建设工程施工合同太阳能发电项目_第1页
建设工程施工合同太阳能发电项目_第2页
建设工程施工合同太阳能发电项目_第3页
建设工程施工合同太阳能发电项目_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同-太阳能发电项目建设工程施工合同-太阳能发电项目建设工程施工合同-太阳能发电项目建设工程施工合同-太阳能发电项目1.引言2.工程概述2.1工程名称：太阳能发电项目2.2工程地点：[填写具体工程地点]2.3工程规模：[填写太阳能发电项目的规模]2.4工程内容：本项目包括太阳能电池板的安装、电网连接装置的安装、发电设备的调试及相关设施的建设等。3.工程价格3.1总工程造价：总工程造价为人民币（下文统称“RMB”）[填写具体金额]元（大写：[填写具体金额大写]元整）。总工程造价包括材料费、施工费、设备费、运输费、劳动费、税费等相关费用。4.工程质量4.1标准：乙方应按照国家相关法律法规和技术标准进行施工，确保工程质量达到国家标准要求。4.2监督检验：甲方有权对乙方所进行的工程进行监督检验，乙方应提供工程进展和质量情况的相关材料和信息。5.工期5.1工程工期：工程工期为[RMB[填写具体工期]天/月]。5.2进度控制：乙方应按照合同约定的工期完成工程，并确保工程进度符合计划安排。5.3工期延误：若乙方因不可抗力等原因导致工期延误，应及时向甲方报备，并协商制定合理的补救方案。6.材料和设备6.1材料来源：乙方应提供符合国家标准的合格材料，并严格按照规范使用。6.2设备质量：乙方应提供符合国家标准的设备，并确保设备达到工程要求。7.工程保修7.1保修期限：工程竣工验收合格后，乙方提供一年的免费保修期，对工程质量问题提供免费维修和维护服务。8.争议解决8.1协商解决：双方对于本合同的履行和解释发生争议时，应通过友好协商解决。8.2仲裁：如协商未能解决争议，双方同意将争议提交至[填写具体仲裁机构]仲裁解决，并接受仲裁裁决。9.合同变更9.1合同变更的程序：对合同内容的修改、补充或变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。9.2合同变更的效力：经双方签字确认的合同变更文书具有同等效力，成为本合同的组成部分。10.合同解除10.1合同解除的情形：若甲方或乙方发生违约行为，严重影响工程进展或者工程质量，对方有权解除本合同。10.2合同解除的程序：合同解除应经一方以书面形式通知对方，并经双方协商一致。11.其他事项11.1本合同自双方签字之日起

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论