工程建设合同与合同管理习题与答案

一、单选题

1.下列关于合同变更的有关表述中，正确的是（A）o

A.当事人协商一致，可以变更合同

B.合同变更是针对已经成立，但还未生效的合同

C.合同变更包括合同主体和容的改变

D.合同变更是在原合同债的基础上产生的新合同债

2.施工合同示文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包

人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止

施工。该条款依据的是《合同法》中关于（D）的规定

A.撤销权B.不安抗辩权

C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权

3.合同解除后，合同中的（A）条款仍然有效。

A.结算和清理B.仲裁和诉讼

C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约

4.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（B）。

A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金

C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

5.由不可抗力因素致使合同无法履行时，（D）。

A.按国际通用标准处理

B.按国家示文本进行处理

C.按无效合同处理办法处理

D.双方应及时协商处理

6.因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（B）。

A.不退定金

B.按设计费一半支付

C.按全部设计费支付

D.不支付设计费

7.按施工合同示文本规定，施工现场由承包人采购用于工程的材料和待安装设

备，应当由（B）办理保险。

A.发包人B.承包人

C.发包人和承包人共同D.监理人

8.工程质量保修期限，应（C）的时间确定。

A.按当事人双方具体约定

B.按法规规定标准

C.由双方约定且不低于法定标准

D.参照行业通常习惯

9.施工合同示文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包

人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（B）

A.送交竣工验收报告单

B.修改后提请发包人验收日

C.修改后验收合格日

D.办理竣工移交手续日

10.施工合同示文本通用条款规定，承包人对（B）的保修期限应为5年。

A.地基基础工程B.屋面防水工程

C.设备安装工程D.排水管道工程

11.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复

该部分工程质量缺陷时应由（B）0

A.发包人承担费用和工期损失

B.承包人承担费用和工期损失

C.承包人承担费用，但工期给予顺延

D.发包人承担费用，但工期给予顺延

12.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付

数量远多于合同约定，采购方应该（D）0

A.提取部分材料，按实际交付数量付款

B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款

C.拒绝提前提货，拒付货款

D.提取全部材料，按订购数量付款

13.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现

为（B）。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

14.施工合同示文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要

求作出任何表示，则应视为（C）0

A.工程师已拒绝索赔要求

B.承包人需提交现场记录和补充证据资料

C.承包人的索赔要求已成立

D.需等待发包人批准

15.有关招标代理机构的说法错误的是（C）

A.招标代理机构有评标的专业能力

B.招标代理机构必须有营业场所

C.上级主管部门可以指定招标代理机构

D.招标代理机构应拥有“专家库”

16.解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是（C）。

A.和解B.协调

C.诉讼D.调解

17.仲裁协议的作用不包括（D）。

A.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

B.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁

C.合同当事人均受仲裁协议的约束

D.不排除法院对纠纷的管辖权

18.按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用（C）,只要当事人有违约

行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责

任。

A.诺成责任原则B.实践责任原则

C.严格责任原则D.强制责任原则

19.（D）是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

A.质量B.报酬

C.违约责任D.标的

20.一般情况下，（B）应当由招标人完成。

A.确定中标人B.评标情况说明

C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人

21.根据我国《合同法》的规定，属于可变更、可撤消的合同的是（C）合同。

A.以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益

B.以合法形式掩盖非法目的

C.因重大误解订立或订立时显失公平

D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

22.根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，其中仍具有

法律效力的是独立存在的有关（C）的条款。

A.违约责任B.履行期限和地点

C.解决争议方式D.质量保修围

23.合同以外的第三人可以代替合同当事人履行合同，其处理的原则是（A）。

A.当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务，

应当向债权人承担违约责任

B.当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人履行债务不符合约定，

应当向第三人承担违约责任

C.当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务，第三人应

当向债权人承担违约责任

D.当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人履行债务不符合约定，

第三人应当向债务人承担违约责任

24.根据《合同法》的规定，下列关于要约和承诺的表述中正确的是（D）。

A.承诺在承诺通知发出时生效

B.要约邀请是合同成立的必经过程

C.承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回

D.要约人确定了承诺期限时要约不得撤销

25.参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是（A）。

A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体

C.合同法律关系容D.合同法律关系事实

26.关于无权代理，下列说确的是（C）。

A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为

B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事和经济活动

C.代理权终止后继续行使代理行为

D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”

27.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用（B）的方式请投标人予以说

明。

A.书面形式B.澄清问题会

C.口头形式D.询问

28.合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设计人应（B）o

A.返还定金并赔偿误工费

B.双倍返还定金

C.返还定金和违约金

D.返还定金并交纳罚款

29.施工合同示文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检

查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（A）0

A.发包人追加合同价款，相应顺延工期

B.发包人追加合同价款，工期不予顺延

C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期

D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延

30.对监理工作的要求应当符合（A）的规定。

A.《建设工程监理规》B.《建设工程委托监理合同》

C.《安全生产条例》D.《委托监理合同》（示文本）

31.投标人在投标过程中出现（D）时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

32.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，

（A）0

A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任

C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

33.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支

付预付款，这是发包人行使（D）。

A.同时履行抗辩权B.代位权

C.撤销权D.不安抗辩权

34.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（A）申请

撤销裁决。

A.人民法院

B.政府的建设行政主管部门

C.上级仲裁委员会

D.质量监督机构

35.A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经

营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合

同应属于（A）。

A.继续有效

B.SA公司已不存在而无效

C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效

D.需与B公司协商变更部分合同条款的容后才能继续有效

36.投标文件对招标文件响应的重大偏差，不包括（B）等。

A.提供的投标担保有瑕疵

B.个别地方存在漏项

C.没有按招标文件要求提供投标担保

D.投标文件没有投标人授权代表签字

37.下列委托合同中，以服务作为标的物的是（A）。

A.委托监理合同B.勘察设计合同

C.施工承包合同D.加工承揽合同

38.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，（C）不违反监

理人员应遵守的职业道德。

A.向其他人泄露委托人申明的秘密

B.从承包方获取提前工期奖金

C.帮助承包人完善施工组织设计

D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

39.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。

A.施工B.设备采购

C.设计D.材料采购

40.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示文本通用条

（D）。

A.发包人应在14天直接确认顺延的工期，通知承包人

B.工程师应在14天直接确认顺延的工期，通知承包人

C.承包人应在14天直接确认顺延的工期，通知工程师

D.承包人应在14天将自己认为应顺延的工期报告工程师

41.某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：

设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种

情况属于《合同法》规定的合同履行中的（A）o

A.债权转让B.合同变更

C.债务转移D.合同转让

42.甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》

的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是（C）。

A.有效B.无效

C.效力待定D.可变更或撤销

43.甲乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付

款。7月底，发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂

提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合

同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是（B）。

A.甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保

B.甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保

C.甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物

D.甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

44.在执行政府定价或政府指导价的合同履行过程中，如逾期付款又遇到标的物

的价格发生变化，则处理的原则是（B）0

A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行

B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行

C.无论价格上涨还是下降，按原价执行

D.无论价格上涨还是下降，按新价执行

45.合同法律关系的客体不包括（B）

A.物B.法人

C.行为D.智力成果

46.建设工程勘察合同法律关系的客体是指(C)

A.物B.智力成果

C.行为D.财产

47.下列财产中，(A)可作为抵押物进行抵押。

A.抵押人所有的房屋乙、抵押人有权

使用的集体土地所有权丙、依法查封

的财产丁、抵押人所有的支票

48.在合同法中，(B)是关于合同纠纷解决方式的不正确表述。甲、当事人可以

通过和解或调解解决合同纠纷。如果双方达成仲裁协议，双方可以选择向

仲裁机构申请仲裁或向个人申请

民法院起诉

C.当事人不愿和解或者调解的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申

请仲裁。四、一方不履行仲裁裁决的，另一方可以请求人民法院

强制执行

49.在合同正常履行的情况下，(d)此时设计合同终止。所有

设计费已经支付

B.设计阶段结束c.签

发工程移交证书d.工

程施工竣工验收

50.监理合同表明，由于(C),属于监理服务的额外工作。a.承包人原因导

致施工进度延误，监理单位需要延长监理工作时间。b.应增加客户要

求的监督工作。c.因委托人原因导致施工合同终止，导致监理业务终

止后的善后工作。d.承包人的原因阻碍监理项目和增加工作能力

51.(二)是承包人在建筑工程设计合同履行时的义务。a.

提供设备的技术资料b.与有关部门一起办理各设计

阶段的设计文件审批c.修改预算

D.确定设计深度和围

52.在物资采购合同履行过程中，供应商将提前一个月通过铁路运输部向项目所在地

车站交付订购物资，交付数量大于合同(d)约定的尾差。

A.买方不能拒绝提货，多次交货的保管费由买方承担。b.买

方不能拒绝提货，多次交货的保管费由供应商承担。

53.施工合同中的承包商去材料供应商处购买水泥，水泥标签不清楚

425号水泥作为525号水泥购买。买卖合同应(B)A.向人民

法院起诉，请求确认合同无效；b.向人民法院起诉，

要求解除合同；c.向仲裁机构申请仲裁，确认合同无

效；向仲裁机构申请仲裁解除合同。

54.由于当事人的过失，对合同部分履约费用的负担约定不明确，事后无法达成赔

充协议，则该部分费用应有（B）

A.权利人承担

B.履行义务人承担

C.双方平均分担

D.权利人承担主要费用，义务人负担连带责任

55.委托人和监理人签订合同的根本目的是（D）。

A.选择合适的监理单位

B.确定监理的围

C.监理报酬的计算

D.明确双方的权利和义务关系

56.A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公

司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是

（C）。

A.应当由A公司承担清偿责任

B.应当由B公司承担清偿责任

C.应当由A公司和B公司承担连带责任

D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

57.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指

（C）o

A.单方宣布合同终止

B.请求政府行使主管部门授予撤销权

C.请求法院撤销债务人行为

D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

58.当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双

方又未能达成补充协议，根据《合同法》，应在（D）履行。

A.支付货币一方所在地

B.接受货币一方所在地

C.货币存放地

D.货币使用地

59.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一

方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（B）o

A.按原价格执行

B.按新价格执行

C.按原价和新价的平均价执行

D.按市场价执行

60.某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙

据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠

正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述

中正确的是（D）0

A.原合同无效，乙与丙应各自承担损失

B.上级公司直接赔偿丙的损失

C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D.乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理

二、多选题

1.根据我国《合同法》，效力待定的合同包括(BC)。

A表见代理人订立的合同

B不能完全辨认自己行为的的精神病人订立的合同

C无处分权人订立处分他人财产的合同

D因发生不可抗力导致其无法履行的合同

E被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同

2.依据《合同法》规定，(ADE)的合同属于无效合同。

A.恶意串通损害第三人利益

B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立

C.订立合同时显失公平

D.以合法形式掩盖非法目的

E.损害公共利益订立

3.设计合同中发包方的义务包括(BD)O

A.为设计人员提供工作和生活条件

B.明确设计围和深度

C.委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告

D.按合同承担设计文件的责任

E.向施工单位进行技术交底

4.建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有(DE)o

A.保护竣工未交付工程B.向工程师提供工程进度计划

C.办理环境保护手续D.组织图纸会审

E.办理施工许可手续

5.在下列(AC)情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。

A.监理人在应当获得监理酬金之日起30天仍未收到支付单据，而委托人未

做出书面解释

B.暂停监理业务期限已超过三个月

C.暂停监理业务期限已超过半年

D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大

E.因不可抗力导致合同履行暂停

6.法定解除合同的条件包括(ABDE)等。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的

B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限仍未履行

C.当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限仍未履行

D.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务

E.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表示不履行主要债务

7.当事人一方有权请求人民法院和仲裁机关变更或撤销其合同的情况包括

(ABC)0

A.因重大误解而订立

B.在订立合同时显失公平

C.以欺诈手段使对方违背真实意思而订立合同

D.损害国家利益

E.假借订立合同，恶意进行磋商

8.根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包

括(BCE)0

A.要约人依法撤回要约

B.要约人依法撤销要约

C.拒绝要约的通知到达要约人

D.受要约人对要约容做出变更

E.承诺期限届满，受要约人未做承诺

9.《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其

中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险围不包括(ACE)0

A.运至施工现场待安装设备的损害

B.承包人机械设备的损坏

C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

D.施工人员的伤亡费用

E.工程所需的修复费用

10.有关要约和承诺的说法，错误的是(ACD)。

A.承诺在通知发出时生效

B.要约在到达受要约人生效

C.要约可以撤回，但不可以撤销

D.承诺只能在承诺通知到达要约人时撤回

E.建筑工程合同的投标书是要约

11.依据合同法，履行合同中承担违约责任的条件包括(ABE)0

A.当事人不履行合同

B.当事人履行合同不符合约定的条件

C.当人在订立合同中有过错

D.当事人订立合同中有欺诈行为

E.当事人因第三人的原因造成违约

12.某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷

的前提条件是(AC)。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

13.合同无效的法律后果是(ABCD)□

A.返还财产

B.赔偿损失

C.追缴财产收归国有

D.折价处理

E.追究刑事责任

14.《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有(ACD)。

A.要约人确定了承诺期限

B.要约已经到达受要约人

C.要约人明示要约不可撤销

D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工

作

E.要约人明示要约可以撤销

15.在(BCD)履行过程中发生债权债务，债权人有权行使留置。

A.买卖合同B.保管合同

C.运输合同D.加工承揽合同

E.施工合同

16.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做确

的有(AB)O

A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收

C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

D.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录

E.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要

求

17.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件

包括(ABE)等。

A.不可预见的外界条件

B.施工中遇到文物和古迹

C.异常不利的气候条件

D.业主或其他承包人的干扰

E.后续法规的调整

18.有关承担违约责任的说确的是(AB)O

A.赔偿损失是承担违约的主要方式

B.建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施

C.当事人延迟履行后发生的不可抗力，可以免除责任

D.违约金和赔偿损失同时使用时，赔偿损失优先

19.建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作容不包括(BD)0

A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

B.提供和维护非夜间施工使用的照明

C.开通施工场地与城乡公共道路的通道

D.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定

E.确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验

20.合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是

(BD)o

A.给付货币的，在给付货币一方所在地履行

B.交付不动产的，在不动产所在地履行

C.交付动产的，在接受动产一方所在地履行

D.履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

21.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，

下列关于转让的表述中正确的有(BDE)。

A.合同主体不变，仍为甲乙公司

B.转让必须征得乙公司同意

C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

E.丙公司应承担与主债务有关的从债务

22.合同履行中当事人承担违约的责任形式有（ABCE）O

A.支付违约金B.赔偿损失

C.采取补救措施D.追缴财产

E.继续履行

23.建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材

料、设备运抵工地之时起，至（AD）之日止，以先发生者为准。

A.工程所有人签发完工验收证书

B.承包人完成施工任务

C.工程所有人组织工程验收

D.工程所有人实际占用全部工程

E.保修期满

24.关于合同成立时间的说法，正确的是（ABD

A.要式合同自双方当事人签字时成立

B.不要式合同在承诺生效时成立

C.要式合同在承诺生效时成立

D.以信件订立的合同在签订确认书时成立

E.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立

25.关于合同撤销权说确的是（ABCE）O

A.可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题

B.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起1年未行使撤销权，

该权消灭

C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销

权

D.合同撤销的后果与合同无效的后果不同

E.当事人提出请合同被变更、撤销的前提

26.委托监理合同中，属于监理人的义务包括（ABD）0

A.按合同约定派驻人员

B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

D.负责工程施工中有关各方的协调管理

E.负责办理施工有关的行政批准手续

27.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出

场费，发包人应承担的责任包括（ABC）。

A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

B.工期按实际延误的工日顺延

C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

D.付给勘察机构适当的利润

E.继续提供必要的生活条件

28.建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作容不包括（BD）。

A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

B.提供和维护非夜间施工使用的照明

C.开通施工场地与城乡公共道路的通道

D.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定

E.确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验

29.依据施工合同示文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用不包括

（ABD）O

A.施工中发现文物的保护费用

B.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费

C.承包人施工中出现安全事故的相应费用

D.施工现场第三方人员的生命财产保险费

E.超出设计图纸围工程量中的材料费

30.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据

包括（ABE）0

A.工程师书面指令

B.施工会议纪要

C.招标文件中的投标须知

D.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答

E.检查和试验记录

三、简答题：

1.何为先履行抗辩权，其适用条件有哪些？

答：（1）指后履行的一方因为先履行的一方没有履行相关义务或延迟履行而产生的抗辩权。

（2）1）须双方基于同一合同互负对价债务。

2）须行使抗辩权的当事人无先行给付义务。

3）对方当事人未履行债务或者未按照约定正确履行债务。

4）须对方的对待给付是可能履行的。

2.保证人有何要求?保证担保的围？

答：（1）1）保证人一定要具有代为清偿债务的能力

2）保证人签订担保合同没有法律上的障碍

3）保证人必须拥有良好的社会信用

（2）保证担保的围一般包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债

的费用。

3.代位权与撤销权

答：（1）代位权，是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以

请求法院以自己的名义代位行使债务人的债权。

（2）撤销权，是指因债务人放弃债权或者无偿转让财产，或者债务人以明显不合理的低价

转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求法院撤销

债务人的这种行为

4.承包人的合同解除权

答：发包人未按约定支付工程价款或提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制

性标准，以及不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限仍未

履行相应义务，承包人有权解除建设工程施工合同。

5.建设工程转包合同与分包合同区别

答：转包是指承包单位承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设

工程转给他人，或将其承包的全部建设工程肢解后，以分包的名义分别转给其他单位承包的

行为。

分包指经与发包人签订了建设工程合同的总承包人与第三人签订合同，将其承包的工

程建设任务的部分非主体工作交给第三人完成。

区别转包与分包的三个基本原则是：（1）承包人是否将全部工程或工程的主要部分发包

给第三人。（2）承包人在将工程发包后是否对工程进行管理。（3）法律对二者的限制不同。

6.表见代理的概念及特征

答：（1）行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合

同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效

（2）1）客观上须有使相对人相信行为人具有代理权的行为

2）相对人无过失

3）本人有过失

4）客观要件与相对人的误信之间有因果关系

5）本人的过失与客观要件之间有因果关系

7.代订合同有哪些基本特征？

答：（1）由代理人以当事人的名义签订合同

（2）由代理人向第三人作出意思表示或接受意思表示

（3）代理人必须在