二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库【实用】

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题(500题)1、关于承包人将其工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人

B.承包人可以将工程分包给个人

C.承包人可以将工程的主体结构分包给他人

D.分包人不得将其承包的工程再分包

【答案】：D2、在买卖合同中，出卖人对出卖的标的物应当有完全的所有权或（）,否则应承担权利瑕疵担保义务。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.处分权

【答案】：D3、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程项目，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

【答案】：D4、关于土地所有权的说法，正确的是（）。

A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有

B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有

C.宅基地属于农民家庭所有

D.自留山属于农民集体所有

【答案】：D5、根据《建筑法》的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.省

B.市

C.县

D.乡

【答案】：C6、建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。

A.自行废止

B.重新核验

C.继续有效

D.自动延期

【答案】：A7、（2020年12月真题）某工程施工现场发生了生产安全事故，造成12人死亡，5000万元直接经济损失根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属于()。

A.一般事故

B.重大事故

C.较大事故

D.特别重大事故

【答案】：B8、留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限。没有约定或者约定不明确的，一般情况下，留置权人应当给债务人（）以上履行债务的期限。

A.30日

B.45日

C.60日

D.90日

【答案】：C9、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的法定安全生产责任的是（）。

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准

【答案】：D10、关于工程建设中民事责任承担的说法中，正确的是（）。

A.发包人按照折价返还的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式

【答案】：B11、当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（）。

A.陈述事实、参加辩论

B.承认、放弃、变更诉讼请求

C.进行和解

D.提起反诉或上诉

【答案】：A12、伤亡事故处理工作应当在（）日内结案，特殊情况不得超过（）日。

A.60,90

B.60,120

C.90,180

D.100,200

【答案】：B13、实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当（），方准使用。

A.向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》

B.向建设行政主管部门申请领取施工许可证

C.向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向公安机关申请办理施工方案的审批手续

【答案】：C14、债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】：D15、甲是某水泥厂的法定代表人，2011年2月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则()。

A.应视为甲已经同意

B.应视为甲是反对的

C.是同意还是反对无法认定

D.所签订的合同无效

【答案】：A16、关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）。

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持

【答案】：B17、甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年2个月，在解除合同前12个月张某月平均工资为3000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予张某经济补偿（）。

A.3000元

B.4500元

C.6000元

D.9000元

【答案】：B18、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道加油，到达机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了10万元的损失，王某要求张某承担违约责任。根据民法典的规定，张某的行为（）。

A.不构成违约，因为双方没有签订书面合同

B.不构成违约，因为不可抗力可以免责

C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10万元的损失

D.构成违约，但王某不能要求张某赔偿10万元的损失

【答案】：D19、合同标的的内容，不包括下列（）。

A.有形财产

B.无形财产

C.质量标准

D.工作成果

【答案】：C20、甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是()。

A.刘某可以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求

B.刘某可以通过仲裁方式行使代位权

C.刘某行使代位权的必要费用应由甲公司承担

D.代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭

【答案】：C21、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后（）日内，报有关机关备案。

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】：C22、（2021年第2批真题）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出

B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定

C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定

D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖

【答案】：B23、甲公司以其所有的一处房产作抵押，分别从乙银行和丙银行各贷款100万元。甲公司与乙银行于6月5日签订抵押合同，6月6日办理抵押登记；与丙银行于6月8日签订抵押合同，同日办理抵押登记。后因甲公司无力还款，乙银行、丙银行行使抵押权，对甲公司的房产依法拍卖，拍卖获得价款150万元。拍卖款的分配方案应为（）

A.乙银行分得75万元；丙银行分得75万元

B.乙银行分得100万元；丙银行分得50万元

C.丙银行分得100万；乙银行分得50万元

D.丙银行分得80万元；乙银行分得70万元

【答案】：B24、关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）

A.建筑业企业增项申请资质，应当申请最低等级资质

B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同

C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明

D.企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质

【答案】：A25、建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的（）天内办理资质证书变更手续。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：C26、注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据之一，注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于（）学时的继续教育。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】：D27、（2020年真题）仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙认为应当裁定合同有效。则仲裁庭应当()。

A.按甲的意见作出裁决

B.按乙和丙的意见作出裁决

C.请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决

D.重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决

【答案】：B28、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。

A.建设单位检查验收

B.安装单位自检合格

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收

【答案】：B29、王某应聘到某施工单位，双方于9月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。12月18日，王某拟解除劳动合同，则（）。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前30日以书面形式通知用人单位

D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

【答案】：C30、关于地役权的说法，正确的是（）。

A.地役权是按当事人的约定设立的担保物权

B.地役权合同应采取书面形式订立

C.地役权自地役权合同登记时设立

D.地役权的存在以需要役地和供役地相邻接为要件

【答案】：B31、按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是()

A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.不允许施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人

【答案】：D32、我国目前的企业资质标准对技术装备的要求，主要是施工单位必须使用()。

A.与其从事施工活动相适应的技术装备

B.具有先进的自有机械设备

C.具有较高的完好率、利用率和使用效率

D.与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备

【答案】：A33、按照《担保法》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。

A.个人房产

B.国有企业厂房

C.依法可以转让的股票

D.土地

【答案】：C34、（2019年真题）有效仲裁协议的内容不包括()。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会

D.具体的仲裁事实、理由

【答案】：D35、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。

A.部门规章

B.行政法规

C.法律

D.地方性法规

【答案】：C36、在分期付款的合同，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。同时向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一

【答案】：D37、根据《建设工程质量检测管理办法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备

B.检测报告经建设工程质量监督机构确认后，由施工企业归档

C.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检

D.检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性标准的情况，及时报告建设单位

【答案】：C38、关于物权保护采取方式的表述中，不正确的是()。

A.无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物

B.侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿

C.因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利

D.造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险

【答案】：D39、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）。

A.爆破工程

B.脚手架工程

C.模板工程

D.地下暗挖工程

【答案】：D40、在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人A的同意。事先没有取得被代理人A同意的，应当在事后及时告诉被代理人A，如果被代理人A不同意，由（）向所转托的人的行为负民事责任。

A.代理人

B.被代理人A

C.代理人B和被代理人A按比例

D.代理人B和被代理人A连带

【答案】：A41、关于工程质量检测机构职责的说法，错误的是（）。

A.检测机构出具的报告应由检测人员和法定代表人或其授权人的签字

B.检测机构对涉及结构安全的所有结果应时报告建设主管部门

C.检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系

D.检测机构应当对结果不合格的项目建立单独台账

【答案】：B42、下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是（）。

A.使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标

B.使用伪造、变造的许可证件投标

C.提供虚假的财务状况或者业绩投标

D.提供虚假的信用状况投标

【答案】：A43、用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资（）的工资报酬。

A.120%

B.150%

C.200%

D.300%

【答案】：B44、按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取的处理方式是（）。

A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿

B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿

C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

【答案】：D45、不动产作为担保物，依法可以设置的担保方式为（）

A.质押

B.留置

C.保证

D.抵押

【答案】：D46、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，根据《合同法》，该合同为(）合同。

A.无效

B.可变更

C.有效

D.效力待定

【答案】：A47、根据《安全生产法》，生产安全事故发生后，生产经营单位的主要负责人的下列违法行为中，可能处以15日以下拘留的是（）

A.逃匿

B.不立即组织抢救

C.在事故调查处理期间擅离职守

D.谎报、满报事故

【答案】：A48、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失（）

A.由被代理人独自承担责任

B.由代理人独自承担责任

C.由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任

D.被代理人要向第三人承担责任,代理人承担连带责任

【答案】：D49、（2014年真题）某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（）。

A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表

B.未对未成年工进行定期健康检查

C.安排女职工工某从事井下工作

D.安排未成年工进行井下工作

【答案】：A50、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称或标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

【答案】：D51、（2018年真题）施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违法行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

【答案】：D52、（2019年真题）根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收

B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

【答案】：B53、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。

A.长期拖欠工程款的

B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的

C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的

D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的

【答案】：D54、关于建设工程施工合同无效的处理，说法错误的是（）

A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持

B.建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持

C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

D.建设工程竣工验收不合格，承包人修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求支付修复费的，应予支持

【答案】：D55、关于借款合同的说法，正确的是（）。

A.借款合同为有偿合同

B.借款合同必须采用书面形式

C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效

D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效

【答案】：C56、设计单位在编制设计文件时，应结合实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定（）提供技术保障。

A.安全防护措施

B.安全操作规程

C.施工方案

D.专项施工方案

【答案】：A57、关于建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制的说法，不正确的是（）。

A.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

B.不良行为记录按照其社会影响程度不同，分为当地发布和全国发布

C.不良行为的公布期限可以延长或缩短，最短缩短至3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询

D.建筑市场不良信用信息的公布期限一般为6个月至3年

【答案】：B58、施工企业资质的法定条件中，对已完成的工程业绩进行了规定。其中包括近5年承包过的房屋建筑工程单体建筑面积，对于二级企业的要求大于()m

A.5万

B.3万

C.1万

D.5000

【答案】：C59、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的有效时间为()年。

A.2

B.3

C.5

D.1

【答案】：D60、建设工程债产生的根据不包括()

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.谈判

【答案】：D61、对于定作人提供材料的承揽合同，承揽人的做法正确的是（）。

A.材料不符合约定时，应当通知定作人更换?

B.承揽人未经定作人同意而更换材料????

C.承揽人未经过定作人的同意而更换零部件?

D.承揽人未经过定作人的同意改变选用材料的数量

【答案】：A62、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要

【答案】：A63、因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由（）承担。

A.设计单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.建设单位

【答案】：D64、由于施工单位项目经理指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

【答案】：C65、买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移，此种交付方式属于（）。

A.现实交付

B.简易交付

C.占有改定

D.指示交付

【答案】：C66、全国重点文物保护单位的建设控制地带的划定并公布，应由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同相关单位进行。该相关单位是（）。

A.文物保护单位

B.城乡建设主管部门

C.文物核定单位

D.城乡规划行政主管部门

【答案】：D67、合议庭审理的案件，裁决按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记录笔录。仲裁庭不能形成多数意见时（）。

A.裁决应当按照首席仲裁员的意见作出

B.裁决应当由仲裁委员会主席决定

C.需要仲裁委员会主席参与共同决定

D.仲裁庭暂时休庭，一周后重新开庭裁决

【答案】：A68、根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.改善工程内部观感

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程造价总额

D.改变建筑工程局部使用功能

【答案】：B69、工程监理单位要对安全技术措施和专项施工方案进行审查，审查的重点在于（）。

A.是否符合工程设计

B.是否符合工程建设强制性标准

C.是否符合施工合同

D.是否考虑施工安全操作和防护

【答案】：B70、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是有效合同

【答案】：B71、（2014年真题）注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现()。

A.立即吊销其注册建造师证书

B.立即注销其建造师资格证书

C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

D.处以1万元罚款

【答案】：C72、（2021年第2批真题）下列职责中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的连带责任

C.提出对受伤人员的赔偿方案

D.提出对事故责任者的处理建议

【答案】：D73、（2021年第2批真题）关于行政复议决定的做法正确的是()。

A.行政复议应采取书面审查的办法

B.行政复议机关决定撤销该具体行政行为的，可以责令申请人一定期限内重新作出具体行政行为

C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请

D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求

【答案】：B74、对于一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附安全验算结果，经（）签字后方可实施。

A.施工单位的项目负责人

B.施工单位的项目负责人和技术负责人

C.施工单位的项目负责人和总监理工程师

D.施工单位的技术负责人和总监理工程师

【答案】：D75、王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于()。

A.行政调解

B.法院调解

C.仲裁调解

D.人民调解

【答案】：D76、2012年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2012年5月1日，竣工日期为2013年12月31日。2012年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2012年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2012年5月10日。该工程保险开始生效日为()。

A.2012年2月10日

B.2012年4月20日

C.2012年5月1日

D.2012年5月10日

【答案】：B77、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法中，正确的是（）。

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息

C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

【答案】：B78、关于国家所有的文物的说法，正确的是（）。

A.遗存于公海区域内的文物，属于国家所有

B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变

C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有

D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管收藏单位的终止或者变更而改变

【答案】：C79、仲裁的保密性特点体现在它以（）为原则。

A.不开庭审理

B.不允许代理人参加

C.不公开审理

D.不允许证人参加

【答案】：C80、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是（）。

A.维续履行、消除危险或赔偿损失

B.返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施

C.继续履行、采取补救措施或者赔偿损失

D.恢复原状、赔偿损失或者支付边违约金

【答案】：C81、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】：C82、下列关于承揽合同法律特征的表述中，错误的是（）。

A.承揽人和定作人的权利义务要有对应关系

B.承揽合同的标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作及其成果

C.在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的辅助工作交由第三人完成

D.为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程

【答案】：D83、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：B84、关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）说法中，正确的是（）。

A.当事人必须采用示范文本

B.示范文本为强制性条文

C.供当事人订立合同时参考

D.不采用示范文本

【答案】：C85、场景(九）

A.仲裁委员会

B.仲裁委员会主任

C.张某

D.王某、李某

【答案】：D86、关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或盖执业印章

B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章

C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任

D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任

【答案】：B87、在建筑工程活动中，下列行为不属于代理的是()。

A.委托招标

B.委托签合同

C.委托监理

D.委托设计

【答案】：D88、关于民事责任，下列说法，正确的是（）。

A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚

B.无效合同的民事责任属于违约责任

C.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性

D.民事责任承担方式可以单独适用，也可以合并适用

【答案】：D89、（2017年真题）甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县。在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材毁损。该损失应由()。

A.甲承担

B.乙承担

C.丙承担

D.甲与丙分担

【答案】：C90、人民法院确定举证期限,当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【答案】：A91、在诉讼时效期间的最后6个月内因不可抗力，权利人不能行使请求权的，诉讼时效（）。

A.终结

B.中止

C.中断

D.重新计算

【答案】：B92、对于起重吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经(）签字后实施。

A.施工企业项目经理、现场监理工程师

B.施工企业技术负责人、建设单位负责人

C.施工企业技术负责人、总监理工程师

D.建设单位负责人、总监理工程师

【答案】：C93、某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是()

A.企业法人

B.项目经理

C.材料供应商

D.项目经理部

【答案】：A94、根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。

A.仲裁机构所在地中级人民法院

B.仲裁机构所在地高级人民法院

C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院

D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院

【答案】：C95、场景(七）

A.无效

B.有效

C.可变更、可撤销

D.效力待定

【答案】：B96、关于抵押的效力，下列说法正确的是（）。

A.抵押人不得转让已办理登记的抵押物

B.抵押人经抵押权人同意，可以转让抵押财产

C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

D.变卖抵押物所得价款不足清偿债权数额的部分，由抵押人清偿

【答案】：B97、某工程施工招标项目估算价为5000万元，根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

【答案】：A98、（2016年真题）关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更

B.合同变更与工程变更范围一致

C.合同变更协议自签字之日起生效

D.发包人可依据其单方意见变更合同

【答案】：A99、（2019年真题）合同债权人免除对方的债务，可以导致合同()。

A.解除

B.被追认

C.未成立

D.权利义务终止

【答案】：D100、建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中最主要、最普遍的依据是()

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：A101、关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：D102、某施工企业在对建筑材料进行检验时，采取了如下做法，其中不符合规定的是（）。

A.要求工程上不得使用未经检验或者检验不合格的建筑材料

B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据

C.将合同约定作为检验的依据

D.检验结果按规定的格式形成书面记录即可

【答案】：D103、开标地点应当为（）。

A.招投标双方确认的地点

B.建设行政主管部门指定的场所

C.招标文件中预先确定的地点

D.投标人共同认可的地点

【答案】：C104、下列情形中，视同为工伤的情形是（）。

A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B.在工作单位突发疾病，并在48小时内经抢救无效死亡

C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的

【答案】：B105、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。(2017)

A.施工企业应自竣工验收合格之日起15内办理备案

B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D.工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档

【答案】：D106、对于危险性较大的土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。

A.施工企业项目经理、现场监理工程师

B.施工企业技术负责人、建设单位负责人

C.施工企业技术负责人、总监理工程师

D.建设单位负责人、总监理工程师

【答案】：C107、某项职务发明是由李某执行本单位任务后利用单位提供的物质条件完成的，该发明的专利权应该属于（）。

A.李某

B.单位

C.共同拥有

D.先申请者

【答案】：B108、按照《建筑法》的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，主管部门适当的处理为（）。

A.责令停止施工

B.责令其改正，对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款

C.责令停止施工，处合同价款2%以上的罚款

D.责令限期改正，没收非法所得

【答案】：B109、（2019年真题）在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为()。

A.拟制交付

B.占有改定

C.现实交付

D.简易交付

【答案】：D110、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（）。

A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担

B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担

C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担

D.出卖人依约将标的物置于交付地点，风险由买受人承担

【答案】：C111、（2020年真题）关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是（）。

A.注册不受年龄的限制

B.可以申请在两个单位注册

C.受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册

D.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册

【答案】：D112、以下关于自然人之间的借款合同，正确的有（）。

A.借款合同自合同签订时成立

B.借款合同对支付利息没有约定的，按一年期贷款利息计算利息

C.双方约定的利率不得超过合同成立时1年期贷款市场报价利率

D.双方约定的利率不得超过合同成立时1年期贷款市场报价利率的4倍

【答案】：D113、在建设工程中发现文物应立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后无特殊情况应在24小时之内赶赴现场，并在（）日内提出处理意见。

A.5

B.6

C.7

D.10

【答案】：C114、根据2009年8月经修改后公布的《行政复议法》规定，有11项可申请行政复议的情形，结合建设工程实践，其中7种尤为重要：（1）对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的。选项D符合此条要求。

A.额外支付劳动者一个月工资?

B.其同住的近亲属??????

C.发布决定?

D.赔偿损失

【答案】：A115、（2021年真题第2批）甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是（）。

A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元

B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效

C.视为变更约定的定金数额为200万元

D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元

【答案】：A116、关于违约金的说法,正确的是（）。

A.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构不得予以减少

B.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加

C.一方违约，当事人要求支付违约金的，不得再要求继续履行

D.一方违约，当事人要求解除合同的,不得再要求支付违约金

【答案】：B117、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。

A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D118、王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是

A.向人民法院提起诉讼

B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.向政府信访部门投诉

D.向劳动监察部门提起行政诉讼

【答案】：B119、对纳入失信被执行人名单的被执行人，人民法院应但对其采取（）措施。

A.限制行动

B.限制出入境

C.限制消费

D.限制工作

【答案】：C120、某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标。根据法律规定，招标人应当向（）个以上具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A121、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

【答案】：D122、关于人民调解说法，正确的是（）。

A.经人民调解委员会调解达成调解协议的，必须制作调解协议书

B.经人民调解委员会调解达成调解协议具有法律强制力

C.调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行

D.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认

【答案】：D123、根据《安全生产许可证条例》，下列选项中，不属于企业取得安全生产许可证条件的是（）。

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备

C.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费

D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案

【答案】：D124、民事诉讼的证据不包括（）。

A.物证

B.施工规范

C.视听资料

D.勘验笔录

【答案】：B125、标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权，称之为（）。

A.简易交付

B.占有改定

C.指示交付

D.拟制交付

【答案】：C126、根据我国《合同法》的规定，违约责任的归责原则实行()

A.过错黉任原则

B.严格责任原则

C.过错推定原则

D.合理分担原则

【答案】：B127、建设工程施工常用的担保种类中，承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保属于()。

A.施工投标保证金

B.预付款担保

C.施工合同履约保证金

D.工程款支付担保

【答案】：B128、《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。下列关于评标委员会组成的说法，错误的是()

A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成

B.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于二分之一

C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会

D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

【答案】：B129、甲乙两公司签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。

A.甲公司名称变更

B.乙公司的法定代表人变更

C.合同签约人变更

D.采购数量变更

【答案】：D130、施工企业取得法人资格的时间为（）之日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.营业执照的签发

D.营业执照的领取

【答案】：C131、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的，由（）为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

A.建设单位

B.分包单位

C.监理单位

D.总承包单位

【答案】：D132、下列关于外资建筑企业资质审批与管理的表述中，正确的是（）。

A.项目投资中外资少于50%,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包

B.外资建筑企业与其他企业联合承包工程，应按外资建筑企业资质等级的业务许可范围进行

C.外资建筑企业申请晋升资质等级或申请资质增项的，应按规定统一到国务院建设行政主管部门办理

D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成

【答案】：D133、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。

A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可

B.两个证件的申请主体相同

C.两个证件的申请对象级别一致

D.两个证件的申请条件均需要人员考核合格

【答案】：A134、根据我国《民事诉讼法》的规定，我国地域管辖的一般原则是（）。

A.原告就被告原则

B.被告就原告原则

C.公平合理原则

D.意思自治原则

【答案】：A135、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。

A.不需要进行大修即可继续使用的年限

B.设计文件规定的该工程的合理使用年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工验收合格之日起5年

【答案】：B136、下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是（）。

A.开标由招标人主持，邀请至少半数以上投标人参加

B.投标人对开标有异议可直接向行政部门投诉

C.投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标

D.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间后公开进行

【答案】：C137、水处理构筑物满水试验（）之后进行。

A.对混凝土结构，是在防水层施工

B.对混凝土结构，是在防腐层施工

C.对装配式预应力混凝土结构，是在保护层喷涂

D.对砌体结构，是在防水层施工

【答案】：D138、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限（）。

A.与合同计划工期一致

B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止

C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止

D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止

【答案】：B139、某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人在交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担

【答案】：A140、建筑企业要对新职工进行至少（）学时的安全培训。

A.20

B.32

C.60

D.80

【答案】：B141、关于评标规则的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序

【答案】：B142、关于无效合同的说法，不正确的有（）。

A.无效合同自始无效，但部分条款有效

B.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还

C.超越资质等级或借用他人资质承揽工程签订的合同无效

D.违反法律、法规订立的合同无效

【答案】：D143、根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是（）。

A.发生不可抗力，即可解除合同

B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为标明不履行主要债务，即可解除合同

C.当事人一方延迟履行主要债务，即可解除合同

D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人有权随时解除合同

【答案】：B144、建筑业企业资质分为（）。

A.综合资质、施工总承包、专业承包和劳务分

B.地基基础工程等60个类别

C.房屋建筑工程等12个类别

D.特级、一级、二级、三级四个等级

【答案】：A145、（2017年真题）关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件后组成

B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级

【答案】：B146、（2018年真题）根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的

B.患职业病的

C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D.高空作业摔落损伤的

【答案】：A147、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

【答案】：A148、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期截止，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。

A.乙承担损失

B.甲可根据实际情况部分接收

C.甲拒绝接受，应承担违约责任

D.双方合同已变更，乙送货构成违约

【答案】：C149、场景(八）

A.保证方式

B.保证期间

C.保证担保范围

D.被保证人的其他债权

【答案】：D150、《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的，可处以（）以上（）以下的罚款。

A.1000元；1万元

B.1000元；5000元

C.5000元；1万元

D.1万元；2万元

【答案】：A151、试用期过后，劳动者单方解除合同的，劳动者提前（）以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。

A.3日

B.7日

C.15日

D.30日

【答案】：D152、（2021年真题第2批）关于人民调解说法，正确的是（）。

A.经人民调解委员会调解达成调解协议的，必须制作调解协议书

B.经人民调解委员会调解达成调解协议具有法律强制力

C.调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行

D.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认

【答案】：D153、关于法人成立的说法，正确的是（）。

A.特别法人的产生可以不经过法定的程序

B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近

C.法人能够独立承担民事责任

D.法人可以不设法定代表人

【答案】：C154、（2015年真题）根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是()。

A.录音录像材料

B.建筑材料样品

C.工程质量鉴定报告

D.施工合同

【答案】：D155、用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付（）的工资。

A.2倍

B.1倍

C.3倍

D.5倍

【答案】：A156、甲是某建筑工程公司主管人事的副经理，他越权与某钢铁公司签订了一份钢材购销合同，此合同（）。

A.有效

B.如果该钢铁公司知道甲的行为属于越权，则有效

C.无效

D.如果该钢铁公司知道甲的行为属于越权，则无效

【答案】：D157、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。

A.1小时内

B.24小时内

C.作业人员救出后1小时内

D.作业人员救出后24小时内

【答案】：A158、甲施工单位与乙混凝土供应商签订商品混凝土供应合同，在履行过程中，乙厂水泥的延误供应导致甲施工单位施工质量下降。对此，甲解除了他们之间的供应合同，合同解除的时间应自（）起算。

A.甲提出时

B.乙收到通知时

C.甲向乙发出通知时

D.通知到达乙方时

【答案】：D159、某建筑公司2015年4月1日得知当地安全生产监督管理部门的一项行政行为，认为该项行为侵犯了其合法权益，拟提出行政复议。提出行政复议申请的最晚时间应是()。

A.5年4月15日

B.5年4月30日

C.2015年5月30日

D.2015年6月30日

【答案】：C160、下列投标文件中，应当拒收的是（）。

A.提前送达的投标文件

B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件

C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

D.未提交投标保证金的投标文件

【答案】：C161、关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是（）。

A.注册不受年龄的限制

B.可以申请在两个单位注册

C.收到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册

D.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册

【答案】：D162、（2016年真题）关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是()。

A.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

B.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

C.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

【答案】：A163、除了在劳动关系存续期间因劳动报酬发生的争议外，劳动争议申请仲裁的时效期间为（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C164、（2020年真题）下列投标人的竞争行为中，符合法律规定的是（）。

A.投标人利用其影响力影响招标人，以谋取竞争优势

B.投标人在投标文件中载明投标报价下浮率

C.投标人给予招标代理机构的工作人员财物，以谋取交易机会

D.投标人以行贿手段谋取中标

【答案】：B165、事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。

A.15

B.30

C.45

D.60

【答案】：D166、下列与土地相关的权利的说法，不正确的有（）。

A.土地利用总体规划将土地分为农用地、建设用地和未利用地

B.无居民海岛属于集体所有

C.建设用地使用权只存在于国有土地

D.地役权的设立不需要登记

【答案】：B167、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于墙体抹灰砂浆的水泥

【答案】：A168、（2021年真题第2批）关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权

B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权

C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持

D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日

【答案】：C169、下列污水处理的方法中，不属于物理处理方法的是（）。

A.筛滤截留

B.重力分离

C.离心分离

D.污水土地处理法

【答案】：D170、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。

A.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限

B.工程合理使用年限是指从工程完工之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限

C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算

D.建筑物合理寿命年限与工程合理使用年限在概念上是不同的

【答案】：A171、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件

【答案】：A172、工程建设强制性标准由()负责解释。

A.国家质量监督检验检疫总局

B.国务院建设行政主管部门

C.省级人民政府建设行政主管部门

D.工程建设标准批准部门

【答案】：D173、根据《招标投标法》，开标的主持者是()。

A.建设行政主管部门

B.招标人

C.招标代理机构

D.投标人推选的代表

【答案】：B174、关于执行申请期间的说法，正确的是（）。

A.申请执行的期间为6个月

B.法律文书规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

C.法律文书未规定履行期间的，从法律文书作出之日起计算

D.自法律文书规定的履行期间的最后一日起算

【答案】：D175、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

【答案】：A176、（2015年真题）某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于()。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C177、当事人自民事法律行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

A.90日

B.180日

C.1年

D.5年

【答案】：D178、下列关于劳动仲裁时效的表述，错误的是()

A.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年

B.仲裁时效期间适用中断和中止情形

C.仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算

D.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁时效期间为知道或应当知道其权利被侵害之日起1年

【答案】：D179、关于工程建设强制性国家标准的内容，说法正确的是（）

A.标准可以由行业主管部门发布

B.标准文本应当免费向社会公开

C.对标准解释的效力低于标准本身

D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年

【答案】：B180、下列关于效力待定合同的说法，正确的是（）。

A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为经过追认有效

B.限制民事行为能力人的订立的合同，相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起15日内予以追认

C.行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利

D.撤销应当以向人民法院或者仲裁机构申请

【答案】：C181、关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是不属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修

B.建设工程返修的标的物仅是已完工工程

C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，由施工企业负责有偿返修

【答案】：A182、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。

A.签约时的签约地

B.履行时的签约地

C.履行时的项目所在地

D.签约时的项目所在地

【答案】：D183、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。

A.创造性

B.实用性

C.新颖性

D.艺术性

【答案】：C184、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资已经全部到位

C.有保证工程质量和安全的具体措施

D.已经与施工企业签订了合作协议

【答案】：C185、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

【答案】：D186、（2018年真题）关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

【答案】：D187、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

C.变更注册只能由原聘用企业申请

D.申请变更注册应当提交工作调动申请

【答案】：D188、下列措施中，属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是()。

A.鼓励私募基金

B.低价出让土地

C.财政安排节能专项资金

D.能源消费实行包费制

【答案】：C189、（2017年真题）关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

B.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级

D.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

【答案】：D190、某施工单位挪用了安全防护、文明施工措施费用，被要求限期整改，并处挪用费用-定比列的罚款，该比例为()

A.10%以上20%以下

B.20%以上50%以下

C.70%以上90%以下

D.30%以上50%以下

【答案】：B191、关于建设工程暂估价的说法，正确的是（）

A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定

B.工作总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求

C.暂估价的通用范围仅包括工程和货物

D.暂估计在招标文件中体现的是不确定的项目

【答案】：B192、（2016年真题）关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。

A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同

C.对备案的中标合同不得进行协商变更

D.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议

【答案】：A193、某企业因生产经营不善，需要进行经济性裁员，下列员工应当优先留用的是（）。

A.李某半年前入职，与企业签订了一年的劳动合同

B.赵某上个月与企业签订了无固定期限的劳动合同

C.女职工孙某的丈夫在某上市公司担任高管，而且家中老人都有退休工资

D.在企业担任门卫的劳务派遣人员张某

【答案】：B194、按照《必须招标的工程项目规定》，施工单项合同估算价在人民币（）以上的建设工程，必须招标。

A.50

B.100

C.200

D.400

【答案】：D195、关于二级建造师注册的说法，正确的是（）。

A.建造师被吊销注册证书的，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的，不予注册

B.延续注册申请应当在注册有效期满30日前提出

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请；未按期申请的，不予注册

D.变更注册后注册期重新计算

【答案】：B196、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.6个月

B.3个月

C.9个月

D.1年

【答案】：B197、根据《劳动合同法》，用人单位可以预告解除劳动合同的是（）。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

【答案】：A198、根据《民法典》，下列合同转让合法生效的是（）。

A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】：B199、某施工项目招标文件开始出售的时间为4月20日，停止出售的时间为4月30日，招标文件规定提交投标文件的截止时间为5月25日，评标结束的时间为5月30日，则投标有效期开始的时间为(）。

A.4月20日

B.4月30日

C.5月25日

D.5月30日

【答案】：C200、（2020年真题）关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是()。

A.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师

B.二级建造师只能受聘并注册于施工企业

C.二级建造师职业岗位限于工程项目施工的项目经理

D.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理

【答案】：C201、（2021年第1批真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系

D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系

【答案】：B202、（2018年真题）根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

【答案】：D203、关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。

A.宪法至上

B.同一部门制定的新法优于旧法

C.同一部门制定的特别法优于一般法

D.新的一般和旧的特别冲突时由全国人大常委会裁决

【答案】：D204、根据《合同法》，不会产生缔约过失责任的情形是()。

A.被依法撤销的合同

B.有效合同

C.未成立的合同

D.无效合同

【答案】：B205、（2020年真题）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出

B.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请人民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定

C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖

D.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定

【答案】：D206、除当事人另有的定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自（）起由买受人承担。

A.合同成立时

B.合同生效时

C.标的物交付时

D.运输行为完成时

【答案】：A207、某建设单位对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。施工单位项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由（）承担。

A.建设单位与施工单位

B.建设单位与项目经理

C.建设单位代表与施工单位

D.施工单位与项目经理

【答案】：C208、对认定有挂靠行为的个人，不得再（）；有执业资格证书的吊销其职业资格证书，5年内不予注册。

A.担任该项目施工单位项目负责人

B.担任任何施工单位项目负责人

C.担任任何项目施工负责人

D.担任项目经理

【答案】：A209、两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。

A.徇私舞弊罪

B.玩忽职守罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

【答案】：C210、关于工程招标的说法，正确的是（）。

A.使用国有企业事业单位资金的项目必须招标

B.使用中国人民银行贷款的项目必须招标

C.使用外国政府贷款的勘察单项合同估算价在50万元的项目

D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供可以不招标

【答案】：D211、2009年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在()之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A.2009年1月1日

B.2009年6月1日

C.2009年12月1日

D.2010年6月1日

【答案】：D212、关于工伤社会保险和意外伤害保险表述，正确的是（）。

A.工伤社会保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群

B.建筑职工意外伤害保险是法定的强制性保险

C.工伤保险是商业险的一种，实际上是一种全社会的互助机制

D.工伤保险是法定的强制性保险

【答案】：D213、（2015年真题）关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是()。

A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

【答案】：D214、物权中最重要也最完全的一种权利是所有权，所有权内容的核心是（）。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.处分权

【答案】：D215、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。和解协议约定：将乙的80万元债务减少到70万元，乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后，乙并未履行协议约定。下