电力增容施工合同

电力增容施工合同（通用5篇）电力增容施工合同一、合同的法律特征1、合同是两个以上法律地位平等的当事人意思表示一致的协议。2、合同以产生、变更或终止债权债务关系为目的。3、合同是一种民事法律行为。二、合同具体表现1、合同对当事人的一般拘束力。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。2、合同的效力。依法成立的合同，自成立时生效。合同的效力体现为双主事人订立合同的效果意思产生的法律效力，每一个合同的效力都是特定的，各个合同之间的效力都是不相同的。三、电力增容施工合同（通用5篇）在当今不断发展的世界，合同出现的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的电力增容施工合同（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。电力增容施工合同1发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条、工程概况工程名称：电力增容改造项目工程地点：承包范围：预算报价书【详见附件（2）】所列项目承包方式：总价包干工期：3日历/天。（以正式开工日期为准）工程质量：达到国家质量评定合格标准合同价款：人民币： 元；（大写： ）。价款及结算方式详见本合同第六条约定。第二条、甲方工作开工前2天，向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。指派（电话）为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。负责配合乙方协调大厦管理方的关系，保证工程顺利进行，如因除乙方以外的责任导致工程进度过程延误，工期顺延。第三条、乙方工作严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行保护。但有证据证明甲方故意拖延移交工作的，乙方得以免责。第四条、关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期作相应的顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，可能影响工期的，乙方仍应保证在约定工期内完工，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条、关于工程质量及验收的约定本工程以国家制定有关建筑装饰装修工程的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达到国家质量评定合格标准由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延，因此造成乙方损失的，甲方应当予以赔偿。由于乙方原因影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知三个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关合理费用，如有证据证明甲方故意拖延验收的，自竣工之日起乙方不再对工程现场的一切设施、设备、材料和工程成品的损失承担责任。第六条、关于工程价款及结算的约定双方商定本合同价款采用预算项目总价包干【详见附件一】按合同预算书总价包干。总价包干在合同实施期间保持不变，但甲方单方提出更换材料或设计变更的除外。本合同生效后，甲方支付工程预付款人民币10000（壹万元整）工程竣工验收合格后，甲方在7个工作日内，结清应付剩余款项乙方应开具发票给甲方。第七条、关于材料供应的约定本工程材料由乙方严格按工程预算所列项目、材质、品牌提供。材料进入施工现场,需由甲方签字验收后方可进行施工。因乙方材料供应不合格或所供应材料与工程预算所列材质、品牌不相符合所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等情况，由乙方负责将工程整改至达标并向甲方支付赔偿费，每停工一天或窝工一天或乙方整改导致工期每延期一天，乙方向甲方支付赔偿金为工程总造价的1%。凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，乙方负责赔偿甲方相关损失。第八条、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第九条、违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方合同金额的1%的补偿金。甲方不按合同约定付款的，每逾期一天，按应付款项的1%向乙方支付滞纳金。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按工程总造价的1%向甲方支付违约金。乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失。乙方施工中如发生安全、消防、人身伤害、财产损失等事故，由乙方负责处理并承担一切责任；如因此造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条、争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。无法解决的，任何一方均可向有管辖权的.人民法院提起诉讼。第十一条、附则本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。本合同履行完成后自动终止。附件一工程预算书甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人： （签字）法定代表人： （签字）委托代理人： （签字）委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日电力增容施工合同2甲方： 乙方： 受甲方委托，确定该工程由乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》（GF-91-0201）结合本工程具体情况，经甲方对乙方资质的审查，乙方具备施工条件，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：一、工程概况：1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 工程性质： 4、 工程日期：开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日5、质量等级：优良（以建设单位验收结果为准）二、施工范围及工程量1、 安装VV224x35mm电缆线160米，申100mm碳素波纹管150米，电缆沟开挖回填。2、 安装二块（20-80A）三相四线电能表及其相关调试。3、 电力部门所有增容报装手续的办理。4、 征地协调。三、 工程价款及付款方式：1、本工程总价款为 元整。2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。四、 甲方职责1、 图纸会审和施工安全技术交底：各工序开工前。2、 委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。3、 根据国家现行规范组织工程验收。4、 协助施工单位抓好安全文明生产。5、 监督检查施工的安全质量情况。五、 乙方职责1、组织施工作业人员按期进入施工现场。2、 按施工图纸和甲方技术要求，进行施工安装。3、 施工现场必须做到安全、文明、卫生。4、 由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通（车辆、人身）事故由乙方负责。5、 由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责六、工程质量1、乙方在施工过程中执行如下标准：1） 《建筑电气安装工程施工及验收规范》GBJ303-88；2） 《建筑安装工程质量检验评定统一规范》GBJ300-88《电力建设施工及验收评定》建筑工程篇GBJ69-873）《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-882、 乙方自购的工程材料必须合格，经甲方统一方可使用。3、 施工过程中，由乙方造成的质量不合格由乙方负责返工。4、 因乙方原因达不到质量要求，损失自负。七、其它1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日电力增容施工合同3发包人： （简称甲方）承包人： （简称乙方）一、工程内容1、 工程名称：怀化市第二（河西）污水处理厂配电工作2、 工程内容：2.1、 本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。2.2、 新敷设ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120电95m,ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70电缆30m，新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m;2.3、 本次工程受电容量为500KVA，配电房内新装SCB-500KVA干式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面；2.4、 搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组;2.5、 新立YB190-15杆2组，新设GJ-70拉线2组；2.6、 配套敷设电缆保护管（CPVC申167*7）75m;2.7、 制作高压部分；2.8、 所有设备需可靠接地;2.9、 变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日电力增容施工合同4发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、工程名称：东兴用电工程2、工程地点：城东3、工程承包项目和内容：高低压开关柜（含二期工程间隔部分）、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装（含材料）及规费。本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费（乙方协助甲方申请开户）。二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币 元。三、建设工期5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。未按合同规定拨付款而影响施工。人力不可抗拒的因素而延误工期。因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度四、工程质量、验收与安全管理7、本工程的质量为优良。8、工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更；电力建设工程验收规范;设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。11、 该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为壹佰伍拾捌万元人民币。14、本工程合同签订后10日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币壹佰万元，工程竣工验收合格（正式送电前）支付工程余款伍拾捌万元。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签（公）证的，自办毕签（公）证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑，其费用待二期另行计算。甲方（合同章）： 乙方（合同章）： 委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 单位地址： 单位地址： 帐号： 帐号: 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日电力增容施工合同5发包人： 承包人： 鉴于发包人拟委托承包人承担 工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。第1条工程概况1.1工程名称： 。1.2工程地点： 。1.3工程概况： 第2条承包范围承包范围： 第3条合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日第4条工程建设目标质量目标：建筑工程：分项工程合格率为100%，分项目工程优良率＞98%,单位工程优良率为100%，观感得分率＞95%（国标90%）；安装工程：分项及分部工程合格率为100%，单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良，不发生一般施工质量事故；工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。安全目标：总体目标：努力实现安全“零事故”。具体目标：不发生人身死亡事故和重伤事故；不发生重大施工机械设备损坏事故；不发生一般以上火灾事故；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生环境污染事故和重大垮塌事故；不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。进度目标：严格执行工程里程碑计划，分解省公司下达的里程碑计划各单项工程关键节点，保质保量的完成两项工程。投资控制目标：严格控制资金投入，做到不超概算。环境保护目标：必须执行国家环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度，严格遵守建设项目环境保护申报审批程序；涉及水土保持的项目，必须按照国家行政主管部门的有关规定执行。第5条签约合同价签约合同价为人民币（大写） （ ）（含税），价格构成详见《价格表》（附件）。第6条合同组成部分下列文件为合同的组成部分：双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；合同协议书；6.3合同专用条款；6.4中标通知书；6.5合同通用条款；合同附件(包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等)；招标文件和投标文件；形成合同的其他文件。上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面