电力施工合同

电力施工合同电力施工合同（合集15篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是作者为大家收集的电力施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。电力施工合同1委托方（甲方）：受托方（乙方）：一、委托（受托）任务及内容：乙方：网络智能电表（带费控）（220⑹A）共计（55）只的制作安装，网络智能电表（带费控）（100（6）A）共计（15）只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方委托，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。二、 委托方式：按施工要求进行包工包料。三、 甲方责任：1、 有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。2、 帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。3、 为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。4、 甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。四、 乙方责任：1、 负责本工程材料的加工运输、安装等工作。2、 施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。3、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。4、乙方必须按合同规定的'时间完成本工程的安装任务，不得拖延。5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。五、其他事项：1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。六、工期与验收：1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。4、乙方负责壹年期内免费保修。5、竣工时间年月日完成。七、合同价款及付款和结账方法：1、合计金额（大写）：（小写）：2、付款和结账方法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方提供结算发票，甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%，质保期满后支付剩余10%。八、合同的生效和分数：1、本合同自双方签订之日起生效;2、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效;3、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。九、附加条款：协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。甲方（公章）：#乙方（公章）：#法定代表人（签字）：#法定代表人（签字）：##年#月#日#年#月#日电力施工合同2发包人：承包人：鉴于发包人拟委托承包人承担工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。第1条工程概况工程名称：。工程地点：。工程概况：第2条承包范围承包范围：第3条合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日第4条工程建设目标质量目标：：建筑工程：分项工程合格率为100%,分项目工程优良率±98%,单位工程优良率为100%,观感得分率±95%（国标90%）;安装工程：分项及分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良,不发生一般施工质量事故;工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。安全目标：总体目标：努力实现安全“零事故”。具体目标：不发生人身死亡事故和重伤事故;不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生一般以上火灾事故;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故;不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。进度目标：严格执行工程里程碑计划，分解省公司下达的里程碑计划各单项工程关键节点，保质保量的完成两项工程。投资控制目标：严格控制资金投入，做到不超概算。环境保护目标：必须执行国家环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度，严格遵守建设项目环境保护申报审批程序;涉及水土保持的项目，必须按照国家行政主管部门的有关规定执行。第5条签约合同价签约合同价为人民币（大写）（）（含税），价格构成详见《价格表》（附件）。第6条合同组成部分下列文件为合同的组成部分：双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;合同协议书;合同专用条款;中标通知书;合同通用条款;合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）;招标文件和投标文件;形成合同的其他文件。上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。第7条承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程建设满足达标投产的'考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力机具及合理项目管理规划大纲的实现。工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。遵守国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA-#）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统;同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。第8条发包人承诺保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。第9条词语含义本协议中所用词语的含义与合同专用条款、合同通用条款中相应词语的含义相同。第10条合同生效合同生效条件见合同专用条款。第11条签订日期合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。第12条合同份数本合同正本一式2份，发包人执1份，承包人执1份;副本8份，发包人执4份，承包人执4份。发包人：（盖章）法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：签订日期:地址：邮编：联系人：电话：传真：开户银行：账号：税号：承包人：（盖章）法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：签订日期:年月地址：邮编：联系人：电话：传真：开户银行：账号：税号：电力施工合同3发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）一、工程内容1、工程名称：怀化市第二（河西）污水处理厂配电工作2、工程内容：、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。、新敷设ZR-YJLV22—3*120电95m,ZR-YJLV22—3*70电缆30m,新架设JKLYJ-10型绝缘线路125m;、本次工程受电容量为500KVA，配电房内新装SCB-500KVA干式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面；、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组;、新立YB190-15杆2组，新设GJ-70拉线2组；、配套敷设电缆保护管（CPVCG167*7）75m;、制作高压部分；、所有设备需可靠接地;、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。3、 乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。4、 甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的'安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。5、 本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。6、 本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日电力施工合同4甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。第一条工程概况及承包范围1、工程名称：2、工程地点：3、 承包范围：本次①200PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容4、 承包方式：包工包料交钥匙工程。第二条工期1、 本工程工期总天数为：天。2、 如甲方不能按合同约定将工程款拨付给乙方，工期顺延。3、 如遇不可抗力，工期顺延。第三条甲方应承担的责任1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。3、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。第四条乙方应承担的责任1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用，由此项工作没做好造成的损失由乙方负责。施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的'责任由乙方负责。2、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。3、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。4、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。5、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。第五条工程价款及支付1、 本工程包干价，金额为元整。2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款元整。第六条工程质量验收1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料（若需要）质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。第七条违约责任如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。第八条争议的解决方式如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第十一条本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：授权代表人：授权代表人：电话：电话：签章日期：年月日签章日期：年月日电力施工合同5工程名称：#工程发包单位：#承包单位：#甲方：海南电网#公司乙方：#工程项目名称：#工程项目地点：#计划工作时间：#年#月#日至#年#月#日作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的.经济处罚。7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。二、乙方应承担的安全责任1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术。国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设（安全、质量、工期）目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准；为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品；按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。三、甲、乙双方共同遵守的规定甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令），共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。四、违约处理在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》（海南电网建〔XX〕168号）和《海南电网公司电网建设工程奖惩办法（试行）的通知》（海南电网建〔XX〕175号）文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。五、其他1、 甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。2、 在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。3、 根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书》，乙方应按单项工程（或一次性）缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交……六、 本协议有效期自#年#月#日至#年#月#日止。七、 本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。甲方：#乙方：#甲方委托代表：#乙方委托代表：#甲方经办人：#乙方经办人：##年#月#日#年#月#日电力施工合同6甲方：乙方：为了保证长河公路建设工程安全、有序、顺利实施，确保公路建设工程按期、保质、保量完成，防范爆破物品被盗、丢失和爆破事故的发生，保障施工现场和人民生命财产的安全，特签订本协议。一、甲方职责义务1、甲方负责监督检查工程质量、进度、安全，协调乙方施工过程中需要甲方配合的事项。2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、检查、总结。3、定期召开安全生产的调度会，传达上级有关安全生产的精神。定期对乙方施工人员进行安全防范意识培训及安全技术交底。4、组织对乙方施工现场安全生产的检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。5、甲方技术人员发现乙方在施工过程中存在安全隐患，有勒令权要求乙方进行停工整改，消除隐患后方可允许乙方继续施工。6、甲方对乙方的.炸药、雷管进行跟踪管理，一旦确认有爆破物品流失，立即报公安部门调查处理，并对乙方处于10万元经济处罚。二、乙方职责和义务1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》中的有关规定，认真确定执行工程中的有关安全要求。2、认真学习甲方安全技术交底，熟练和遵守本条款的各项规定。3、从事爆破的施工人员，必须是具有相当经验的具有爆破资质的专业人员。4、乙方必须设计合理的钻爆方案，严格遵守爆破施工规范，制定严谨的安全防范措施。乙方须根据甲方安全保证体系，在爆破区域设置安全警戒线，立醒目的安全指示牌，爆破前由专人指示警戒区域内的人员、车辆等疏散，巡视确认符合起爆要求后方可起爆。因乙方爆破施工引起的人员、财产损失和责任，由乙方自行承担。5、对爆破器材的使用必须严格遵守《民爆条例》及省市有关规定，必须是用多少领多少，对多余的炸药按规定当场销毁，或经过甲方检定审批后按程序归库，不得随意存放，否则引起的一切后果由乙方承担。6、乙方必须对爆破物品谨慎管理，一旦发现确认有爆破物品流失，甲方除上报公安部门对乙方追究法律责任，还将处以10万元的罚款。7、乙方需将爆破施工时间计划提前24小时通知甲方相关负责人，由甲方协调电力部门断电后才能施工，因乙方爆破施工对沿线电杆造成的损失，由乙方自行承担。8、乙方应根据工程特点，组织制定工程实施中的生产安全事故应急救援预案，如发生安全事故应及时上报甲方并坚持“四不放过”原则，严肃处理相关责任人。9、乙方做好对员工的管理工作，约束出现的不当行为，并提高安全意识，如出现与打架斗殴等恶劣事件，乙方负责处理带来的不良后果。10、乙方必须认真执行工程安全生产管理的各项规定。三、违约责任甲乙双方均应遵守合同协议内容，严格按合同协议行事，确保安全总目标的实现，如因甲方或乙方违约而造成的安全事故，将依法追究责任。四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。五、本协议自双方法定代表人或其委托代理人签字后生效，工程竣工验收后失效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或其委托代理人：或其委托代理人：签订日期：签订日期：电力施工合同7甲方：#乙方：#甲方委托乙方进行#工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据#及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称：#.二、工程地点：#.三、承包方式：#.四、工程造价：#.五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的.安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。十三、本合同正本#份，副本#份。具有同等效力，甲乙双方各执正本#份，副本#份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。甲方（盖章）：#乙方（盖章）：##年#月#日电力施工合同8甲方：#根据《民法典》有关规定，为了确保工程优质、高效的完成，保证双方的利益公平、合理，经双方协商，特签订本合同。一、工程概况：工程名称：#工程所在地：#二、承包范围及质量要求：（一）土方工程钢筋、砼、模板、架子搭拆、放线等工作。砌体、抹灰（除一般抹面外还包括抹找平层、保护层等工作）。支架安装，盖板、井盖安装填缝。耗材（包括扎丝、铁钉、铁丝、胶带、模板用油、海绵条等）周转材料（包括模板及配制模板用的原材料、设施料等）小型机械（包括搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、砼震动泵、平板振动器及现场倒运工具和作业工具等）小型工具等。施工现场用水：甲方承担购水费用。安全文明施工以及劳保防护用品等。承包范围不包括提供钢筋、商砼、沙子、石子、水泥、砖等主要材料。（二）钢筋工程钢筋翻样。钢筋机械就位、操作、工作台制作、安装和布置。乙方结构工程中所直接使用的材料的二次倒运（不包括因甲方发生的反复倒运）归堆码垛、除浮锈、原材料的标识工作。钢筋合理下料，运至工作面及钢筋焊接。钢筋制作：除锈、调直、切断、冷拉。钢筋的电弧焊、绑条焊、平直钢筋闪光对焊。对绑扎后的成品钢筋进行有效的保护。马凳筋、梯子筋、保护层垫块的安放。钢筋水平、垂直控制限位卡具的加工。设计洞口、施工预留洞口的钢筋切割，洞口加筋的制做、绑扎、连接。工作面行人通道的搭设拆除，浇捣混凝土时钢筋保护工作。班组自检、互检、交接检，向甲方报送自检记录，参与甲方、建设单位和监理单位的质量检查及隐蔽工程验收。严格按照文明工地的要求，工完场清，保持工作面整齐干净,无散落材料。钢筋进场卸车。（三）模板工程依据工程的结构特点，制定详细的模板施工方案和施工操作工艺，甲方审定后，共同遵守。提供详细的模板工程的材料计划，供甲方审定。严格依照蓝图绘制模板详图，进行模板的制作、拼装。木工机械就位，操作、保养，安装、布置。模板及配制模板用的原材料、设施料（钢管、扣件、卡具、脚手板、对拉螺栓等）到场后的二次倒运、归堆码垛。模板的安装、加固、校正、拆除：模板的清理、刷油、擦光，模板的嵌缝、贴海棉条。支模所需的各种材料（模板、方木、钢管、扣件、卡具、脚手板、螺栓等）的场内水平、垂直运输，且在工作面上分类整齐堆放。支模所用脚手架的搭拆。严格按照图纸及规范要求对模板进行就位、加固、校正。拆除后的清理、刷油及整理工作。模板加工场、堆放场地及模板安装工作面要按文明工地要求，原材料、成品、半成品堆放要整齐划一。加工场地、堆放场地及工作面应随时保持整洁做到工完场清。模板加工的余料、刨花、锯沫清理不得超过四小时，并按甲方的要求，清理、堆放。模板安装完毕后的自检、互检、交接检，向甲方报送自检记录，参与甲方、建设单位和监理单位的质量检查及隐蔽工程验收；混凝土浇灌过程的模板看护，发现问题及时处理，确保工程质量。模板的拆除，清理、刷隔离剂保护、材料分类堆放、码垛。施工过程中，合理节约材料。模板材料进场卸车。（四） 混凝土工程（商品混凝土）施工方案和操作工艺的制定。混凝土输送管道的布设、安、拆，临时运输及施工通道的搭拆。严格按照清水混凝土的操作工艺进行浇灌、振捣、抹面、覆盖塑料薄膜或麻袋浇水养护，精心施工，做好成品保护。本着对甲方高度负责的态度，确保不浪费混凝土，对工作面散落的混凝土、砂浆及时清理再利用，浇捣混凝土的区域随时保持干净。每次浇捣完毕后，泵管的拆除、清洗，输送泵场地的清理。（五） 砌体工程熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具，队组自检并配合受检，运输道搭拆，整个施工现场内一切所需材料在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。清理基层，拉线，弹线，吊线，立皮数杆，筛砂，调制砂浆，配合做砂浆试块，搭拆所有砌体架子（含超高），砌体外架翻板，选砖，铺浆，砌砖，勾缝，安放木砖、铁件，预留孔洞凹槽，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其它建筑垃圾并装袋运至地面指定地点堆放等。同时做好砖缝灰浆养护工作。除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额砌体工程应包含的其他工作内容。（六）架子工程乙方负责乙方承包范围内施工所需架子、钢筋棚、木工棚搭设、拆除（不含主体完成后乙方人员撤场后拆除内容）。（七）质量标准确保获得沟道主体合格优质工程。（八）工程进度根据甲方的进度安排，以甲方确定的进度计划为准。（九）文明施工乙方保证自己的施工区域、作业面、生活区保持整齐、干净、无散落材料。争取达到安全文明示范工程标准。三、双方履行的责任、权利（一）甲方责任、权利全面负责现场的施工组织工作，编制施工组织设计和方案，制定工程的生产计划，确保生产均衡性和连续性。向乙方提供技术资料，并进行质量、安全、技术交底。负责对乙方管理、监督、检查、验收等职能工作。如乙方在质量、工程进度等方面达不到要求，甲方有权责令其及时退场。甲方按照工程进度，根据施工需要向乙方及时提供工程施工中所需要的各种材料（提供的材料必须保证质量合格）。乙方对材料要合理使用，避免浪费。乙方未经甲方同意私自接拆甲方提供范围以内电源、开关，违反操作规程者，发生的一切后果均由乙方负责。甲方负责现场施工的安全管理工作。对乙方施工人员甲方要进行进场前安全教育。宣传正确使用安全“三-宝”完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位必须设立警示牌。甲方还应建立健全现场安全制度，逐日进行安全检查。对违反安全制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。甲方现场制定的管理制度，在不违反合同的前提下，乙方应积极的配合、遵守：甲方下达的质量、工程进度、安全、技术等指标任务，乙方应努力完成。若乙方逾期不能完成施工计划，甲方要根据施工整个过程进行分析。寻找原因，责任落实到人，并根据实际情况及时做出处理。甲方协助乙方处理施工过程中发生的安全事故（费用由责任方承担），乙方进入工地后必须给全体员工办理意外伤害保险。甲方不向乙方提供住宿办工用房、食堂餐厅用房、生活用水用电等到条件。（二）乙方责任、权利乙方进场应具备以下条件：乙方将所有施工人员工资表及进场人员花名册及各工种上岗证复印件上报到项目部。应配备一套完整的具有丰富施工管理经验，责任心及事业心强、业务技术精通的管理班子及联系方式报甲方备案，需要调整要及时向甲方报告，并保证配备满足该项目施工要求的人数及技术水平，具体要求以甲方现场要求为准。严禁使用童工和体、智残缺工人。乙方施工人员进入施工区域，必须按甲方要求的质量、安全和进度组织施工。同时乙方不能转包工程，否则，甲方有权单方面终止合同，同时所发生的工程款甲方有权拒付。质量要求：乙方必须按施工规范、图纸设计、答疑文件、等相关文件的要求精心组织施工，按照甲方现场工程技术人员的技术交底进行操作。乙方要建立自查自检与工序交接制度，严把质量关，质量必须到合格，争取优良。如果因乙方施工人员操作不当造成的质量问题，乙方应承担一切责任。若乙方在施工过程中因工程质量或工期造成甲方、监理、业主严重不满时，甲方有权终止合同，乙方#日内无条件退场，甲方不支付乙方任何损失费用，乙方承担由此对甲方造成的经济损失。安全要求：甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。乙方进场时协助甲方做好进场前安全教育。进场必须戴好安全帽，对于高空作业，必须严加防范，系好安全带。室外高空作业操作前首先检查脚手架是否安全，是否牢固等。如发现不安全因素，乙方应及时排除，直至消除安全隐患，符合安全操作规范后方可施工。在专人动用简单机械电锯、电刨、砂轮机时，要注意用电设施的接线是否正确、安全，电线是否损坏、老化、开裂、裸露等。使用时要正确操作，严禁私拉乱接电线。在模板支拆进程中，注意自身及他人安全，防止模板、卡具、扣件及穿墙螺栓等材料坠落伤人。如果乙方人员在施工操作中，不按安全规范进行施工，所造成的安全事故，由乙方承担全部责任。若由于甲方原因造成的安全事故，由甲方承担全部责任，乙方协助。进度要求：乙方必须严格按照双方议定的进度计划进行组织施工，若工程达不到要求，是乙方的原因，乙方承担责任，每拖延一天甲方按#元/天对乙方进行处罚，情节严重者，甲方有权责令其及时退场，并由乙方承担甲方损失；甲方的原因，甲方承担责任。工完场清与文明施工要求：乙方应有计划、有秩序的组织施工，做到工完场清料清。任何一道工序施工完毕，多余的材料必须清理干净，分类堆放。施工现场要做到随手清，要把所有的材料堆放在指定的地方。对于不使用的材料应及时退还甲方，以免造成材料积压、浪费等现象。施工中发现的安全、技术质量等问题要及时向甲方汇报，加强双方的工作联系，解决现场的问题隐患，对质量、安全方面的隐患，不准自行盲目处理。乙方应遵守甲方的规章制度、地方法规及国家法律。做好工程过程验收申报工作，要以积极热情的态度接受甲方、建设单位、监理单位、设计单位和政府职能部门的工作监督、检查。配合施工中的各项检查工作，及时整改存在的问题。（三）材料管理甲方的材料管理应该是过程控制，对于当时发生的问题必须当时解决或处理，以真正达到合理使用材料节约成本的目的。乙方必须在施工过程中及时的配合甲方的管理。乙方在施工过程中应严格遵守甲方制定的限额领料制度，对于超限额材料部分按市场价由乙方工程款中扣除。丢失责任由乙方负责，费用由乙方承担。材料量以乙方签字的出料单为依据。乙方若发现其它偷窃材料和破坏工具、设施、设备的行为，应立即向甲方反映并协助甲方处理。因材料的问题而发生的甲方对乙方的扣款调拨，必须由乙方的现场总负责人签字方才有效。四、结算及付款办法：按实际施工工程量计算。承包单价：砖砌地沟单价#元/米；砼电缆沟单价为#元/米；检查井单价为#元/座；人孔井单价为#元/座；挖土单价为#元；#灰土回填单价为#元；素土回填单价为#元；余方弃置单价为#元；承包总价（暂估）：#元（¥#）o3•零星借用工综合单价#元/工日（人民币），若发现乙方虚报零工，将处以#倍以上罚款。承包范围以外的工程量变更参考市场价结算。5•该合同单价包含管理费、利润、税金及其他费用。工程款的支付：1） 甲方支付乙方工程款执行甲方与业主签订的主合同付款相应条款，如业主在乙方承包范围竣工时未支付甲方工程款，甲方应适当支付乙方已竣工工程量的部分工程款。2） 进度款按月进度支付完成量（经监理单位、总包方验收合格的工程量）#%的进度款，支付时间为次月建设单位付款后#个工作日内（扣除当月罚款单、扣款单）。3） 竣工验收合格后付至已完工程量的80%，剩余款项结算后付至结算总价的#%，#%质保金自工程竣工验收合格起#个月内一次付清（扣除甲方维修费用）。五、验收标准：双方约定工程质量标准：合格工程。工程质量按照最新颁布的验收规范进行验收。六、合同说明及奖罚办法：若工程质量达不到合格，是乙方原因造成，乙方负责一切损失，因甲方的材质及投入不到位甲方负责一切损失。若乙方拖欠参加本工程项目施工的民工工资，以致造成不良影响，甲方有权处以乙方拖欠工人工资的.双倍欠款（工资）的罚款。本合同未尽事宜或在实际施工过程和执行合同的过程中有可能出现的有争议的问题，双方应本着公正、客观、平等、相互理解、相互支持的原则，通过友好协商解决。七、其它约定1.合同是双方最高法律文件，任何一方的言行都不能超越合同，任何一方违反合同，另一方都有追究的权利。甲乙双方在施工过程中若发生甲方对乙方罚款或乙方向甲方提出索赔等问题，不能超过合同的范围和违反国家法律法规，双方应本着实事求是、公正合理的原则办理有关处罚或签证的手续。“罚款”是一种迫不得已的管理手段，而不是目的，对于乙方在施工过程中有违反合同的事，甲方应先签发工作联系单或整改通知提出整改，若乙方不能按时有效的整改，甲方可以对乙方给予适当的处罚。处罚必须遵守及时性、公开性、公正性三原则。及时性要求当时发生的问题立即（或二日内）做出书面处理，；公开性是要求罚款要公布以起到教育的目的；公正性是指罚款不能违反合同和违背国空有关政策、法规的准则。为保证质量、加快进度，必须保证工序的按时、顺利交接，要求甲方的管理人员必须过程控制、跟踪检查、及时验收，同时甲方应保证工程监理人员的验收应不分昼夜的随工序跟进，不要出现“检查滞后”和“验收滞后”的现象。甲方在合同规定的范围内对乙方进行管理时必须文明管理，双方都应做到文明行为、文明用语、互相尊重。甲方有事需要乙方协助的，乙方应力所能及协助。文明施工：如乙方能及时将甲方场容、场貌及各项要求都达标了，给甲方带来经济效益社会名誉，应给乙方相应的经济补贴。文明施工的道路硬化等工作由乙方负责完成，劳务费用由乙方承担。乙方对甲方的材料应合理使用，不得浪费。在施工过程中，甲方发布的材料管理规定及处罚与合同是有同等约束力。对于符合事实的罚款单，乙方不得拒签。乙方应办理好相关的劳务手续，凡涉及劳动部门的证件，费用乙方应自理。八、暂按此合同承包范围，若乙方不能达到甲方质量、进度要求，甲方有权调整乙方承包范围。九、合同签定后，甲乙双方应严格执行本合同，不经双方协商同意，任意一方不得随意变更或解除合同，（合同中另有约定除外），否则违约方承担一切责任及经济损失。十、本合同一式贰份，甲方一份、乙方一份，具有同等效力。经双方签字（盖章）后生效，工程完工结算付款完毕后自行失效。十一、未尽事宜，双方另行友好协商。甲方（盖章）：#乙方（盖章）：#甲方法人代表#乙方法人代表#或其委托代理人：#或其委托代理人：#乙方开户行：#年#月#日电力施工合同9甲方：#乙方：#一、工程名称：#二、工程地点：#三、承包形式：包工包料四、工程内容五、工程造价本工程合同预算价为#元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款#元，在进行开工时再付工程预付款#元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4、 乙方对设计单位的'设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、 施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。七、 双方致同意于工程托合同签订甲方土建设验收合格后#月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。八、 安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1#kva及以上为#（写）元。变压器油化试验费每台#（写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1。5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元计取（编入决算书）。九、 设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。十一、争议的'处理1、 本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第#种方式解决：（1） 提交#仲裁员会仲裁；（2） 依法向人民起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。甲方（签章）：#乙方（签章）：#电力施工合同10甲方：#供电公司乙方：#供电公司根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，电力#供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称：#二、工程内容：#三、工程地点：#四、设计单位：#五、工期：#六、质量标准：#七、合同价款（工程总造价）：#工程施工费用总造价暂定（¥）#万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。第二条、合同使用的语言文字、标准和适用法律一、 合同语言：#汉语二、 适用法律：#国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。三、 适应标准、规范：#建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条甲乙方驻工地代表一、 甲方项目负责人：#二、 乙方项目负责人：#三、 工程甲方代表：#负责施工全过程工程质量检查。第四条甲方工作一、 施工场地具备开工条件和完成时间要求：#甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续二、 负责组织#省电力#供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。三、 根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。四、 负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。第五条乙方工作一、按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。二、与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。三、在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。五、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。六、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的.罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。七、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。八、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。九、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。第六条工程质量等级一、工程质量等级：#按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。二、质量评定部门：#供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。第七条验收和重新检验一、甲方根据乙方的申请，组织#省电力#供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。二、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。三、隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。第八条工程预付款本工程开工前不预付工程款。第九条工程款支付一、工程款支付方式：#支票二、工程款支付金额和时间：#工程竣工决算后，扣除工程决算款#%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。第十条竣工决算一、竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。二、乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。三、保修金和支付方式：#按工程决算款#%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。第十一条保修条款一、保修内容、范围：#乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。二、保修期限：#一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。第十二条争议因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由#市仲裁委员会仲裁。第十三条安全施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。第十四条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门第十五条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。甲方：#供电公司负责人：#经办人：#乙方：#供电公司法人代表：#经办人：##年#月#日#年#月#日电力施工合同11甲方：（以下称甲方）乙方：（以下称乙方）一、乙方应接受甲方的统一安全管理，遵守甲方各项施工安全管理制度，并对分包项目安全管理全面负责。二、甲、乙双方必须认真贯彻执行国家和郑州市颁布的有关安全生产法令、法规、规范、标准、规章、制度。三、工程的承包方式为联合承包。四、乙方在入场前，机械操作人员必须有相应的资格证，手续不全，不准进场施工。五、乙方应对乙方机械设备操作人员在生产中的安全和健康全面负责。六、乙方应建立健全安全组织，配备安全管理人员，制定安全管理措施，并监督检查执行情况。七、乙方人员未经允许不得随意进入非乙方施工区域。八、乙方应负责对本单位人员的安全操作规程、安全管理制度教育及班前安全教育，并有安全教育记录。九、乙方应针对施工特点，对施工人员进行详细的书面安全技术交底，并监督、检查交底执行情况。十、乙方自备的挖掘机、炮机、转运用的平板车等设备、设施必须性能良好，符合安全技术标准要求。十一、甲方有权依据有关安全管理规定对乙方进行安全监督，有权对乙方的.隐患与违章进行经济处罚或停工处理。罚款以现金形式交纳，凡逾期不交的每迟一天加罚5%的滞纳金。十三、事故处理：1、由于乙方责任造成甲方人员以及第三方人员伤害事故或设备事故者，乙方参照国家现行规定给予甲方或第三方一次性经济补偿，其善后具体事宜及家属的接待由乙方负责处理。2、由于乙方责任造成的人员伤害事故及设备事故，一切事宜由乙方负责处理。十四、乙方进入施工现场施工，必须按照职业安全健康管理体系要求认真贯彻执行，建立健全环保和安全组织，遵守一切规章制度，服从甲方管理，如未按照要求执行的，甲方有权对乙方进行经济处罚和停工处理。被上级检查处罚或曝光的，乙方负全部责任。十五、违反上述协议的，发生一切事故、事件，由乙方承担全部经济、法律的责任。十六、本协议一式三份，甲方二份（公司、项目部各一份），乙方一份。十七、本协议有效期：自双方签字并盖有效公章起至乙方退场后终止。十八、协议未尽事宜，凡属国家、郑州市及行业有规定的均按有关规定执行，凡属国家、行业无规定的甲、乙双方可随时协商修订补充。十九、乙方进入施工现场必须严格遵守“安全生产法”的条款执行，正确佩戴和使用劳动防护用品。甲方签字：乙方签字：盖章盖章盖章盖章__年__月__日__年__月__日电力施工合同12立协议单位甲方：#（以下简称#）乙方：#一、工程名称：#二、工程地点：#三、承包形式：包工包料四、工程内容#五、工程造价本工程合同预算价为#元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款#元，在进行开工时再付工程预付款#元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的'运输费已包括在决算书内。七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后#月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。八、 安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1#kva及以上为#（大写）元。变压器油化试验费每台#（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元计取（编入决算书）。九、 设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第#种方式解决：（1）提交#仲裁委员会仲裁;（2）依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。甲方（签章）：#乙方（签章）：#法定代表人（签章）：#法定代表人（签章）：#委托代表：#委托代表：#开户银行：#开户银行：#帐号：#帐号：#电话：#电话：#签订时间：#年#月#日签订时间：#年#月#日协议签订地：#协议签订地：#甲方（发包人）：#法人执照号码：#法定代表人：#地址：#委托代理人：#身份证号：#联系电话：#乙方（承包人）：#营业执照号码：#法定代表人：#地址：#委托代理人：#身份证号：#联系电话：#行业准入证号码：#工程设计师：#身份证号：#施工负责人：#身份证号：#丙方：#社团登记证号码：#地址：#法定代表人：#联系电话：#委托代理人：#身份证号：#合同签订地址：#电力施工合同13#年度，工程开工的项目主要以土建为主，安装项目主要作施工准备。本年度公司在建工程较多，预算员大多从工程处借调，技经工作的熟悉情况比较生疏，在业务素质参差不齐的情况下，合同科本着创学习型的理念，激发员工相互学习业务知识，以掌握的技经知识开展本科各项工作。从本年度的'科内主要工作情况来看，到现场的施工图预算基本满足进度要求，且也突击完成项目部安排的其它工作（黔东及盘县电厂灰坝两次投标）。合同科本工程计划编制11人，目前到位九人，正副科长各一人（兼预算，公司正式编制），土建预算员4人（借调），安装预算员两人（借调）。#年安装工程陆续开始，逐步进入高峰，安装预算员面临缺口，需热机及热工预算员各1人。#年度在项目分公司的领导下，发耳合同预算科按以下方面开展工作。一、按公司招投标管理办法，策划项目招（议）工作，且完善相关预（结）算管理办法。#年发耳项目部共组织4次招标，项目为临建广告牌及支架制安，1#、2#烟囱筒身工程施工，机械成孔灌注桩基础工程施工。按公司招投标管理办法之要求，组织开招（议）标工作。在分公司的领导下制定了相关预（结）算办法，对规范#度本项目预结算的工作起到了重要的作用。二、施工图预算满足进度要求，出台分公司《内部承包暂行办法》。随着工程进度的开展，安装项目陆续开工，按项目领导的安排合预算科积极与项目职能科室一道策划项目施工计划。在分公司分管领导的组织下，完成发耳工程《内部承包暂行办法》的编制工作，并积极向分公司领导提出本项目内部承包管理新办法，支持公司推行内部承包责任制，对完善经营核算办法，控制预算成本发挥合同预算应有的作用。三、创造和谐工作环境，人人快乐工作。按照网公司“五个与众不同”及“五个不能”工作理念，做好预算员思想工作，履行职责，认真工作。充分作好适应市场变化的需要，创造学习型氛围，专研业务知识。四、工作重点及安排1、按时完成施工预算是合同科的重点工作，且及时收集基础数据整理工作，为概算收口作准备。2、积极配合公司推行内部承包核算相关工作，完善成本控制相关办法。3、加强与相关职能科室的配合，与财务科做好项目收支预算成本工作。4、热机及热工预算员尽快调入现场，以满足科里预算工作及内部承包核算需要。电力施工合同14编号：（工字）第号（招标人）：#鉴于#（以下简称投标人）参加#项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：投标人在招标文件规定的投标有效期内即#年#月#日后至#年#月#日内未经贵方许可撤回投标文件；投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》；投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证；招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。我方保证的金额为人民币#元（大写：#）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后#日，即至#年#月#日止。投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：