二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库带答案（突破训练）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题(500题)1、关于建设工程施工垫资的说法正确的是（）

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B.政府投资项目不得由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持

【答案】：B2、《安全生产许可证条例》规定，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。

A.县级以上人民政府

B.县级以上人民政府建设主管部门

C.省、自治区、直辖市人民政府

D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

【答案】：D3、（2020年真题）施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使()。

A.紧急避险权

B.知情权

C.拒绝违章指挥权

D.正当防卫权

【答案】：A4、某施工企业租赁了脚手架工具，却一直拒付租金，出租企业欲向人民法院起诉。按照《民法通则》规定，其诉讼时效期间为（）

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】：A5、资质许可机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是(）。

A.企业未取得施工许可证擅自施工的

B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C.企业将承包工程转包或违法分包的

D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的

【答案】：B6、某开发公司与李某签订劳动合同，约定劳动试用期6个月，6个月后再根据李某工作表现确定劳动合同期限，下列选项表述正确的是()。

A.开发公司与李某订立的劳动合同属于无固定期限合同

B.李某的工作不满1年，试用期不得超过1个月

C.劳动合同的试用期不得超过9个月，所以李某的试用期是成立的，

D.试用期是不成立的，6个月应为劳动合同期限

【答案】：D7、（2021年第2批真题）根据《绿色施工导则》，关于临时用地保护的说法，正确的是()。

A.工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌

B.优化基坑施工方案，保持对土地的扰动

C.红线外临时占地不得占用农田和耕地

D.施工周期无论长短，均按临时绿化处理

【答案】：A8、（2016年真题）关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

【答案】：B9、关于诉讼代理人，下列说法正确的是（）。

A.诉讼代理人就是委托诉讼代理人

B.当事人的近亲属可以被委托为诉讼代理人

C.当事人可以委托3人为自己代理

D.授权委托书中的“全权代理”，可以认定为诉讼代理人已获得特别授权

【答案】：B10、（2016年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确是的（）。

A.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担

B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检

C.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

D.试样的真实性只能由取样人员负责

【答案】：B11、在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（）。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

【答案】：D12、（2015年真题）某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。

A.13

B.9

C.8

D.5

【答案】：B13、从性质上讲，施工企业的投标行为属于()。

A.要约

B.要约邀请

C.承诺

D.询价

【答案】：A14、根据《建筑工程施工许可管理办法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。

A.有满足施工需要的资金安排

B.已办理该建筑工程用地批准手续

C.保证工程质量和安全的具体措施

D.具备条件，收到申请之日起7日内发证

【答案】：D15、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。

A.订立合同时履行地的政府定价

B.订立合同时履行地的市场价格

C.履行合同时履行地的政府定价

D.履行合同时履行地的市场价格

【答案】：B16、场景（三）

A.甲建设单位

B.乙施工单位

C.丙施工单位

D.丁监理公司

【答案】：B17、（2019年真题）关于开标的说法，正确的是()。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点

C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加

D.开标过程应当记录，并存档备查

【答案】：D18、某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲乙的借款，甲乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。

A.由于均未办理抵押登记，抵押权不成立

B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿

C.同一财产重复抵押的，甲乙按照债权比例清偿

D.同一财产禁止重复抵押，乙抵押权无效，无优先受偿权

【答案】：C19、甲将自有的房产(价值50万）同时向乙、丙和丁作了抵押，分别获得低押贷款30万元，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为()。

A.乙、丙、丁平均受偿

B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿

C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿

D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿

【答案】：D20、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。

A.节电、节能、节水、节材

B.节能、节地、节水、节材

C.节能、节水、节油、节材

D.节能、节电、节油、节材

【答案】：B21、某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。

A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B.甲、乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

【答案】：B22、关于法的效力层级的说法中，正确的是（）。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下，法律、法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

【答案】：B23、（2017年真题）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是()。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

【答案】：C24、涉及建筑主体承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托（）提出设计方案

A.其他设计咨询单位

B.具有相应资质等级的设计单位

C.监理单位

D.装修施工企业

【答案】：B25、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是（）。

A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章

B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章

C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行

D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章

【答案】：B26、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（）。

A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查

B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查

C.对于一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查组进行调查

D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查

【答案】：C27、（2020年真题）根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是（）。

A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无需就第三人完成的工作成果向定作人负责

B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理

C.承揽人工作期间，定作人不得对其进行监督检验

D.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作

【答案】：D28、（2021年真题第1批）招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。

A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件

B.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件

C.设定与合同履行有关的资格条件

D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准

【答案】：B29、债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的（）。

A.中止

B.中断

C.延长

D.消灭

【答案】：B30、（2015年真题）根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。

A.国务院批准开工报告的工程

B.城镇市政基础设施工程

C.建筑面积200m2以上的工程

D.工程投资额在20万元以上的工程

【答案】：B31、某施工单位违反国家规定，在施工中偷工减料，使用了不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量并且导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成(）。

A.重大劳动安全事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.强令违章冒险作业罪

【答案】：B32、（2016年真题）关于中标人法律责任的说法，正确的是()。

A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人，可以责令停业整顿或吊销营业执照

B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还

C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失

D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格

【答案】：B33、污水经过一级处理以后，附着于悬浮物的有机物可去除（）左右。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

【答案】：A34、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。

A.经招标人授权的招标代理机构

B.招标投标行政监督部门

C.经招标人授权的评标委员会

D.公共资源交易中心

【答案】：C35、专利权的保护期限开始时间为()

A.10年

B.15年

C.申请日

D.核准注册之日

【答案】：C36、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。

A.诉讼文书寄出的日期为送达日期

B.送达诉讼文书必须有送达回证

C.受送达人被监禁的，应当公告送达

D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达

【答案】：B37、关于证据的调查收集和保全制度，说法正确的是（）。

A.申请法院调查收集证据，应当在开庭审理时提交书面申请

B.当事人申请证据保全的，应当在被告提交答辩状期间向人民法院提出；

C.人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场

D.人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法

【答案】：D38、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员的和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（）。

A.违法分包

B.与他人联合承揽

C.允许他人使用本企业名义承揽工程

D.使用其他企业名义承揽工程

【答案】：C39、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，（）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

A.单位负责人

B.勘察人、设计人

C.注册执业人员

D.项目负责人

【答案】：C40、某在建工程,施工企业为了材料运输方便,与某化工厂订立合同,支付一定的费用,通过厂区内的道路运送材料。在此合同中,施工企业的权利是()。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地使用权

【答案】：B41、甲施工单位以当地住建委违法行使责令停产停业的行政处罚权力为由，提起行政诉讼并同时提出国家赔偿，下列关于行政诉讼和赔偿的说法，正确的是（）。

A.甲施工单位应先进行政复议才能提出行政诉讼

B.甲施工单位不得在提起行政诉讼的同时提出国家赔偿

C.甲施工单位提出行政诉讼的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年

D.甲施工单位提出国家赔偿的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年

【答案】：D42、当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同（）。

A.有效

B.效力不受影响

C.无效

D.效力待定

【答案】：B43、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。

A.优先受偿权的行使期限为6个月，自工程实际完工之日起算

B.抵押权优先于优先受偿权

C.优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的违约金

D.承包人就商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗已支付全部或者大部分购买商品房款项的买受人

【答案】：D44、下列关于质量保证金的预留与使用管理，下列说法正确的是（）。

A.质量保证金总预留比例不得高于合同价的3%

B.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人应当降低质量保证金的数额

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.缺陷责任期内，由他人原因造成的缺陷，承包人也要负责维修，但是承包人不承担维修费用

【答案】：C45、关于建设单位工程发包的做法中，正确的是（）。

A.允许分包单位再次分包

B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位

C.向总承包单位直接指定分包单位

D.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买

【答案】：B46、装配式预应力混凝土水池壁板缝混凝土浇筑施工质量是水池（）的关键。

A.抗浮

B.抗变形

C.结构强度

D.防渗漏

【答案】：D47、关于货运中的多式联运的说法，正确的是（）。

A.多式联运经营人对全程运输承担义务

B.指两个以上承运人以同一运输方式联运

C.多式联运单据不可以转让

D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任

【答案】：A48、建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种所承保的损失范围是（）。

A.信用保险和意外伤害保险

B.财产损失保险和第三者责任保险

C.财产损失保险和意外伤害保险

D.健康保险和责任保险

【答案】：B49、甲与用人单位发生劳动争议，经过多方调解无效。甲又向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁解决，事后，甲对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决后的（）天。

A.7

B.15

C.30

D.60

【答案】：B50、资质许可机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。

A.企业未取得施工许可证擅自施工的

B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C.企业将承包工程转包或违法分包的

D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的

【答案】：B51、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为12万元，定金为6万元。采购方交付定金的时候，实际只支付了5万元的定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A.10

B.17

C.18

D.12

【答案】：B52、下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）。

A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以下的项目

C.使用预算资金300万元，井且该资金占投资额10%以上的项目

D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目

【答案】：C53、某工程施工现场发生了生产安全事故，造成12人死亡，5000万元直接经济损失。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。

A.一般事故

B.重大事故

C.较大事故

D.特别重大事故

【答案】：B54、下列建设项目中，可以不招标的是（）。

A.个人捐的教育项目中合同估算价为180万元的监理合同

B.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为180万元的材料采购合同

C.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

D.上市公司投资的商品房项目中估算价为500万元的材料采购合同

【答案】：B55、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织专家对专项方案进行论证。

A.建设单位

B.施工单位

C.施工项目部

D.监理单位

【答案】：B56、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应釆用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】：C57、下列关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。

A.用人单位法定代表人发生变更，原劳动合同继续有效

B.双方在劳动合同文本上签字或者盖章时建立劳动关系

C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

【答案】：A58、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.意外伤害保险属于非强制险

B.保险由建设单位办理

C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

D.保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

【答案】：C59、（2018年真题）下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.提交事故调查报告

D.提出对受伤人员的赔偿方案

【答案】：C60、下列属于资质许可机关应当依法撤回建筑业企业资质的情形有（）

A.组织许可机关工作人员超越法定职权准予资质许可的

B.企业不再符合相应资质标准要求条件的

C.企业依法终止的

D.企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的

【答案】：B61、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知抵押权人后，则（）。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

【答案】：C62、（2016年真题）某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是（）。

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

【答案】：A63、有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担民事责任；对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，依法追究其行政责任，其执行部门是（）。

A.知识产权保护部门

B.工商行政管理部门

C.政府相关管理部门

D.著作权的部门

【答案】：D64、关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）

A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定

B.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限

C.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定

D.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息

【答案】：B65、根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（）。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防、外交等国家行为

C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定

【答案】：A66、（2018年真题）根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

【答案】：B67、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）。

A.12月5日

B.12月10日

C.12月20日

D.12月30日

【答案】：A68、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门。文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：B69、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位质量责任的说法，正确的是（）。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.就审查合格的设计文件向施工单位进行技术交底

C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

D.设计文件不得指定生产厂、供应商

【答案】：B70、下列行政行为中，不属于行政许可行为的是（）。

A.专业人员执业资格注册

B.二级建造师的继续教育培训

C.安全生产许可

D.核准企业资质等级

【答案】：B71、关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。

A.分包工程质量由总包单位自行向建设单位负责

B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

【答案】：B72、（2016年真题）关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是()。

A.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

B.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

C.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

【答案】：A73、《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，将处（）有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.3年以下

B.3年以上5年以下

C.5年以下

D.5年以上

【答案】：C74、【2018年真题】关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

【答案】：A75、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。

A.设计错误

B.原材料缺陷

C.不可预料的意外事故

D.工艺不完善

【答案】：C76、在建设工程活动中，保证人往往是（）。

A.社会团体

B.国家机关

C.企业法人的分支机构

D.银行

【答案】：D77、根据一定的标准、原则所制定的同类法规规范的总称，称之为（）。

A.法律体系

B.法律类别

C.部门法律

D.法律部门

【答案】：D78、物权是一项基本民事权利，也是大多数经济活动的基础和目的。下列不属于物权的是（）。

A.占有权

B.使用权

C.商标专用权

D.建设用地使用权

【答案】：C79、（2015年真题）某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()。

A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B.甲、乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

【答案】：B80、2019年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2019年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2019年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的是（）。

A.该工程施工许可证应报发证机关核验

B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效

C.应当在2019年4月15日前申请延期

D.不能按时开工，应当在1个月内报告

【答案】：C81、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由（）组织召开。

A.监理单位

B.施工总承包单位

C.建设单位

D.相关专业承包单位

【答案】：B82、按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。

A.企业工会代表企业职工

B.企业每一名职工

C.企业10名以上职工

D.企业绝大部分职工

【答案】：A83、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。

A.项目安全生产管理人员

B.项目技术员

C.企业主要负责人

D.项目经理

【答案】：B84、某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地建设行政主管部门进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（）。

A.5月1日

B.5月5日

C.5月8日

D.5月15日

【答案】：D85、甲公司委托业务员李某到外地采购木材，为了便于工作，公司法定代表人给了李某几份盖有公司公章的空白合同。李某到外地后，为了照顾朋友张某的生意，就用盖章的空白合同与张某签订了购买钢材的合同，则（）。

A.张某应向甲公司主张履行合同

B.张某应向李某主张履行合同

C.合同只有经甲公司追认才能履行

D.合同无效

【答案】：A86、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权转让给丙。关于各方权利的说法，正确的是()。

A.甲的地役权因办理登记而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.甲的地役权对丙具有约束力

D.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

【答案】：C87、（2021年真题第1批）关于融资租赁合同说法正确的是（）。

A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金

C.融资租赁合同可以采用口头形式

D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定

【答案】：B88、关于效力待定合同的说法，正确的是（）。

A.善意相对人不享有撤销的权利

B.效力待定合同的相对人具有催告权

C.效力待定合同是生效合同

D.效力待定合同是无效合同

【答案】：B89、根据《民法典》的规定，下列合同中，应当采用书面形式的是（）。

A.买卖合同

B.借款合同

C.运输合同

D.工程总承包合同

【答案】：D90、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是（）的体现。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.诚实信用原则

【答案】：B91、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（）限额。

A.最低

B.实际损失

C.损失后评估

D.最高

【答案】：D92、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是（）。

A.职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的

B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的

【答案】：B93、下列关于法的形式与效力的说法错误的是()。

A.宪法的主要功能是制约和平衡国家权力，保障公民权利

B.宪法也是建设法规的最高形式

C.法律分为基本法律和一般法律

D.行政法规是国务院各部、委根据宪法和法律制定的履行管理职能的规范性文件

【答案】：D94、水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产，其保护范围不包括（）。

A.遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物

C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物

D.遗存于外国领海的起源于中国的文物

【答案】：D95、关于评标的说法，不正确的是（）。

A.投标人不能主动进行投标文件的澄清或说明

B.7人组成的评标委员会，招标人代表至少2人

C.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件

D.投标报价低于成本的，否决投标

【答案】：B96、（2017年真题）根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。

A.60%

B.90%

C.70%

D.80%

【答案】：B97、关于建设工程施工合同一般条款的说法，不正确的是（）。

A.建设单位的名称应以营业执照上名称为准

B.合同标的是财产

C.履行地点为施工行为地

D.应当采用书面形式

【答案】：B98、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A99、《产品质量法》中所称的产品不包括（）。

A.施工单位自制的模板

B.建设工程

C.购买的建筑机械

D.采自地下的施工用水

【答案】：C100、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。

A.涉及国家安全、国家机密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用企事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目

【答案】：B101、下列关于无效合同特征的说法，错误的是（）。

A.所有的无效合同都具有违法性

B.所有的无效合同都侵犯了国家利益或公共利益

C.所有的无效合同都具有不可履行性

D.所有的无效合同都自订立时无效

【答案】：B102、某大型工程基坑支护前，施工项目部拟安排专项方案的安全施工技术交底工作。以下说法正确的是（）。

A.施工单位技术负责人应当向项目经理进行交底

B.方案编制人员应当向现场管理人员进行书面交底

C.负责项目管理的技术人员应当向安全员书面交底

D.交底记录无需专职安全员签字

【答案】：B103、受我国法律所保护的知识产权不包括（）。

A.著作权

B.专利权

C.商标权

D.企业信誉

【答案】：D104、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】：C105、关于无效施工合同工程款结算，说法正确的是（）。

A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算

B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额

C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担

D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

【答案】：D106、（2021年第2批真题）除当事人另有约定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自()起由买受人承担。

A.合同成立时

B.合同生效时

C.标的物交付时

D.运输行为完成时

【答案】：A107、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员

【答案】：B108、在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2013年和2014年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2013年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则()。

A.施工企业负有取得该鉴定的举证义务

B.人民法院应该自行调取该鉴定

C.法院应该推定施工企业的主张成立

D.建设单位必须提供该鉴定结论

【答案】：C109、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

【答案】：D110、（2015年真题）下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限、地点、和方式

D.当事人的名称

【答案】：B111、预制安装水池接缝的混凝土强度应符合设计规定，当设计无规定时，应采用（）的混凝土。

A.与壁板混凝土强度等级相同

B.比壁板混凝土强度提高一级

C.低强度混凝土

D.C40混凝土

【答案】：B112、关于行政行为的特征，正确的是（）。

A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外

B.行政行为不具有裁量性

C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意

D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性

【答案】：D113、保险合同订立的双方当事人是()。

A.保险人与投保人

B.投保人与受益人

C.保险人与被保险人

D.保险人与受益人

【答案】：A114、甲施工单位到A供应商的材料仓库提货，因仓库管理员的工作疏忽多发了2t水泥给施工单位，则由此形成的债称为()。

A.合同之债

B.无因管理之债

C.不当得利之债

D.侵权行为

【答案】：C115、建设单位向施工企业表示同意支付拖欠的工程款，这将在法律上引起（）后果。

A.诉讼时效的中止

B.诉讼时效的中断

C.诉讼时效的延长

D.改变法定的诉讼时效期间

【答案】：B116、根据《建筑法》规定,建筑工程主体结构的施工()。

A.必须由总承包单位自行完成

B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C.经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D.经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

【答案】：A117、【2018年真题】根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

【答案】：C118、二级和二级以下建筑施工总承包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不少于()人。

A.2?

B.3?

C.4?

D.6

【答案】：B119、（2014年真题）职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。

A.职工

B.鉴定机构

C.劳动部门

D.用人单位

【答案】：D120、关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。

A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

【答案】：B121、按照《建筑法》的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，主管部门适当的处理为（）。

A.责令停止施工

B.责令其改正，对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款

C.责令停止施工，处合同价款2%以上的罚款

D.责令限期改正，没收非法所得

【答案】：B122、某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。关于争议管辖的说法，正确的是（）。

A.质量和结算纠纷均由北京仲裁委员会仲裁

B.仲裁条款约定无效

C.质量纠纷由北京仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院审理

D.双方只能修改或补充仲裁约定

【答案】：C123、下列权利中，属于用益物权的是（）。

A.船舶抵押权

B.房屋租赁权

C.土地所有权

D.建设用地使用权

【答案】：D124、下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法，正确的有（）。

A.五方责任主体是指建筑工程的建设、设计、施工、监理、供货等五方参与单位

B.五方责任主体项目负责人均应当经过本单位的法定代表人书面授权确认

C.项目负责人质量终身责任是指在建筑工程缺陷责任期内对工程质量承担责任

D.施工单位项目经理应当对全部工程质量事故或质量问题承担责任

【答案】：B125、下列（）不属于无效合同的特征。

A.具有违法性

B.具有不可履行性

C.需经权利人或被代理人追认性

D.自订立之时就不具有法律效力

【答案】：C126、甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应当提前30日内以书面形式通知用人单位

D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

【答案】：C127、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部门价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。

A.签约时的签约地

B.履行时的签约地

C.履行时的项目所在地

D.签约时的项目所在地

【答案】：D128、规避办理施工许可证应承担的法律责任是（）。

A.责令停止施工，对建设单位处以罚款

B.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款

C.对不符合开工条件的，责令停止施工，处合同价1%以上2%以下的罚款

D.对责任者追究刑事责任

【答案】：B129、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：B130、下列关于法人的表述中，正确的是（）。

A.法人可以自然产生

B.法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号

C.法人的场所与法律管辖权无关

D.法人的民事责任由它的法定代表人承担

【答案】：B131、根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）。

A.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护

B.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水

C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水

D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%

【答案】：B132、（2020年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于()行为。

A.资质不良

B.工程质量不良

C.承揽业务不良

D.工程安全不良

【答案】：C133、根据《民法典》，下列合同转让合法生效的是()。

A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，并打电话通知了乙

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将其债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】：B134、施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C.60

D.45

【答案】：D135、施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。

A.建造师原注册单位

B.建设主管部门

C.施工企业

D.项目经理本人

【答案】：C136、根据《中华人民共和国消防法》规定，建设单位应当向（）申请消防验收。

A.建设行政主管部门

B.安全生产监督管理部门

C.住房和城乡建设主管部门

D.县级以上政府

【答案】：C137、（2021年第1批真题）关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.施工企业仅对已完成的工程负责返修

B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修

C.暂缺

D.对于竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题，由施工企业有偿返修

【答案】：B138、建设用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。

A.法律直接规定

B.当事人约定

C.出让人决定

D.受让人决定

【答案】：B139、关于转代理的说法，正确是的是（）。

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

【答案】：C140、关于担保与担保合同规定表述中不正确的是()。

A.第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。

B.担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。

C.担保方式仅包括保证、抵押、扣押、留置和定金。

D.担保是指当事人根据法律或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。

【答案】：C141、某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.交纳罚金

【答案】：B142、工程项目招标出现了下列情形，可以重新招标的是()。

A.经过资格预审，合格的投标人有4个

B.排名第一的中标候选人放弃中标

C.投标人对开标存有异议

D.全部投标人的报价均高于标底

【答案】：B143、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，不属于必须进行招标的是（）。

A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万

B.材料采购的单项合同估算价为人民币180万

C.施工单项合同估算价为人民币500万

D.设计合同估算价为120万元

【答案】：B144、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（），负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。

A.重大事故

B.特别重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：B145、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员

【答案】：A146、（2018年真题）施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本单位安全生产投入的有效实施

【答案】：D147、（2017年真题）关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。

A.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金

C.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付

D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资

【答案】：A148、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,关于应急预案评审的说法,正确的是（）。

A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审

B.评审人员由经济、技术方面的专家组成

C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员

D.评审活动应当形成书面评审纪要

【答案】：D149、代理人接受被代理人委托的违法事项时，由（）。

A.代理人承担责任

B.被代理人承担责任

C.第三人承担责任

D.被代理人、代理人承担连带责任

【答案】：D150、关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是（）。

A.对双方当事人均有约束力

B.可以排除法院的司法管辖权

C.对法院不具有约束力

D.对仲裁机构具有约束力

【答案】：C151、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是(）。

A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁

B.应由甲仲裁委员会进行仲裁

C.只能向有管辖权的人民法院起诉

D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

【答案】：C152、（2020年真题）关于劳动合同试用期的说法，正确的是()。

A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期

B.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限

C.试用期不包含在劳动合同期限之内

D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期

【答案】：A153、根据《环境影响评价法》，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由()组织环境影响的后评价。

A.建设项目审批部门

B.建设单位

C.原环评文件审批部门

D.建设行政主管部门

【答案】：B154、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）。

A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效

B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任

D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力

【答案】：D155、某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。

A.行政纠纷

B.民事纠纷

C.刑事纠纷

D.程序纠纷

【答案】：B156、王某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后受聘于某相关单位并申请初始注册，此时王某须()

A.重新取得资格证书

B.提供符合本专业继续教育要求的证明

C.提供新的业绩证明

D.符合延续注册的条件

【答案】：B157、关于不动产物权的说法，正确的是（）。

A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记

B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人

C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力

D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效

【答案】：A158、关于评标的说法，正确的是（）。

A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】：D159、（2019年真题）有效仲裁协议的内容不包括（）。

A.具体的仲裁事实、理由

B.请求仲裁的意思表示

C.仲裁事项

D.选定的仲裁委员会

【答案】：A160、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者

B.承包人的优先受偿权优于抵押权

C.优先受偿的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

【答案】：B161、（2015年真题）某市质量监督站以科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留，处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）。

A.被拘留

B.被罚款5000

C.被质量监督站开除

D.被没收违法所得

【答案】：C162、如果以近5年完成的质量合格的施工总承包项目为标准，衡量企业实际能力和水平。符合二级施工总承包企业资质的单项建安合同额应当超过(）

A.2亿元

B.1亿元

C.3000万元

D.500万元

【答案】：C163、引起债务债权关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：A164、关于代理的说法，正确的是（）。

A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利

B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担

C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的,代理人对该代理行为承担民事责任

D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理

【答案】：A165、受委托创作的作品，合同未做明确约定或者没有订立合同的，著作权属于（）。

A.委托人

B.受托人

C.委托人和受托人共有

D.国家

【答案】：B166、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效

【答案】：C167、（2018年真题）发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷、邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

【答案】：B168、建设工程勘察、设计文件中，规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当（），并经建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。

A.由建设单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

B.由勘察单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

C.由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

D.由设计单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

【答案】：C169、（2017年真题）关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。

A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理

D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

【答案】：D170、某施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成了重大安全事故,后果特别严重，对直接责任人员处一定年限有期従刑,,并处罚金。该年限为()。

A.5年以下

B.5年以上，10年以下

C.6年以下

D.8年以下

【答案】：B171、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是()。

A.汇票

B.仓单

C.建设用地

D.股票

【答案】：C172、（2020年12月真题）关于工程建设中建筑材料的说法，正确的是()。

A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在工程上使用后被查实不合格的，由建设单位与施工企业承担连带责任

B.对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家

C.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，由施工企业负责向材料供应商退换

D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装

【答案】：B173、伤亡事故处理工作应当在（）日内结案，特殊情况不得超过（）日。

A.60,90

B.60,120

C.90,180

D.100,200

【答案】：B174、下列人员中，不可以被委托为诉讼代理人的有（）。

A.律师、基层法律服务工作者

B.当事人的近亲属或者工作人员

C.当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民

D.当事人本人

【答案】：D175、（2021年真题第1批）总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事故的，负责上报事故的单位（）

A.施工总承包单位

B.建设单位

C.监理单位

D.项目经理

【答案】：A176、涉及公路、水运、水利、通信、铁路、民航等方面的建筑业企业资质证书的变更，办理变更手续的住房城乡建设主管部门应当将建筑业企业资质证书变更情况（）。

A.告知工商主管部门?

B.告知申办单位?

C.告知同级有关部门?

D.告知上级有关部门

【答案】：C177、债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。

A.抵押

B.留置

C.保证

D.质押

【答案】：D178、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。

A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出

B.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权

C.人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉

D.对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起上诉

【答案】：B179、除专用合同条款另有约定外，（）应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。

A.发包人

B.承包商

C.分包商

D.监理单位

【答案】：A180、关于对潜在投标人进行资格审查的规定，下列表述错误的是()。

A.应当发布资格预审公告、编制资格预审文件

B.资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C.未通过资格预审的申请人可以再次提出资格预审申请

D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标

【答案】：C181、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是（）。

A.甲市政府建设行政主管部门

B.乙银行

C.丙建筑工程公司

D.丁大学

【答案】：C182、开标地点应当为（）。

A.招投标双方确认的地点

B.建设行政主管部门指定的场所

C.招标文件中预先确定的地点

D.投标人共同认可的地点

【答案】：C183、下列文件不属于投标文件的内容的是（）。

A.投标函及投标函附录

B.拟签订合同的主要条款

C.投标保证金

D.施工组织设计

【答案】：B184、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。

A.个人可以承揽分包工程业务

B.建设单位有权直接指定分包工程承包人

C.建设单位推荐的分包单位，承包单位无权拒绝

D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包

【答案】：D185、关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。

A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%

B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息

C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日

D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日

【答案】：C186、马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约定了试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当截止于（）。

A.11月1日

B.8月1日

C.7月1日

D.6月1日

【答案】：C187、根据我国《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供（）。

A.建设工程进度及投资计划

B.建设工程有关安全施工措施的资料

C.建设工程有关质量保证措施的资料

D.建设工程安全生产人员的有关资料

【答案】：B188、（2014年真题）下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是（）。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

【答案】：A189、下列责任承担方式，属于行政处罚的是（）。

A.拘役

B.罚金

C.停止侵害

D.责令停产停业

【答案】：D190、（2015年真题）甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。

A.原告

B.有独立请求权的第三人

C.共同诉讼人

D.无独立请求权的第三人

【答案】：C191、下列关于债的表述，正确的是（）。

A.债权只有通过当事人的约定才能产生

B.债权是相对权，债权人只能向特定的人主张自己的权利

C.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任

【答案】：B192、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。

A.建设单位统一组织

B.监理单位统一组织

C.总承包单位统一组织

D.总承包单位和分包单位各自

【答案】：C193、某建筑工程未经竣工验收，建设单位即将部分楼层投入使用，监理单位未加阻拦。后发现这些楼层的承重墙出现严重裂缝，影响到使用安全。对此应承担主要责任的主体是（）单位。

A.建设

B.施工

C.质量监督

D.监理

【答案】：B194、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。

A.涉及国家安全，国家秘密的项目

B.使用各级财政预算资金，且达到规定数额的项目

C.使用国有企业事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目

【答案】：B195、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。

A.罚款

B.责令停产停业

C.警告

D.吊销营业执照

【答案】：A196、根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起满（）不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.1年

【答案】：D197、要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括()。

A.寄送的价目表

B.投标书

C.拍卖公告

D.招股说明书

【答案】：B198、关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。

A.当事人只能通过向仲裁协议中约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷

B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭时提出

D.无效施工合同，约定了有效仲裁协议的，法院不得受理

【答案】：C199、（2017年真题）建设用地使用权自()时设立。

A.土地交付

B.转让

C.登记

D.支付出让金

【答案】：C200、根据《民法典》的规定，属于承担民事责任方式的是（）。

A.返还财产

B.责令停产停业

C.暂扣或者吊销执照

D.没收违法所得，没收非法财物

【答案】：A201、关于劳务派遣的说法，正确的有（）。

A.劳务派遣的显著特征是劳动者的聘用与使用分离

B.劳务派遣人员可以担任工程项目部安全员

C.被派遣劳动者在无工作期间，派遣单位无需支付劳动报酬

D.派遣单位应当提供劳动者相应的劳动条件和劳动保护

【答案】：A202、关于民事诉讼中第三人，说法正确的是（）

A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人

B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务

C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼

D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼

【答案】：B203、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，责令改正，处以罚款()。

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上100万元以下

C.工程合同价款1％以上2％以下

D.工程合同价款2％以上4％以下

【答案】：B204、建设工程施工合同纠纷适用于（）。

A.一般地域管辖

B.特殊地域管辖

C.专属管辖

D.协议管辖

【答案】：C205、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于事故处理的说法，正确的是（）。

A.特别重大事故的批复时间可以延长，但延长时间最长不超过30日

B.重大事故的事故调查报告由国务院批复

C.较大事故的批复时间为30日

D.事故发生单位不得依照批复对本单位负有事故责任的人员进行处理

【答案】：A206、下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。

A.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议

B.承发包双方因转包工程引起的争议

C.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议

D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议

【答案】：A207、（2021年真题第1批）关于借款合同说法正确的是（）。

A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式

B.借款的利息可以预先在本金中扣除

C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立

D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同

【答案】：C208、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。根据《民法典》的规定关于该保证合同的说法，正确的有（）。

A.债务到期，甲可以直接要求丙来偿还债务

B.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

C.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任

D.丙的保证方式为一般保证

【答案】：D209、关于强制性标准监督检查的内容，下列表述不符合《实施工程建设强制性标准监督规定》的是（）。

A.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

B.工程中采用的计算机软件的内容是否符合计算机行业标准的规定

C.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

D.工程中采用的导则、指南、手册的内容是否符合强制性标准的规定

【答案】：B210、下列选项中，()是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.抵押

B.质押

C.留置

D.保证

【答案】：B211、关于建设项目环境噪声污染的防治，下列说法正确的是（）。

A.环境影响报告书中，应当得到该建设项目所在地单位和居民的同意

B.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，可以不缴纳超标准排污费

C.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书

D.拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府批准

【答案】：C212、关于无效民事法律行为法律后果的说法，正确的是（）

A.无效民事法律行为自被认定无效之日起不再具备有法律约束力

B.双方当事人对民事法律行为无效均有过错的，应当承担连带责任

C.民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效

D.民事法律行为无效，行为人因该行为取得的财产，应当直接折价补偿

【答案】：C213、关于项目经理部，下面说法错误的是()。

A.具备法人资格

B.不具备法人资格

C.非常设机构

D.根据施工项目组建

【答案】：A214、关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。

A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立