建设工程施工合同条款范例_第1页
建设工程施工合同条款范例_第2页
建设工程施工合同条款范例_第3页
建设工程施工合同条款范例_第4页
建设工程施工合同条款范例_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同通用条款范例1.合同的签订1.1合同的缔约方本合同由双方缔约：甲方：（委托方）地质：联系人：方式：乙方：（承包方）地质：联系人：方式：1.2合同的目的本合同的目的是根据甲方的要求和乙方的承诺，确定在建设工程施工过程中双方的权利和义务，确保工程按照约定的时间、质量和成本进行。2.工程范围和规模2.1工程范围工程范围包括但不限于内容：工程的详细描述工程的位置工程的规模和面积工程的结构和材料2.2工程的质量要求甲方要求工程达到质量要求：质量标准完成品质验收的标准相关技术规范的执行3.工期和支付方式3.1工期本工程的总工期为[工期]，自合同生效之日起计算。3.2施工进度控制在工期内，乙方应根据施工计划按时进行工程施工，并及时报告施工进度及相关问题。3.3支付方式甲方将根据工程进展和乙方提交的支付申请，按方式支付工程款项：预付款：合同签订之日，甲方向乙方支付合同总金额x[预付款比例]进度款：根据工程进度，甲方将在乙方提交支付申请后[进度款支付比例]天内支付相应款项尾款：工程完工满[满足尾款支付要求的天数]天并经验收合格后，甲方将支付尾款，支付金额为合同总金额减去已支付的款项4.责任和保险4.1质量保证乙方承诺工程将按照甲方的要求和相关技术规范进行，对工程质量承担完全责任。4.2违约责任如果乙方未能按合同约定的时间、质量和成本完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于延期赔偿、损失赔偿等。4.3保险乙方应向甲方提供合适的保险，以保证工程在施工过程中的安全，及时赔偿因工程施工或意外事件引起的任何损失。5.变更和解除合同5.1变更合同任何一方在工程施工过程中，如需对合同内容进行变更，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后进行变更。5.2解除合同在下列情况下，任何一方有权解除合同：一方严重违反合同条款，无法通过协商解决受政府政策、法律法规等不可抗力因素影响，无法履行合同6.争议解决6.1方式合同双方如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可提请仲裁委员会仲裁。6.2仲裁地点和语言仲裁地点为[仲裁地点]，仲裁语言为[仲裁语言]。6.3仲裁裁决仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。7.合同的其他条款7.1合同的生效和解释本合同自双方盖章之日起生效，并取代之前任何与本合同有关的口头或书面协议。未尽事宜，请双方在合同生效前协商解决。7.2合同的和复印件本合同中件、复印件等其他形式的复制件与原件具有同等法律效力。7.3合同的适用法律本合

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论