一级建造师之一建矿业工程实务模拟练习附答案A4打印

一级建造师之一建矿业工程实务模拟练习附答案A4打印

单选题（共50题）1、事故单位负责人接到事故现场报告后应在（）内报告事故发生地政府相关部门。A.1hB.2hC.8hD.24h【答案】A2、以下情况，应列入风险管理内容的是（）。A.地压不清井下含水层可能突水B.建设方缺批准文件，项目可能被停建C.技术方案不妥可能的安全威胁D.缺资金可能影响工期拖延【答案】A3、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，编制分部分项清单时，编制人员须确定项目名称、计量单位、工程数量和（）。A.填表须知B.项目特征C.项目总说明D.项目工程内容【答案】B4、平整场地的表面坡度应符合设计要求，如设计无要求时，一般应向排水沟方向做成不小于（）‰的坡度。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】B5、副井井筒与车场连接硐室的规格尺寸与()无关。A.井筒深度B.提升罐笼的类型C.井筒直径D.下放材料的最大长度尺寸【答案】A6、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（）。A.只能提出费用补偿，不能提出利润补偿B.只能提出利润补偿，不能提出费用补偿C.有权提出费用及利润补偿D.无权要求任何费用和利润补偿【答案】C7、特别重大质量事故的调查程序应按照（）有关规定办理。A.当地人民政府B.上级建设行政主管部门C.事故发生地的建设行政主管部门D.国务院【答案】D8、下列不属于防尘措施的是（）。A.喷零洒水B.液压凿井C.干式捕尘D.清洗岩壁【答案】B9、沉管灌注桩在沉管和拔管施工中的正确做法是()。A.高提重打B.密锤慢抽C.慢锤重击D.密振快抽【答案】B10、矿山工程项目中，设备购储的原则是()。A.通用设备优先于专用设备B.成套设备优先于单体设备C.简单设备优先于复杂设备D.小型设备优先于大型设备【答案】B11、对于地表水形成井巷涌水的原因，说法不正确的是()A.因洪水水位高出井口标高B.由河水顺井筒流入井底C.井筒揭露地表水层时并沿井壁形成水通道D.巷道顶板导水裂隙带贯通地表水【答案】B12、下列关于招标的一般程序的说法，正确的是（）。A.编制招标文件→商务评审→开标→签订承包合同B.编制招标文件→开标→综合评审报告→签订承包合同C.组织招标机构→初评→开标→签订承包合同D.组织招标机构→综合评审报告→开标一签订承包合同【答案】B13、关于井下巷道掘进循环中各连锁工序时间的确定方法，正确的是()。A.由统一定额规定B.根据效益高低确定C.依据定额并有具体测定修正D.取周围地区平均值【答案】C14、关于灌注桩的特点，说法不正确的是（）。A.施工过程无振动B.能适应各种地层条件C.施工后不能马上承重D.当桩身较长时需要接桩【答案】D15、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871—2002的规定，属于外照射的防护方法的是()。A.中和法B.缩短受辐照时间C.包容、集中法D.稀释、分散法【答案】B16、关于矿业工程项目的环境影响评价形式的说法，错误的是()。A.可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响应有全面评价B.可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响应有分析或者专项评价C.可能造成特别重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响应有全面评价D.对环境影响很小的，应当填报环境影响登记表【答案】C17、露天爆破工程中常用的非电起爆法包括（）。A.导火索起爆法和导爆管起爆法B.导火索起爆法和导爆索起爆法C.导爆管起爆法和导爆索起爆法D.导爆管起爆法和继爆管起爆法【答案】C18、防水混凝土的施工技术要求，说法错误的是（）A.地下水位应降至防水工程底板垫层下≥500mmB.为增强混凝土的均匀性，机械搅拌不少于1minC.应在终凝前覆盖浇灌的混凝土，保温养护不少于14dD.;防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎钢丝不得接触模板【答案】B19、钢筋混凝土预制桩打桩施工时应当（）。A.轻锤低击B.轻锤重击C.重锤低击D.重锤重击【答案】C20、影响矿产资源的产业发展及其开发的基本环节是()。A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】C21、对于混凝土工程的分部(子分部)工程的质量合格的一项条件是()。A.一般项目抽样计数应有80％合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A22、露天爆破工程中常用的非电起爆法包括()。A.导火索起爆法和导爆管起爆法B.导火索起爆法和导爆索起爆法C.导爆管起爆法和导爆索起爆法D.导爆管起爆法和继爆管起爆法【答案】C23、分部工程质量由（）组织有关单位和人员进行验收。A.总监理工程师B.项目经理C.施工单位负责人D.施工员【答案】A24、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持（）m以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】C25、对岩土进行注浆是为了使岩土可以()，以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】A26、室内地面涂料防水的施工技术要求，正确的是()。A.施工环境温度宜在15℃以上B.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面50mmC.防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方可铺设面层D.涂膜涂刷铺设玻璃纤维布时，玻纤布的接槎应逆流水方向搭接【答案】C27、水泥体积安定性不良的原因一般是由于（）。A.熟料中存在游离氧化钙和氧化镁或掺人石膏过量B.熟料中不存在游离氧化钙和氧化镁C.掺入石膏过少D.熟料中不存在游离氧化钙和氧化镁或掺入石膏少【答案】A28、简易龙门架，它结构简单，组装拆卸方便，配以凿井绞车和1.5-2m3左右的吊桶，可用于深度不超过（）的表土施工。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】C29、根据《建材矿山工程施工与验收规范》GB50842—2013要求，冬期填筑应较常温时每层铺土厚度减少()，并预留沉降层，碾压增加1～3遍。A.5％～10％B.10％～15％C.20％～25％D.30％～35％【答案】C30、民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告（）。A.当地公安机关B.当地安监部门C.生产单位D.使用单位【答案】A31、矿业工程地下连续墙施工工艺中，护壁泥浆的搅拌时间应有4～7min，搅拌后宜贮存()以上再用。A.30minB.1hC.2hD.3h【答案】D32、矿井入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过（）。A.0.5mg／m3B.1.0mg／m3C.2.0mg／m3D.5.0mg／m3【答案】A33、矿山井下爆破使用的水炮泥主要成分是()。A.水B.泥浆C.水泥浆D.石灰水【答案】A34、企业、矿井防治水工作的第一责任人是单位的（）。A.总工程师B.防治水专业负责人C.安全责任工程师D.企业法定代表人【答案】D35、井巷贯通测量的几何要素不包括()。A.中心线坐标方位角B.腰线倾角C.贯通偏差D.贯通距离【答案】C36、矿山工程的建井工期是（）。A.准备期与矿井竣工期之和B.建井总工期C.矿井投产期D.竣工期【答案】D37、下列关于井巷工程施工通风安全规定中，正确的是（）。A.运输机巷，采区进、回风巷最低风速0.15m／sB.采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过1％C.掘进中的岩巷最低风速0.15m／sD.采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于10％【答案】C38、确定最小抵抗线方法不包括（）A.按巴隆公式计算B.根据最小抵抗线与孔径比值范围选取C.根据矿山实际资料选取D.根据最大抵抗线选取【答案】D39、对于内照射的放射性防护方法，正确的是（）。A.缩短受辐照时间B.加大与辐射源间的距离C.对辐射源进行屏蔽D.稀释气态或液态放射性污染物【答案】D40、VCR法是（）崩矿方法的简称。A.垂直深孔球状药包前进式B.垂直深孔球状药包后退式C.垂直浅孔球状药包前进式D.垂直浅孔球状药包后退式【答案】B41、在掘进巷道中采用压入式通风，做法正确的是()。A.风筒的出风口排出的是乏风B.风机应设置在新鲜风流中C.必须采用柔性风筒D.压人式通风的有效射程短【答案】B42、在进度计划受影响时，措施不合理的是（）。A.调配人员和设备力量B.建设或监理单位协调C.采取一定经济措施D.施工单位削减设计内容【答案】D43、根据《金属非金属矿山安全标准化规范》标准化等级分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级【答案】B44、根据合同法的规定，以下变更的做法正确的是（）。A.变更是施工方确定，监理发布变更令B.巷道支护形式已变更则原支护形式的工程费取消C.由业主提出的变更其价款由施工方提出确定D.施工方可以在施工中为加快进度提出变更要求【答案】D45、在建筑安装费中，下列属于人工费的是()。A.办公费B.差旅交通费C.津贴补贴D.职工福利费【答案】C46、构成项目内容、可以独立发挥生产能力或效益的工程，称为（）。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程【答案】A47、关于炸药库库区的布置原则，不正确的是炸药库库区应远离（）。A.井口B.居住区C.输电线路D.专用水池【答案】D48、矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（）。A.要同时明确协调内容和关系B.要因地制宜，量力而行C.合理配备所需资源D.总工期必须大于合同工期【答案】D49、下列工程中属于三级防水的工程是（）。A.地下铁道车站B.地道运行区间隧道C.电缆隧道D.城市人行地道【答案】C50、对铀（钍）矿和伴生放射性矿开发利用过程中产生的尾矿，应当建造（）进行贮存、处置。A.地下库B.防辐射库C.尾矿库D.地面库【答案】C多选题（共25题）1、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有（）。A.井巷工程B.矿山地质勘查工程C.井下其他工程D.地面土建工程E.安装工程【答案】ACD2、关于屋面建筑防水卷材搭接，说法正确的有（）。A.屋面的防水搭接缝有屋面的和屋脊上的两种B.垂直于屋脊的搭接应顺年最大频率风向搭接C.合成高分子卷材的搭接缝宜用与材料相容的密封膏封严D.两层卷材的搭接缝重叠可减少其漏水影响E.平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向【答案】BC3、关于钢筋混凝土预制桩打桩施工的说法，正确的有()。A.打桩宜采用从中间向四周的顺序B.打桩宜采用“重锤高击”的方法C.桩锤突然回弹过大应警惕桩尖遇到障碍物而损坏D.在软弱土层中需要接桩时，必须采用硫磺胶泥锚接法E.摩擦桩的入土深度以贯入度为主控制【答案】AC4、关于井下硐室全断面施工法，说法正确的是（）。A.全断面施工法的工序简单B.施工速度较慢C.掘进高度一般不得超过4～5mD.围岩的维护工作相对困难E.适用于围岩好的锚喷支护巷道【答案】ACD5、矿井开拓方式的确定需要遵循一定的原则，主要包括()。A.可以形成完整而尽可能简单的生产系统B.合理分散开拓布置，运输连续化和小型化C.合理的开采顺序，并获得较高的资源回收率D.具有完善的通风系统和良好的生产环境E.注重经济效益与投资效果【答案】ACD6、关于后注浆的特点，说法正确的是（）。A.后注浆主要为井壁堵漏B.后注浆也是一种井壁加固措施C.它分为工作面后注浆和地面后注浆D.后注浆有临时性支护作用E.井壁后注浆只是井壁质量补救措施【答案】AB7、土工合成材料地基的主控项目是（）。A.土工合成材料强度B.土工合成材料延伸率C.地基承载力D.土工合成材料搭接长度E.每层铺设厚度【答案】ABC8、施工单位负责人在接到现场安全事故报告后，应（）。A.立即组织抢救B.启动事故应急预案C.组织调查D.保护现场E.完成事故调查报告【答案】ABD9、关于钢筋混凝土预制桩打桩施工的说法，正确的有()。A.打桩宜采用从中间向四周的顺序B.打桩宜采用“重锤高击”的方法C.桩锤突然回弹过大应警惕桩尖遇到障碍物而损坏D.在软弱土层中需要接桩时，必须采用硫磺胶泥锚接法E.摩擦桩的入土深度以贯入度为主控制【答案】AC10、井筒采取井壁注浆的质量安全要求，正确的有（）。A.最大注浆压力必须小于井壁承载强度B.注浆点的注浆压力为该处的静水压力C.位于流沙层的单层井壁，注浆孔深度必须小于井壁厚度200mmD.位于流沙层的双层井壁，注浆孔深度必须进入外壁200mmE.采用套管法进行井壁注浆时，套管与孔壁的固结强度必须达到注浆终压后才可使用【答案】AC11、锚喷支护巷道工程质量评定中的主控项目包括（）。A.锚杆杆体及配件的材质、品种、规格和强度B.锚杆锚固药卷的材质、规格、配比和性能C.锚杆的间距和排距D.喷射混凝土材料的质量E.锚杆的外露长度【答案】ABD12、矿山工程中防尘措施做法正确的是（）。A.采区湿式凿岩、水炮泥B.采用水幕净化风流C.冲洗岩帮、洒水降尘D.冻结法凿井采用湿式凿岩E.加强个人防护【答案】ABC13、为避免矿山安全事故，正确的做法有（）。A.掌握准确无误的地质勘察资料B.遵循施工规程和安全规程C.保证作业人员佩戴、使用劳动保护用品D.落实作业人员的保险政策E.做好矿山易发事故的控制【答案】BC14、地下连续墙的导墙的作用有（）。A.挡土B.测量基准C.槽段分隔D.泥浆人口E.截水【答案】AB15、施工合同履行过程中，导致工程量清单缺项并应调整合同价款的原因有（）。A.设计变更B.施工条件改变C.承包人投标漏项D.工程量清单编制错误E.施工技术进步【答案】ABD16、井巷掘进爆破中的直孔掏槽方式包括（）。A.单向掏槽B.缝隙掏槽C.筒形掏槽D.螺旋掏槽E.双螺旋掏槽【答案】BCD17、资源法规定，开采矿产资源必须按照国家有关规定缴纳（）。A.营业税B.资源税C.资源补偿费D.环境损坏补偿费E.资源调节税【答案】BC18、民用爆炸物品（）应当建立民用爆炸物品登记制度。A.生产企业B.销售企业C.运输单位D.申请单位E.爆破作业单位【答案】AB19、根据我国目前政府对资源开发进行审批的制度规定，矿业工程的项目总承包流程可以包括有（）的内容。（）A.项目立项B.可行性研究C.初步设计D.工程施工E.项目试车和培训【答案】CD20、多层装配式钢筋混凝土结构房屋的施工特点是（），以保证其稳定和刚度。A.房屋高度较大B.结构类型少、数量大C.各类构件接头处理复杂D.技术要求较高E.施工现场相对较紧张【答案】ACD21、矿山项目决策阶段影响工程投资的因素有（）。A.市场因素B.建设的标准C.建设地点D.环境因素E.总平面设计【答案】ABCD22、下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程变更确定后14d内，提出变更工程价款的报告B.监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起14d内予以确认C.工程变更价款最终应由业主确认D.监理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受E.工程变更价款最终应由承包人确认【答案】AB23、施工合同履行过程中，导致工程量清单缺项并应调整合同价款的原因有（）。A.设计变更B.施工条件改变C.承包人投标漏项D.工程量清单编制错误E.施工技术进步【答案】ABD24、关于地下卷材防水施工，说法正确的有()。A.防水卷材搭接长度要求长边不少于100mm，短边不少于150mmB.在立面与平面转角处，卷材的接缝应在立面上C.采用外贴法时，每层卷材应该先铺底面后铺立面D.采用内贴法时，每层卷材应该先铺平面后铺立面E.平面防水做完后应浇筑30～50mm厚细石混凝土保护层【答案】AC25、通常，要加快一条巷道的施工进度，可考虑采用的手段有（）。A.平行作业或平行施工方法B.实现多个工作面的多头作业C.一天24h连续作业D.取消放炮后的通风工序E.采用多台钻机同时作业【答案】A大题（共10题）一、背景设计某钢筋混凝土机电硐室为半圆拱形，宽5600mm，高4600mm，净面积23m2，按验收规程要求，净宽、高的偏差允许值均为0～50mm。巷道施工技术措施表明，施工二个月后，钢筋混凝土浇筑工程已经全部完成，专业监理工程师组织验收，施工单位提交了钢筋施工、混凝土支护施工以及混凝土强度试验报告的全部质量检查记录表格；核查表格，发现混凝土墙的个别测点有不合格数据，但是这些位置检查点的总体数据符合要求(合格率在75％以上)。在施工现场，监理_丁程师在勘察硐室混凝土支护时发现，墙壁表面平整度差，混凝土喷层厚薄不匀。检测混凝土墙的50个测点，计算硐室净宽平均值为5626mm，标准差为?10．4mm。除此之外，还实测检查了变电柜、水泵混凝土等设备基础的规格尺寸。问题?1．指出钢筋混凝土施工的主要工序内容。?2．计算工序能力指数，评价该工序能力指数高低，并指出该工序指数可以评价哪个工序的质量??3．指出这次质量验收检查存在哪些问题。【答案】1．钢筋混凝土浇筑支护所涉及的工序有：钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌、充填、养护等工序。2．计算工序能力指数：工序能力大小：A=6×σ=62．4mm工序能力指数计算：因为数据的平均值为5626mm，近似认为与公差中心一致，故可以计算其工序能力指数为：CP=(Tu-T1)／6σ=50／6×10．4=0．801工序能力指数为0．801<1．0，说明工序能力不足，且有不合格数据。因为统计的数据是硐室墙面最终的断面尺寸数据，因此，该工序指数是指钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌(除充填、养护等不影响墙体断面尺寸的工序)以外的所有工序，甚至是包括支护之前的掘进工序的总体工序质量状况。3．本次质量检查存在的问题包括：(1)本次质量检查属于(子)分部工程(硐身钢筋混凝土支护工程)验收检查，按照验收规定，应有总监理工程师负责；采取由专业监理工程师组织验收的做法不符合规程要求。(2)本项工程内容不仅是钢筋混凝土支护工程，也包括有一般的混凝土工程，验收内容还应包括：混凝土工程验收项目的相关材料(混凝土原材料检验、配合比检验)、其他混凝土工程项目(主要是设备基础的位置、规格和预留底脚螺栓位置与深度等混凝土工程内容、水沟、地面标高与平整)验收材料等的内容。二、背景原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题1.比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2.说明进行土坝施工应采取的措施。3.评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1.所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于400mm为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2.因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3.应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实;即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。三、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用20万元。工程施工中，当地发生6．0级地震，造成在建工程经济损失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及设备闲置费用20万元。问题1．建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2．工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3．针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1．建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2．注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3．地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元+待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元=103万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置费用20万元=65万元。四、某施工单位承包一立井工程。根据招标文件的缺陷，施工单位提出井筒开工前应完成井筒检查钻及掘进过程某段井深的工作面预注浆工作。建设单位虽然同意，但是不愿单独列出和承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。对注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水(时间Id)、拆除止浆垫(时间3d)，再按建设单位的要求进行第二次打钻注浆工作。第一次打钻注浆所花时间12d，费用20万元；第二次打钻注浆10d，费用21万元。问题1．应如何正确处理井筒检查钻和工作面预注浆的费用问题2．施工单位和建设单位应如何承担本次打钻注浆的费用3．打钻注浆所用工期多少这部分工期应怎样考虑【答案】1．建设单位的看法不正确。按规定，井筒检查钻是列入矿业工程项目的其他费用的内容，工作面预注浆应是建筑安装费中直接费的措施费项目内的凿井措施费(属技术措施费)。这是矿业工程为保障建设矿井中施工的可靠、安全和质量的必要条件。因此，不能作为仅是施工单位的一种技术要求。但是，当这些工作列人由井筒施工单位承担时，施工单位必须和建设单位在合同中明确，施工和费用的承担性质，即，合同应规定其检查钻和打钻注浆的质量与要求由施工单位负责，费用全部由建设单位承担，工期相应顺延。2．第一次注浆费用20万元由施工单位自己承担，第二次的21万元由建设单位承担。3．打钻注浆工期12d+10d，第一次打钻注浆工期12d由施工单位承担，第二次打钻注浆工期10d由建设单位承担。五、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。六、某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为6．0m，井深500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了2台JKZ2．8／15．5提升机配2个3．0m3吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了0．6m3抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到1430m时，早班工人打好炮眼、装好药后升井，放炮员地面操作放炮，放炮后，班长即带领吊盘信号工及6名出渣人员乘吊桶准备入井，班长指令井口信号工发令下放吊桶。吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理。吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成1人碰撞颅脑损伤当场死亡，其余人员因炮烟浓度过大被熏倒，后经抢救，5人脱险，1人死亡。【问题】1．该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处?说明理由并给出正确做法。2．为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺哪些设施?3．造成本次事故的直接原因有哪些?应该采取什么措施避免同类事故发生?4．按《生产安全事故报告和调查处理条例》，该井筒施工的伤亡事故属于哪一等级?该等级的划分标准是什么?【答案】1．该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设的不妥之处如下：(1)提升机选型不妥。理由：未考虑改绞需要。正确做法：应安设1台双滚筒提升机。(2)风筒悬吊方式不妥。理由：单绳悬吊风筒不牢固。正确做法：应采用双绳悬吊(或井壁吊挂)。2．为保证安全和正常施工，该井筒布置缺少：安全梯，排水管，水箱(转水站)，工作面潜水泵。3．本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职；绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行．班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶人井深度的相关标志。4．该井筒施工伤亡事故属于一般事故。一般事故划分标准为：死亡3人以下或重伤10人以下，或者直接经济损失1000万元以下。七、背景某施工单位承包净直径6m的立井井筒工程。地质资料表明，该井筒多数岩层的岩石坚固性系数f为6以上，在井深420m处将穿过一含水层，预计涌水量25m3/h，井筒总涌水量不超过30m3/h。设计基岩段井壁厚500mm，素混凝土。基岩段施工的相关技术方案是采用光面爆破法掘进，6臂伞钻打眼，要求周边眼眼底严格落在井筒掘进断面轮廓线上。两掘一砌，整体金属模板砌壁，模板高度3m，吊桶下料，2个对称的布料点布料，4个风动振动棒振捣，分层浇筑、分层振捣，分层厚度1.5m。工作面设吊泵排水。施工过程中出现以下质量问题。（1）井筒掘进断面周边有近1/3出现欠挖。（2）混凝土井壁蜂窝、麻面严重。（3）井壁渗漏水严重。问题(1)该井筒爆破作业出现欠挖现象的主要原因是什么应如何解决(2)处理井筒涌水的措施是否正确说明理由和正确的做法。(3)混凝土井壁质量问题产生的原因是什么如何保证混凝土井壁的浇筑质量【答案】八、某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为5月19日11：00，开标时间为5月20日14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业A、B、C、D、E和F通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定6名成员，其中经济、技术专家4名，建设单位人员1名，公证员1名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D联合体中一施工企业退出；E在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定D的标书为废标。经评标，确定B、C为中标候选人。5月22日，建设单位与B施工企业就价格问题进行协商，要求B施工企业降低投标报价；当日，B施工企业同意在原投标报价的基础上优惠5%后，被确定为中标人，建设单位随即向B施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5月25日，签订施工合同。问题：（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E企业分别采用了何种投标策略？（4）确定B企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。【答案】九、某施工单位承接了铅锌矿主要运输巷道的施工项目，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表面严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。【问题】1．指出增大装药量的方法进行爆破掘进的优点和缺点。2．巷道光面爆破的质量标准是什么3．目前巷道施工的主要方法是什么4．作为项目经理应当如何安排可以有效提高掘进进尺【答案】1．增加装药量方法的优点：可提高爆破进尺。增加装药量方法的缺点：会增加装药消耗，另外过量装药会造成超挖，对围岩造成振动，不利于支护。2．巷道光面爆破的质量标准：(1)围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50％；(2)超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定；(3)围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3．目前巷道施工的主要方法是钻眼爆破法。4．应当优化施工参数，采用先进的施工设备，或者组织钻眼和装岩平行作业，也可选用高效率的钻眼设备和装岩设备，以缩短循环时间，加快施工速度。也可以缩短其他辅助工作的时间，也能有效提高掘进进尺。一十、某矿的斜井深度