庭院绿化施工合同

第页共页庭院绿化施工合同甲方：（以下简称甲方）地址：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系电话：为明确甲乙双方在庭院绿化施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守：一、项目概况1.1项目名称：庭院绿化施工。1.2项目地点：甲方提供的庭院。1.3项目内容：绿化土壤调理、植物培植、园艺景观设计等相关工作。1.4项目工期：本次庭院绿化施工工期为合同签订后30天内完成。二、权利和义务2.1甲方的权利和义务2.1.1按合同约定支付工程款项。2.1.2提供施工所需的场地、电力、水源等配套设施。2.1.3协助乙方完成庭院绿化施工，提供必要的协助和配合。2.1.4确保施工期间的安全和施工质量。2.1.5对甲方提供的场地和配套设施负有保管义务，施工完成后，甲方对其负有维护义务。2.2乙方的权利和义务2.2.1在合同规定的工期内按时完成庭院绿化施工。2.2.2根据甲方的需求提供庭院绿化施工的设计方案，经甲方同意后进行施工。2.2.3在施工过程中，确保工程施工安全和质量。2.2.4合理使用甲方提供的场地和配套设施，并做好维护工作。2.2.5协助甲方办理庭院绿化相关的手续。2.2.6庭院绿化施工完成后，对庭院进行入户培训，以便甲方协助完成庭院的日常维护保养。三、工程款项及支付方式3.1工程款项：本次庭院绿化施工总金额为人民币（大写）（￥小写）。3.2支付方式：甲方根据施工进度分期支付工程款项，具体如下：（1）施工开始前，甲方支付总工程款的30%作为预付款，共计人民币（大写）（￥小写），于合同签订之日起三天内支付至乙方指定的账户。（2）施工过程中，乙方完成工程的百分之50，甲方支付总工程款的40%作为中期款，共计人民币（大写）（￥小写），于甲方检查验收合格后的三天内支付至乙方指定的账户。（3）乙方完成工程且甲方验收合格后，甲方支付总工程款的30%作为尾款，共计人民币（大写）（￥小写），于甲方验收合格后的三天内支付至乙方指定的账户。备注：上述款项均不含税。四、保修和维护4.1乙方为施工的绿化植物提供一年的免费保修期，自施工完成之日起计算，对于因乙方原因造成的植物损坏或死亡，乙方负责更换或重新培植。4.2甲方在保修期内应负责做好庭院的日常养护工作，如果因甲方原因造成植物损坏或死亡，甲方将负责承担相应的费用。五、合同解除5.1合同解除的条件（1）经甲乙双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力因素无法履行合同义务。5.2解除合同的通知协商一致解除合同的，甲乙双方应书面通知对方。因不可抗力因素无法履行合同义务的，一方应将相关证明文件送达对方。六、争议解决6.1如因合同履行发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构或人民法院提起诉讼。6.2合同争议解决方式为（请选择一种）：（1）仲裁：甲乙双方约定由____________仲裁机构仲裁。（2）诉讼：甲乙双方约定由__________________人民法院管辖。七、其他约定事项7.1本合同自双方盖章或签字之日起生效，并具有法律效力。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.3本合同的附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章