建设工程施工合同标准范本_第1页
建设工程施工合同标准范本_第2页
建设工程施工合同标准范本_第3页
建设工程施工合同标准范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页建设工程施工合同标准范本一、合同的拟定1、根据国家法律法规和相关规定，合同的签订要遵循自愿、平等和公平的原则。2、合同的拟定应明确双方的权利和义务，合同内容应具体、明确，不得损害第三人利益。3、合同履行过程中的变更、解除和违约等问题，应有明确的约定。4、为了保障合同履行的权益，双方应明确争议解决途径，包括仲裁和诉讼等。二、合同的基本条款1、合同名称：明确合同的名称，如“建设工程施工合同”。2、合同双方：明确甲方（建设单位）和乙方（施工单位）的名称、法定代表人，地址、电话等基本信息。3、工程概况：详细描述建设工程的基本情况，包括工程名称、地点、规模、用途、工期等。4、工程内容：具体描述建设工程的具体内容和范围，包括设计、施工、材料采购、设备购置等。5、合同价款：明确工程的总价款和付款方式，包括首期款、进度款、竣工验收款等。6、工期要求：明确工程竣工的时间要求，包括整体工期和分期工期等。7、质量要求：明确工程的质量标准和验收标准，包括工程质量检测和验收程序等。8、合同履行保证金：明确甲方和乙方需交纳的履行保证金，包括数额和交纳方式等。9、合作方式：明确甲方和乙方之间的合作方式，包括工程监理、协调配合等。10、违约责任：明确合同双方违约的责任和赔偿方式，包括违约金和赔偿金额等。三、合同的附加条款1、付款方式：明确工程款的支付方式和付款期限，包括工程进度款、工程验收款等。2、技术要求：明确工程的技术要求和技术规范，包括施工过程管理、材料使用要求等。3、风险分担：明确合同履行过程中的风险分担责任，包括自然灾害、政策变化等。4、变更和索赔：明确双方在合同履行过程中的变更和索赔的程序和要求，包括书面通知和证明材料等。5、争议解决：明确合同双方争议解决的方式和途径，包括仲裁和诉讼等。6、保密条款：明确合同双方对工程相关信息的保密责任和义务。7、解除合同：明确解除合同的条件和程序，包括通知期限和违约金等。四、合同的签订和履行1、合同的签订：合同应由甲乙双方的法定代表人签字并盖章，合同一式两份，甲乙双方各执一份。2、合同的变更：如需变更合同内容，应通过协商并签订书面变更合同。3、合同的履行：双方要按照合同的约定履行各自的义务，确保工程按时、按质完成。4、合同的解除：如需解除合同，应按照合同约定的程序和条件进行解除。五、合同的争议解决1、合同争议应通过友好协商解决，如不能协商解决，可申请仲裁或诉讼。2、仲裁：如通过仲裁解决争议，应按照合同约定通过指定的仲裁机构进行仲裁。3、诉讼：如通过诉讼解决争议，应依法向人民法院提起诉讼。六、附则1、合同的生效：合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2、合同的露天概要公示：合同签订后，应按照相关规定在项目工地公示栏公示。3、合同的备案：合同签订后，应向相关主管部门备案，并按照要求报送相关材料。以上是建设工程施工合同的标准范本，合同的具体内容可以根据实际情况进行调整和修改

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论