一级建造师之一建机电工程实务重点题型复习

一级建造师之一建机电工程实务重点题型复习

单选题（共50题）1、不需要重新编制或修订施工组织设计的是（）。A.重大设计修改B.主要施工方法调整C.主要施工机械调整D.施工任务安排调整【答案】D2、塔式起重机是常用的起重设备之一，塔式起重机的适用范围不包括（）。A.某一范围内数量多B.每一单件重量较小的设备C.作业周期短D.构件吊装【答案】C3、下列专用设备中，不属于冶金设备的是（）。A.烧结设备B.鼓风设备C.制氧设备D.预热设备【答案】D4、用以复现和保存计量单位量值的计量基准器具，须经（）批准。A.国务院计量行政部门B.省（直辖市）级计量行政部门C.地市级计量行政部门D.县区级计量行政部门【答案】A5、计量检测设备每次使用前应（）检查后，方可开始计量测试。A.认真清扫B.对零部件C.对使用场地D.校准复位【答案】D6、大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,应在储罐（）合格后安装。A.充水试验B.基础验收C.焊接检验D.外形尺寸检查【答案】A7、下列内容，不属于机电工程项目的特点是（）。A.设计的多样性B.工程运行的危险性C.环境条件的苛刻性D.系统的复杂性【答案】D8、下列系统中，不属于直驱式风力发电机组组成系统的是（）。A.变速系统B.控制系统C.测风系统D.防雷系统【答案】A9、可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于100mm的镀锌钢管的建筑管道连接方法是（）。A.沟槽连接B.卡套式连接C.螺纹连接D.卡压连接【答案】A10、（2015年真题）下列塑料中，不属于热塑性塑料的是（）。A.聚氯乙烯B.聚苯乙烯C.聚丙烯D.环氧塑料【答案】D11、建筑电气工程安装结束后检测的重要工序是（），以判定工程是否符合规定要求，是否可以通电投入运行。A.绝缘测试B.交接试验C.耐压试验D.整定保护【答案】B12、将配制好的液态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内，使其发泡定型或养护成型的一种绝热施工方法是（）。A.捆扎法B.粘贴法C.浇注法D.充填法【答案】C13、外浮顶储罐的优点是（）。A.罐体稳定性好B.方便施工作业C.便于观测罐内油面D.可减少或防止罐内液体蒸发损失【答案】D14、计量基准器具的使用需经（）审批并颁发计量基准证书后,方可使用。A.国务院计量行政部门B.省人民政府计量行政部门C.地级市人民政府计量行政部门D.县人民政府计量行政部门【答案】A15、下列铝合金焊接接头厚度中，适用于钨极惰性气体保护焊焊剂焊接的是（）mm。A.3.5B.4.5C.5.5D.6.5【答案】A16、炉窑砌筑工程中，可用作隔热耐火砖的是（）。A.镁砖B.镁铝砖C.碳砖D.高铝砖【答案】D17、分包工程的预验收应由（）负责组织。A.分包单位B.总包单位C.监理单位D.建设单位【答案】B18、单台仪表的校准点在仪表全量程范围内选取时应（）。A.自由选取B.随机选取C.连续选取D.均匀选取【答案】D19、电梯安装中对电梯井道土建工程进行检测鉴定，以确定其（）是否符合电梯安装所需的要求。A.混凝土规格B.配管配线C.防护栏杆D.位置尺寸【答案】D20、大跨越档距通常采用（）进行测量。A.电磁波测距法B.导线测量法C.三角测量法D.水准测量法【答案】A21、流动式起重机的特性曲线是反映流动式起重机的起重能力和最大起升高度随起重机臂长和（）的变化而变化的规律的曲线。A.站位位置地基耐压强度B.起重机提升速度C.待吊设备高度D.起重机幅度【答案】D22、下列的设备及管线，安装工程中可以划分为一个检验批的是（）。A.设备台套B.线路种类C.管路直径D.设备组别【答案】D23、承包方项目部的物资管理部门负责提供整理所供材料的合格证等质量技术资料，使之在验收时具有（）。A.完整性B.可追溯性C.及时性D.可靠性【答案】B24、强制检定的检定周期，由执行强制检定的（）按照计量检定规程确定。A.管理机构B.监督机构C.检定机构D.技术机构【答案】D25、下列涂层施工方法中，最节省涂料且效率最高的是（）。A.刷涂法B.滚涂法C.空气喷涂法D.高压无气喷涂法【答案】D26、某实施工程总承包的工程项目，施工总平面管理的主责单位是（）。A.总承包单位B.建设单位C.分包单位D.监理单位【答案】A27、按静置设备的设计压力分类，中压设备的范围是（）。A.1.6MPa≤P<10MPaB.1.6MPaC.10MPa≤P<100MPaD.10MPa【答案】A28、下列平衡梁的形式中，（）是用无缝钢管、吊耳、加强板等焊接而成，可用于吊装排管、钢结构件及中、小型设备。A.钢板平衡梁B.管式平衡梁C.槽钢型平衡梁D.桁架式平衡梁【答案】B29、对于施工现场不具备校准条件的仪表，可对检定（）的有效性进行验证。A.产地证明B.合格证明C.技术文件D.型号规格【答案】B30、压力小于0MPa的静置设备属于（）。A.低压设备B.中压设备C.高压设备D.真空设备【答案】D31、下列采购内容，下列不属于机电工程项目采购的是（）。A.工程采购B.货物采购C.服务采购D.设备采购【答案】D32、电压在500kV的架空电力线路保护区是指导线边缘向外侧延伸的距离为（）。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】D33、特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测中发现特种设备存在严重事故隐患时，在及时告知相关单位的同时，应当并立即向（）报告。A.负责特种设备安全监督管理的部门B.特种设备使用单位C.负责安装的施工监理单位D.特种设备制造厂【答案】A34、下列不属于吊装方案中工艺设计内容的是（）。A.吊装工艺方法概述B.吊装进度计划C.吊装应急预案D.吊装参数表【答案】C35、工业锅炉的受热面蒸发率通常应小于（）kg/（㎡·h）。A.30B.35C.40D.45【答案】C36、下列施工交底内容中，属于施工方案交底的是（）。A.质量、安全、进度目标B.工程的重点和难点C.操作方法、要领D.主要施工工艺及施工方法【答案】C37、输配电架空线路施工工序为勘测定位、基础施工、（）等。A.放线施工、电杆组装、立杆、拉线施工B.拉线施工、放线施工、电杆组装、立杆C.立杆、拉线施工、放线施工、电杆组装D.电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工【答案】D38、对于施工现场不具备校准条件的仪表，可对检定（）的有效性进行验证。A.产地证明B.合格证明C.技术文件D.型号规格【答案】B39、下列试验内容，不属于多联机组的冷媒管道试验的是（）。A.气密性试验B.气压试验C.真空试验D.检漏试验【答案】B40、设备采购工作中，准备阶段主要工作不包括（）A.建立组织、执行设备采购计划B.需求分析、市场调查C.编制采购计划D.接收请购文件【答案】D41、评审有异议的重大设计变更,完善后,最终应由（）裁定。A.评审会B.业主C.设计单位D.监理单位【答案】B42、下列属于企业C类计量器具的是（）。A.卡尺B.塞尺C.钢直尺D.温度计【答案】C43、计量标准器具应当具备的条件不包括（）A.经计量检定合格B.具有正常工作所需要的环境条件C.具有称职的保存、维护、生产人员D.具有完善的管理制度【答案】C44、发电机设备的安装程序中，发电机穿转子的紧前工序是（）。A.定子就位B.定子及转子水压试验C.氢冷器安装D.端盖、轴承、密封瓦调整安装【答案】B45、下列情况，不属于评标委员会应当否决其投标的是（）。A.开标前5min，补充修改投标报价文件B.企业资质、资格预审与开标后投标文件中的不一致C.联合投标未提交共同投标协议D.投标文件密封处未加盖投标单位公章和投标单位负责人印章【答案】A46、使用的钢丝绳的直径与卷扬机铭牌上标明的直径不同时，必须进行校核的是（）。A.牵引拉力B.工作速度C.卷筒强度D.容绳量【答案】D47、下列电气设备安装，属于照明工程的是（）。A.电力变压器安装B.电动机安装C.单相插座安装D.电加热器安装【答案】C48、（2015年真题）下列塑料中，不属于热塑性塑料的是（）。A.聚氯乙烯B.聚苯乙烯C.聚丙烯D.环氧塑料【答案】D49、在电梯设备中检测轿厢是否超速的装置是（）。A.门锁装置B.限速器C.安全钳D.缓冲器【答案】B50、下列壁厚的钢导管，不得采用套管熔焊连接的是（）。A.壁厚2mm的钢导管B.壁厚2.5mm的钢导管C.壁厚3mm的钢导管D.壁厚3.5mm的钢导管【答案】A多选题（共25题）1、申请消防工程验收应提交的资料包括（）等。A.工程竣工验收报告B.建设工程消防验收申请表C.消防设施防火技术检测合格证明文件D.质量管理制度E.施工单位资质等级证明文件【答案】ABC2、阴极保护施工时，被保护的基体与电缆连接时宜选用（）。A.螺栓连接B.铝热焊C.锡焊D.铜焊E.铆接【答案】BD3、取得（）的单位可以从事1级许可资格中的压力容器安装工作，不需要另外取得压力容器许可资格。A.D级压力容器安装B.GC1级压力管道安装许可资格的单位C.取得2级锅炉安装资格D.取得2级以上锅炉安装资格E.GC3级锅炉安装【答案】BCD4、下列检验工作，按施工阶段划分属于施工过程检验的有（）。A.工程设备检验B.半成品检验C.隐蔽工程检验D.检验批验收E.质量控制点检验【答案】CD5、粘贴法是用各类胶黏剂将绝热材料制品直接粘贴在设备及管道表面，最适宜的轻质绝热材料有（）。A.泡沫塑料B.泡沫玻璃C.软质毡D.硬纸板E.半硬质板【答案】ABC6、多个施工方案进行经济合理性比较时，其内容包括（）。A.资金时间价值B.技术效率C.实施的安全性D.对环境影响的损失E.综合性价比【答案】AD7、专项工程施工组织设计的编制对象正确的有（）。A.质量要求高的分部工程B.工艺复杂的关键工序C.新工艺和新产品的分项工程D.多个单位工程组成的单项工程E.单位或子单位工程【答案】AC8、下列情形中，经批准或事后报告就可中止供电的有（）。A.私自向外转供电力者B.受电装置检查不合格C.拒不在期限内拆除私增用电者D.可能发生电气火灾的E.可能造成停电行为的【答案】AC9、设备基础施工的测量工作一般包括的步骤有（）。A.设备基础位置的确认B.设备基础放线C.标高基准点的确立D.基础沉降观测测量E.设备基础标高测量【答案】ABC10、在架空电力线路保护区内打桩或钻探作业时，要考虑的安全因素有（）。A.机械振动B.机械功率C.机具高度D.机具重量E.倾倒距离【答案】AC11、桅杆起重机由（）组成。A.桅杆本体B.提升系统C.地基及基础系统D.牵引溜尾系统E.缆风系统【答案】ABD12、材料采购合同的履行环节包括（）、产品的质量检验等。A.产品的交付B.交货检验的依据C.产品数量的验收D.采购合同的变更E.货物运距、运输方法【答案】ABCD13、消防工程验收应具备的条件包括（）。A.完成消防工程合同规定的工作量和变更增减工作量B.与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收C.建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料D.施工单位已进行技术测试，并已取得检测资料E.施工单位已正式向消防部门提交了申请验收报告【答案】ABC14、根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有（）A.动配合B.间隙配合C.静配合D.过盈配合E.过渡配合【答案】BD15、下列材料采购合同的履行环节包括（）。A.产品的交付B.交货检验的依据C.产品数量的验收D.采购合同的变更E.货物运距、运输方法【答案】ABCD16、金属导管施工技术要求包括（）。A.埋入土壤中的导管应采用热镀锌钢管，镀锌层厚度不小于63μmB.当采用金属吊架固定时，圆钢直径不小于6mm，并设防晃支架C.钢导管不得采用对口熔焊连接D.导管直埋于地下时，其弯曲半径不宜小于管外径的6倍E.螺纹连接的非镀锌钢导管，保护连接导体宜采用不小于6mm的圆钢【答案】AC17、依据功能陶瓷特有特性，如今已经开发的有（）等。A.超导陶瓷B.抗菌陶瓷C.发光陶瓷D.敏感陶瓷E.透视陶瓷【答案】ABCD18、（2020年真题）钨极手工氩弧焊与其他焊接方法相比较的优点有()。A.适用焊接位置多B.焊接熔池易控制C.热影响区比较小D.焊接线能量较小E.受风力影响最小【答案】BC19、火灾自动报警及消防联动控制系统的组成中，火灾探测部分（）。A.火灾探测器B.火灾显示盘C.手动报警按钮D.自动报警按钮E.输入模块【答案】ABC20、按工程质量验收划分的原则，下列工程中属于分部工程的有（）。A.防腐工程B.电缆敷设C.筑炉工程D.煤气管道工程E.自动化仪表工程【答案】AC21、下列电动机的绝缘电阻测试数据，需要进行干燥的有（）。A.380V电动机绝缘电阻测试值为0.5kΩ/VB.380V电动机绝缘电阻测试值为1.0kΩ/VC.10kV电动机绝缘电阻测试值为0.3MΩ/kVD.10kV电动机绝缘电阻测试值为1.0MΩ/kVE.10kV电动机绝缘电阻测试值为10MΩ/kV【答案】AC22、下列关于光伏发电特点说法错误的是（）。A.无噪声，无污染排放B.建设周期短，获取能源花费的时间短C.占面积小，安全可靠，不受资源分布地域的限制D.受季节、昼夜及阴晴等气象条件的影响较大E.光伏板的制造过程环保【答案】C23、设备验收的核对验证，主要包括（）。A.设备的规格型号B.关键原材料质量及质量证明文件C.设备的完整性D.产品与相关标准规定的符合性E.购置协议的相关要求是否兑现【答案】ABD24、BIM放样机器人适用于在（）环境施工。A.水下作业B.矿井检测勘探C.机电系统众多D.管线错综复杂E.空间结构繁复多变【答案】CD25、建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括()。A.通信协议B.责任边界C.数据流向D.结果评判E.链路搭接【答案】ABC大题（共10题）一、（2014年真题）某机电工程公司通过投标总承包了一工业工程，主要内容包括：施工基础施工、厂房钢结构制作和吊装、设备安装调试、工业管道安装及试运行等。项目开工前，该机电工程公司按合同约定向建设单位提交了施工进度计划，编制了各项工作逻辑关系及工作时间表（见表1）。该项目的厂房钢结构选用了低合金结构钢，在采购时，钢厂只提供了高强度、高韧性的综合力学性能。在设备和管道安装、试验和调试完成后，由相关单位组织了该项目的各项试运行工作【问题】4.单体试运行和联动试运行分别应是哪个单位组织？【答案】单机试运行由施工单位机电工程公司组织；联动试运行由建设单位组织。二、某施工单位承担一台大型压缩机和一台配套的燃气轮机的吊装任务，压缩机单重为82t，燃气轮机单重为37.41t,整体到货。在施工现场可提供200t、170t的大型汽车式起重机各一台。200t、170t汽车式起重机吊索具重量均为2t。由于现场条件限制，两台汽车式起重机的最佳使用工况见下表。选择现场合适的汽车式起重机完成压缩机的吊装任务，并做荷载核算。【答案】三、【背景资料】某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交与A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A.B.C.D.E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10min，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10d，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件2：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员发现焊缝发生了纵、横向收缩变形，以及扭曲变形等，对结构质量造成了严重影响。经检查是由于施工技术交底不到位造成。【问题】（1）．列式计算事件1中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。【答案】（1）答：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，造成的工期延误10天和经济损失15万可以索赔；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元，不可以索赔；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元，可以索赔；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元，不可以索赔。故C公司可以索赔的工期为：10天，费用为：15+30=45万元。四、【背景资料】某机电工程安装公司(以下简称A公司)总承包了某石化装置安装工程的施工任务。装置施工的主要内容包括：28台重30～80t的机电设备吊装、安装；燃气和其他介质的工艺及系统管道4500m安装、组对、焊接；电气仪表工程、给水排水工程及防腐绝热工程施工。A公司将工程的给水排水工程和防腐绝热工程分包给具有专业承包资质的B公司。由于工程正值夏季施工、天气炎热，且工期十分紧迫，建设单位认为安全施工形势较严峻，要求做好安全工作。为之A公司项目经理部在开工前组织各部门及各分包单位制定了安全生产责任书，明确了各单位及相关人员的安全责任。施工过程中，对各管道系统和设备进行相应试验，其中燃气管道组织泄漏性试验时采用空气作为介质，按相关要求确定试验压力，采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查。后由于建设单位订货的几台大型工艺设备晚到，延误了设备防腐绝热施工的工期，致使B公司经济损失约10万元。B公司向建设单位提出工期和费用索赔。管道和设备工程的防腐绝热施工严格按照相关标准和规范进行，质量检验合格后进行到试运行阶段，试运行合格后组织工程竣工验收。【问题】(1).分析该安装工程施工有哪些危险源？(2).总包单位A公司对于分包单位B公司怎样进行全过程管理？(3).B公司向建设单位进行工期和费用索赔做法是否妥当？说明理由。（4）.燃气管道泄漏性试验应重点注意哪些内容？采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括哪些？【答案】①设备运输、吊装，存在安全和吊装伤害风险；②管道组对焊接、无损检测，存在火灾、射线辐射伤害风险；③设备、管道试压、吹扫、气密等，存在机械伤害、化学物质伤害风险；④临时用电、电气仪表施工，存在触电风险；⑤高处作业，存在高空坠落风险；⑥多工种交叉作业，存在机械伤害、物体击打风险；⑦工期紧，夏季施工温度较高，对工人造成中暑及其他损害。（2）总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理，应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。（3）不妥当。理由：索赔程序不对。虽然建设单位提供的几台大型工艺设备晚到，延误了工期，造成了B公司的实际损失，责任在建设单位。但B公司与建设单位没有合同关系，而是A公司的分包商，无权向建设单位直接索赔。只有向总承包单位A公司提出索赔事项，通过总承包单位A公司向建设单位索赔。同时，应按索赔程序和要求，并提供足够证据，经监理单位(或建设单位)认可，才能达到索赔要求。（4）①燃气管道泄漏性试验应重点注意：泄漏性试验应在压力试验合格后进行。泄漏性试验压力为设计压力。泄漏试验应逐级缓慢升压，当达到试验压力，并且停压10min后，采用涂刷中性发泡剂等方法巡回检查所有密封点无泄漏为合格。②采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括：阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点。五、（2011年真题）某厂一条大型汽车生产线新建工程，内容包括土建施工、设备安装与调试、钢结构工程，各种工艺管道施工，电气工程施工等。工程工期紧，工程量大。技术要求高，各专业交叉施工多，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A公司总承包，合同造价为152000万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。在4000T压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤、一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000T压机设备的安装工作，经查验4000T压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。【问题】2.基坑支护专项安全技术方案审批程序是否符合规定要求？说明理由。【答案】2.基坑支护专项安全技术方案审批程序不符合要求。理由：深基坑（背景资料为深基坑）支护专项安全技术方案应按以下程序进行：B公司项目部编制基坑支护专项安全技术方案→B公司项目部技术负责人审批→B公司单位技术总负责人审批→报总包A公司，A公司组织专家进行方案的论证→报总监理工程师批准后执行。六、一、背景某电力公司承接2×1000MW电厂建设工程的总承包任务。考虑工期和专业特长的要求，辅助工程采用分包的方式组织建设。在工程建设中，发生如下情况：发电机转子安装时，施工单位进行发电机转子安装前单独气密性试验，试验压力和允许漏气量均符合制造厂规定后立即进行发电机转子穿装工作，被监理工程师制止。输煤系统工程按分包合同要求已近完工，试运转工作即将结束，为顺利进行竣工验收，分包单位邀请业主代表和监理工程师共同参加输煤系统关键设备的试运转。按设备技术说明书规定，为防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一层薄膜状的防护蜡。就在港口卸煤机桥臂起板时，电动机转子电阻器有白色烟雾冒出，分包单位与业主双方对其发生原因究竟是施工质量还是产品质量问题发生争执，查明缘由后得到解决。验收前分包单位自检时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足，经查明原因后得到妥善处理。整个建设工程完工和竣工验收前的准备工作完成后，工程验收委员会和建设单位、生产单位、施工单位、设计单位、设备制造单位参加验收工作。二、问题1．监理工程师为何制止施工单位进行发电机转子穿装工作?2．卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾是否为施工质量问题?说明理由。3.简述竣工验收应符合的程序。4．该建设工程需要成立验收委员会吗?该验收委员会通常由哪些部门构成?【答案】1．因为发电机转子穿装工作，必须在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后会同有关人员对定子和转子进行最后清扫，确信其内部清洁，无任何杂物并经签证后方可进行。2．不属于施工质量问题。理由：（1）电阻器是电动机的成套产品，施工时仅检查绝缘和接线，不需作任何处理。因此，施工单位有把握认为不是施工质量所致。（2）通过查阅竣工验收依据文件之一的设备技术说明书发现，为了防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一层薄膜状的防护蜡，初期使用会因电阻器发热而产生白色烟雾。3.竣工验收应符合的程序（1）工程完成，建设单位收到施工单位的竣工报告、设计单位的工程质量检查报告、监理单位的工程质量评估报告后，对符合竣工验收条件要求的工程，由建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。（2）建设单位应在竣工验收之前，向建设工程质量监督机构申请《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》，并同时将竣工验收的时间、地点及验收组名单书面通知建设工程质量监督机构。（3）建设工程质量监督机构审查工程竣工验收的各项条件和资料是否符合要求，符合要求的，发给建设单位《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》，不符合要求的，通知建设单位整改，并重新确定竣工验收时间。4．电力公司承接2×1000MW电厂建设总承包任务，属于规模大、复杂程度高的工程，需要成立验收委员会。项目竣工验收委员会或验收小组由项目建设单位负责组织，其成员除验收主持部门外，应由贷款银行、环保、消防、劳动卫生、统计、审计等有关部门的专业技术人员和专家组成。七、（2012年真题）A施工单位总承包某石油库区改扩建工程，主要工程内容包括：（1)新建4台50000m3浮顶油罐；（2)罐区综合泵站及管线；（3)建造18m跨度钢混结构厂房和安装1台32t桥式起重机；（4)油库区原有4台10000m3拱顶油罐的开罐检查和修复。A施工单位把厂房建造和桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的B施工单位。工程项目实施中做了以下工作：工作一：A施工单位成立了工程项目部，项目部编制了职业健康安全技术措施计划，制订了风险对策和应急预案。工作二：根据工程特点，项目部建立了消防领导小组，落实了消防责任制和责任人员，加强了防火、易燃易爆物品等的现场管理措施。工作三：为保证库区原有换顶罐检修施工安全，项目部制订了油罐内作业安全措施，：主要内容包括：(1)关闭所有与油罐相连的可燃、有害介质管道的阀门，并在作业前进行检查；(2)保证油罐的出、入口畅通；(3)采取自然通风，必要时强制通风的措施；(4)配备足够数量的防毒面具等；(5)油罐内作业使用电压为36V的行灯照明，且有金属保护罩。工作四：B施工单位编制了用桅杆系统吊浆32t桥式起重机吊装方案，由B单位技术总负责人批准后实施。【问题】4.32t桥式起重机吊装方案的审批程序是否符合规定要求？说明理由【答案】4.32t桥式起重机吊装方案的审批程序不符合规定要求。理由：32t桥式起重机的安装属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应由总承包单位（A施工单位）组织召开专家论证会，专家论证前应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。八、（2011年真题）A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元。合同约定，总工期36个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠1d，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。施工过程中发生下列事件。事件1：A公司因（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30d，直接经济损失30万美元；（2）原材料涨价，增加费用150万美元；（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5d，共计增加劳务工工资50万美元；（4）美元贬值，损失人民币1200万元；（5）进度款多次拖延支付，影响工期5d，经济损失（含利息）40万美元；（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；（7）遇百年一遇大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10d。【问题】1.A公司除自身的风险外还有哪些风险?2．针对事件1，计算工期索赔和费用索赔【答案】1.国际合同除了自身的风险外还有环境风险，包括①政治风险；②市场和收益风险；③财经风险；④法律风险；⑤不可抗力风险。2.（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元；本事件为不可抗力，可索赔工期30天；战乱不同于自然灾害，经济损失可以进行协商索赔，故可索赔费用30万美元（2）原材料涨价，增加费用150万元；按合同约定不能索赔。（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工资50万美元；按合同约定人工费用上涨不可以索赔。（4）美元贬值，损失人民币1200万元；按合同约定不能索赔。（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元；可索赔工期5天，费用40万美元。（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；按合同约定得不到索赔。（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天，为不可抗力，可索赔工期10天，直接经济损失费用如果只是设备人员窝工等损失，通常得不到索赔。综上，以上事件可索赔工期30+5+10=45天；可索赔费用：30+40=70万元。九、一、背景某电力公司承接2×1000MW电厂建设工程的总承包任务。考虑工期和专业特长的要求，辅助工程采用分包的方式组织建设。在工程建设中，发生如下情况：发电机转子安装时，施工单位进行发电机转子安装前单独气密性试验，试验压力和允许漏气量均符合制造厂规定后立即进行发电机转子穿装工作，被监理工程师制止。输煤系统工程按分包合同要求已近完工，试运转工作即将结束，为顺利进行竣工验收，分包单位邀请业主代表和监理工程师共同参加输煤系统关键设备的试运转。按设备技术说明书规定，为防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一层薄膜状的防护蜡。就在港口卸煤机桥臂起板时，电动机转子电阻器有白色烟雾冒出，分包单位与业主双方对其发生原因究竟是施工质量还是产品质量问题发生争执，查明缘由后得到解决。验收前分包单位自检时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足，经查明原因后得到妥善处理。整个建设工程完工和竣工验收前的准备工作完成后，工程验收委员会和建设单位、生产单位、施工单位、设计单位、设备制造单位参加验收工作。二、问题1．监理工程师为何制止施工单位进行发电机转子穿装工作?2．卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾是否为施工质量问题?说明理由。3.简述竣工验收应符合的程序。4．该建设工程需要成立验收委员会吗?该验收委员会通常由哪些部门构成?【答案】1．因为发电机转子穿装工作，必须在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后会同有关人员对定子和转子进行最后清扫，确信其内部清洁，无任何杂物并经签证后方可进行。2．不属于施工质量问题。理由：（1）电阻器是电动机的成套产品，施工时仅检查绝缘和接线，不需作任何处理。因此，施工单位有把握认为不是施工质量所致。（2）通过查阅竣工验收依据文件之一的设备技术说明书发现，为了防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一层薄膜状的防护蜡，初期使用会因电阻器发热而产生