建设工程施工合同基础设施_第1页
建设工程施工合同基础设施_第2页
建设工程施工合同基础设施_第3页
建设工程施工合同基础设施_第4页
建设工程施工合同基础设施_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同(基础设施)1.引言本合同是由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）就基础设施建设工程（简称“工程”）进行订立的施工合同。本合同的目的是明确双方的权利和义务，确保工程按照合同约定的质量标准、工期和造价完成。2.工程概述2.1工程名称工程名称为[填写工程名称]。2.2工程地点工程地点为[填写工程地点]。2.3工程范围工程范围包括但不限于内容：[填写工程范围]2.4技术要求工程应按照国家相关技术标准和法规的要求进行设计、施工和验收。3.合同条款3.1合同价格3.1.1工程总造价为[填写工程总造价]。3.1.2工程造价的支付方式如下：预付款：在合同签订后，业主应向承包商支付合同总金额的30%作为预付款，作为前期施工准备的资金使用。进度款：根据工程进度，业主应按照合同约定的进度支付相应款项。最终款：当工程验收合格后，业主应支付合同总金额中尚未支付的部分。3.2工期3.2.1工程总工期为[填写工程总工期]。3.2.2工期的计算方式如下：开工日期以双方签订合同时最后确认的日期为准。完工日期以工程完工验收合格的日期为准。3.3工程质量3.3.1承包商应按照国家相关技术标准和法规的要求，保证工程的质量。3.3.2若发现工程质量不符合要求，业主有权要求承包商进行整改或返工。承包商应在收到书面通知后的[填写天数]内进行整改或返工。3.4设备材料3.4.1设备材料的采购由承包商负责。承包商应确保设备材料的质量和数量满足工程的需求。3.4.2如需对设备材料进行替换，承包商应征得业主的书面同意，并承担由此引起的额外费用和责任。3.5变更和索赔3.5.1双方在施工过程中如需对合同内容进行变更，应经过双方协商一致，并以书面形式进行确认。3.5.2如因工期延误或其他原因导致承包商需要提出索赔，承包商应向业主提供相关证据，并按照合同约定的程序进行索赔。3.6保险责任双方应根据工程的性质和规模，在工程施工期间购买相应的保险，保障工程的安全和财产的保护。4.合同履行和解除4.1履行双方应按照合同的约定，履行各自的义务，并在工程验收合格后进行结算。4.2解除4.2.1若在工程施工期间，由于不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同。4.2.2在解除合同时，双方应将已经完成的工程部分和相关付款进行结算，并进行相应的手续办理。5.争议解决双方因合同履行发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.其他事项6.1本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。6.2本合同的补充、修改或终止应以书面形式进行。6.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论