工程施工合同2_第1页
工程施工合同2_第2页
工程施工合同2_第3页
工程施工合同2_第4页
工程施工合同2_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

范本工程施工合同1.引言该工程施工合同（简称“合同”），由甲方（简称“业主”）和乙方（简称“承包商”）双方签订。根据双方自愿和互利的原则，一致同意遵守本合同的相关条款和条件，并履行各自的权利和义务。2.工程概况工程名称：[填写工程名称]工程地点：[填写工程地点]工程规模：[填写工程规模]工程周期：[填写工程周期]3.合同条款3.1工程内容承包商负责完成工程内容：[填写工程内容1][填写工程内容2][填写工程内容3]…3.2价格和支付方式3.2.1价格根据双方协商，工程的总价为[填写总价]，合同金额以人民币计算。3.2.2支付方式首期付款：工程开始前，业主向承包商支付合同总价的30%作为首期付款。进度付款：根据合同约定的工程进度，业主将按照承包商完成的工作量支付相应的进度款项。最后付款：在工程竣工验收合格后，业主应支付剩余合同款项。3.3工期和延期责任3.3.1工期安排工程的施工期限为[填写工程施工期限]，双方同意按照工期安排进行工作。3.3.2延期责任若由于不可抗力或业主原因导致工期延误，双方应协商处理，并对延误所带来的后果和责任进行协商和分担。3.4质量保证承包商应按照工程相关标准和规范完成工程，工程质量应符合相关法律法规和标准的要求。3.5变更和索赔3.5.1变更若在履行合同过程中需要变更工程内容或相关条款，必须经双方协商一致并签署书面变更协议。3.5.2索赔若发生由于合同执行过程中的严重问题或违约行为导致的损失，受损害一方有权提出索赔要求，双方应协商解决。3.6安全和保险责任承包商应确保工程施工过程中的安全，并购买相应的施工保险，以应对工程施工期间可能发生的意外事故。3.7保密条款双方应对在合同履行过程中所涉及的商业机密和敏感信息予以保密，并不向第三方透露或泄露。3.8违约和解除双方一方违约或未能按照合同履行义务时，另一方有权解除合同并要求相应的赔偿。4.法律适用和争议解决4.1法律适用本合同的解释和适用，适用相关法律法规。4.2争议解决若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼进行解决。5.生效和变更本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本合同的变更、补充或解除应经过双方的书面协议，并由双方的授权代表签字确认。合同签订日期：[填写日期]业主（

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论