一级建造师之一建通信与广电工程实务全真模拟模考A卷附答案

一级建造师之一建通信与广电工程实务全真模拟模考A卷附答案

单选题（共50题）1、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂加入量直接关系到（）。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】B2、由直流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为()。A.-57～-40VB.-56～-40VC.-55～-45VD.-52～-45V【答案】A3、在数字通信网中，网元n1与n4之间的段落属于（）。A.再生段B.复用段C.数字段D.中继段【答案】C4、移动核心网在（）时代只有电路域。A.2GB.3GC.4GD.5G【答案】A5、光接收机灵敏度和最小过载光功率指输入信号处在1550nm区，误码率达到10-12时设备输入端口处的平均接收光功率的()。A.最大值B.最小值和最大值C.最小值D.最小值或最大值【答案】B6、安装600*300*2600mm机柜时，下列说法正确的是（）A.可使用2个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在2.5mm以内【答案】D7、由380／220V、50Hz的交流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为额定值的()。A.±10％B.±5％C.-10％～+5％D.-10％～+15％【答案】C8、虚拟现实业务要求移动小区的吞吐量大于()。A.1GbpsB.5GbpsC.10GbpsD.50Gbps【答案】C9、同步卫星相当于一座约()的超高电视塔。A.3600kmB.5600kmC.36000kmD.56000km【答案】C10、互联网的组成不包括()。A.路由器B.传输链路C.服务器D.信息链路【答案】D11、微波信号的衰落中，从衰落发生的物理原因进行分析，大致可分为（）类。A.二B.三C.四D.五【答案】D12、由380／220V、50Hz的交流电源供电时，通信设备电源端子电压波型畸变率应小于()。A.1％B.2％C.2.5％D.5％【答案】D13、（）是CDMA系统独有的切换方式。A.硬切换B.接力切换C.无缝切换D.软切换【答案】D14、从硬件构成来看，通信网由终端节点、交换节点、业务节点和()构成。A.传输节点B.传输系统C.传输媒介D.传输设备【答案】B15、演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性()，或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求的色温范围。A.3200KB.3600KC.4000KD.4200K【答案】A16、输出功率等于和小于()的移动式无线电通信设备，如陆上、海上移动通信设备以及步话机等，其电磁辐射可以免于管理。A.5WB.10WC.15WD.20W【答案】C17、推土机、挖掘机、装载机等夜间施工场地作业时，噪声限值为()。A.50dB.55dBC.60dBD.65dB【答案】B18、移动交换子系统设备性能指标测试不包括（）。A.接通率测试B.非话业务统计C.局间中继测试D.同步检验【答案】B19、广播电视发射工程安装馈筒时，馈筒检修孔应()。A.朝上B.朝下C.朝内D.朝外【答案】D20、GSM是干扰受限系统，但干扰不会导致()。A.增加误码率B.降低语音质量C.掉话D.降低系统容量【答案】D21、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）Km。A.360B.3600C.36000D.360000【答案】C22、不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在（）内之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.1B.2C.3D.4【答案】C23、建筑面积()以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统。A.200m2B.300m2C.400m2D.500m2【答案】C24、如果微波射线通过大气波导，而收、发信天线在波导层下面，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是（）。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K型衰落D.多径衰落【答案】B25、安装天线时，垂直面与中心轴线的夹角应小于或等于5。，加固螺栓必须()。A.由左往右穿B.由右往左穿C.由上往下穿D.由下往上穿【答案】C26、一般情况下，在DWDM系统中，()不同波道OTU是可以互换的。A.发送端OUTB.中继器使用OTUC.接收端OTUD.放大器使用OTU【答案】C27、阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极()。A.多15％B.少15％C.多10％D.少10％【答案】A28、典型六类电缆的弯曲半径应大于()。A.20mmB.30mmC.40mmD.50mm【答案】D29、电缆扎线带过紧而压缩电缆，一般会使()处于不合格状态。A.近端串扰B.衰减串扰比C.传播时延D.回波损耗【答案】D30、在抗震设防地区，母线与蓄电池输出端必须采用（）进行连接。A.多股电缆B.铜排C.扁铁D.软连接【答案】D31、微波天线安装调测应认真细致，当站距大于45km时，接收场强的实测值与计算值之差允许在（）dB之内。A.2B.1.5C.3D.1.3【答案】A32、在通信管道的施工中，土质坚硬的情况下，可使用()。A.天然基础B.素混凝土基础C.钢筋混凝土基础D.防水混凝土基础【答案】A33、如果微波射线通过大气波导．而收发信点在波导层外，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是()。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K型衰落D.多径衰落【答案】B34、5G系统的移动性要求达到（）。A.250km/hB.300km/hC.500km/hD.600km/h【答案】C35、天馈线系统安装施工中，风力达到4级禁止（）。A.上塔作业B.高空作业C.搬运设备D.吊装天线【答案】D36、数字音频广播（DAB）是将传送的模拟声音信号经过（）调制，转换成二进制数字信号进行传送的。A.压缩编码B.信道纠错编码C.脉冲编码D.音频幅度【答案】C37、在土质松软、不均匀、有扰动等土壤不稳定的情况下，或与其他市政管线交叉跨越频繁的地段，一般采用()基础。A.钢筋混凝土B.素混凝土C.天然D.夯实【答案】A38、（）光纤在1550nm处的衰减最小，适用于长距离数字传输系统。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】C39、设置在汇接局（Tm）和端局（C5）的时钟是（）。A.第一级时钟B.第二级时钟C.第三级时钟D.第四级时钟【答案】C40、CAT5电缆的最大衰减随传输信号频率的增高而（），近端串音衰减值随传输信号频率的增高而（）。A.增大，增大B.减小，增大C.增大，减小D.减小，减小【答案】C41、对当事人作出罚款决定的，当事人到期不缴纳罚款，作出行政处罚的通信主管部门可以依法从到期之次日起，每日按罚款数额的()加处罚款。A.1％B.2％C.3％D.4％【答案】C42、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）m。A.360B.3600C.36000D.360000【答案】C43、远程医疗、自动驾驶等远程精确控制类应用要求网络时延缩短到()。A.1msB.10msC.50msD.100ms【答案】A44、通信网络运行单位应当在通信网络定级评审通过后()日内，将通信网络单元的划分和定级情况向电信管理机构备案。A.3B.7C.15D.30【答案】D45、声学混响时间是指在闭合的空间里，从声源停止振动到声能衰减()所需要的时间。A.70dB.60dBC.50dBD.40dB【答案】B46、天线应该在避雷针()保护范围内。A.15°B.30°C.45°D.60°【答案】C47、将交流电转换成直流电的设备是（）。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器（DC／DC）D.交流不间断电源（UPS）【答案】A48、阀控式密封铅酸蓄电池循环寿命约（）。A.300~500次B.500~800次C.800~1000次D.1000~1200次【答案】D49、有线电视干线采用架空明线安装时，一般市区杆距为()m。A.30～40B.40～50C.50～60D.60～70【答案】B50、建设单段长度为300m的管道，宜采用的管材是()。A.栅格管B.梅花管C.ABS管D.硅芯管【答案】D多选题（共25题）1、在光缆中继段测试中，需要用到下列（）测试设备。A.OTDRB.光谱分析仪C.多波长计D.光功率计E.高阻计【答案】AD2、目前工程中常用的光缆有()。A.室(野)外光缆B.室(局)内光缆C.缠绕光缆D.海底光缆E.防鼠光缆【答案】ABD3、对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力考核的要点包括()。A.建立健全安全生产责任制B.保证安全生产费的有效使用C.消除生产安全事故隐患D.有效进行现场安全监督检查E.及时制止现场违章操作【答案】BC4、中短波广播发射机测试项目有()。A.非线性失真B.频率响应C.调制制式D.噪声电平E.频率稳定度【答案】ABD5、我国有线电视监测系统的主要任务包括()。A.安全监测B.用户监测C.内容监测D.质量监测E.分频监测【答案】ACD6、工作人员必须进入电磁辐射超标区时，可采取以下措施：()。A.穿防护服装B.控制暴露时间C.暂时降低发射功率D.关闭严重辐射设备E.降低背景电磁辐射【答案】ABC7、下列关于接地装置的说法，正确的有（）。A.通信局（站）应采用联合接地方式B.接地体埋深上端距地面应不小于0.7mC.接地体可采用裸铝导体材料D.接地引入线长度不宜超过30mE.接地汇集线应设明显标志【答案】ABD8、通信建设工程施工企业项目负责人安全生产管理能力考核要点包括（）。A.保证工程项目安全防护和文明施工资金投入B.检查施工现场安全生产达标情况C.发生事故后，组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况D.检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况E.保证本单位安全生产所需资金投入情况【答案】ABC9、相对于频分复用传输系统，时分复用传输系统的优点有（）。A.差错率低B.安全性好C.数字电路高度集成D.更高的带宽利用率E.线路设备简单【答案】ABCD10、4G蜂窝移动通信网络的主要特征包括（）。A.提供更高的传输速率B.支持更高的终端移动速度（250km／h）C.全IP网络架构、承载与控制分离D.提供无处不在的服务、异构网络协同E.提供手机电视业务【答案】ABCD11、电缆单盘检验的主要项目包括（）：A.环阻测试B.不良线对检验C.工作电容D.绝缘电阻检验E.电缆气闭性能检验【答案】ABD12、超高清晰度电视支持（）分辨率。A.1080x720B.720x576C.1920XI080D.3840x2160E.7680x4320【答案】D13、提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信业务经营者召集各参建电信运营商，共同商定()，并签订联合建设协议。A.建设维护方案B.投资分摊方式C.资产分割原则D.牵头单位E.建设施工方案【答案】ABCD14、克服电波衰落的一般方法有()。A.利用地形地物削弱反射波的影响B.将反射点设在反射系数较大的地面C.利用天线的方向性D.用无源反射板克服绕射衰落E.分集接收【答案】ACD15、与FDMA和TDMA相比，CDMA具有()等特点。A.系统容量大B.系统通信质量更佳C.频率规划灵活D.频带利用率高E.不适于多媒体应用【答案】ABCD16、关于聚光型灯具，下列说法正确的有()。A.主要在内景照明中使用B.投射光斑发散、亮度低C.边缘轮廓清晰、大小可以调节D.光线的方向性强，易于控制，能使被摄物产生明显的阴影E.照明时常用做主光、逆光、基础光和背景光【答案】ACD17、设备通电前的检查应包括（）。A.插好架内保险和分保险B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固D.开关预置位置符合说明书要求E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠【答案】BCD18、光缆线路工程中，当光缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用()等防雷措施。A.消弧线保护B.避雷针保护C.排流线保护D.套钢管保护E.套塑料管保护【答案】ABC19、基站机房共享时，必须根据所有设备的()及楼面结构布置等对机房楼面结构进行安全评估。A.重量B.排列方式C.尺寸D.功能E.组网方式【答案】ABC20、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临吋疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护，在沿线曾设宣传牌。该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。A.临时疏通业务的费用B.线路修复的人工费、材料费C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】AB21、3G移动通信系统主要由（）组成。A.操作维护台B.无线接入网C.核心网D.基站控制器E.用户设备【答案】BC22、传送网的核心要素有（）。A.REGB.DXC.OAD.ADME.OMU【答案】BD23、目前地面数字电视传输的国际标准有（）。A.ATSC标准B.DVB标准C.DTMB标准D.DRM标准E.ISDB标准【答案】ABC24、一条SDH数字微波通信系统由()组成。A.端站B.分路站C.枢纽站D.转接站E.中继站【答案】ABC25、运营商之间应为各自的用户通信提供保障，应保证自己的用户能够顺利地与其他运营商的用户进行通信。运营商之间如果存在()的行为，将受到相应的处罚。A.中断或限制网间通信B.影响网间通信质量C.启用电信码号资源，拖延开放网间业务、拖延开通新业务号码D.违反网间结算规定E.其他引发互联争议【答案】BD大题（共10题）一、背景资料：某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条24芯光缆，设计要求埋深1.5米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距200米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年5月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？参考P267案例1L420072问题13.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？参考P291案例1L4200083问题15.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.P209（本小题4分）①距离施工现场近（1分）；②运输材料、设备、机具便利（1分）；◎通信、信息传递方便（1分）；④人身及物资安全（1分）。2.（本小题6分，1项2分，满分6分）①跨距200米的跨河施工；②直埋光缆沟的沟深控制；③光缆接续；建设工程教育网④与电力电缆交越处的施工。3.P278（本小题4分）出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低（2分）。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等（2分）。4.（本小题2分）拉线坑回填土中有冻土（1分），第二年冻土解冻引起土质松软（1分）。二、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。三、1．背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。四、总承包一级资质的A公司，承担了500个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期20d，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的B公司，100个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的C公司。施工过程如下：1．省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。2．某天，小雨，A公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护工具”后离开，收工阶段，2人下塔时滑落，导致1死，1重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单位的概况、施工救援情况、施工造成的人员伤亡和直接经济损失、事故责任认定、事故防范和整改措施。3．监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。【问题】1．A公司的分包行为是否合法说明理由。2．事件1中，项目经理做法是否妥当说明理由。3．指出事件2相关人员违规之处。4．判定事故等级，补充事故调查报告还应包含的内容。【答案】1．根据相关规定，建筑装饰专业承包三级资质可承担单项合同额不高于300万的建筑装饰装修工程，所以A公司将机房装修(经建设单位同意)分包给B公司(三级资质)是否合法关键在合同额是否在300万以内，若合同额小于300万，则合法，反之则不合法。而A公司将100个郊区基站分包给C公司(只具有通信用户管线资质)是不合法的，因为其资质不能从事基站设备安装等工作，这类工作应由具备电信工程专业承包资质或通信信息网络系统集成资质的企业，在其资质允许承包工程范围内分包。2．项目经理做法不妥当，因为省通管局质监人员到现场检查施工质量，是其法定职责和权力，监督主要内容包括参与工程建设各方主体(包括监理单位)的质量行为以及执行强制性标准的情况，施工单位应积极配合其检查工作。3．相关人员违规之处：(1)项目部在雨天进行铁塔上的施工作业(易出现滑倒、漏电事故)；(2)高空作业人员应持证上岗，作业时应佩戴工作帽、工作带，穿工作服、工作鞋。而此处工作人员穿拖鞋在塔上作业严重违规；(3)高空作业应划定工作禁区，塔下无关人员严禁进行工作禁区，必须进入的工作人员应注意安全，佩戴好安全帽等安全保护设备。而此处塔下工作人员未戴安全帽；(4)对于铁塔类高空作业，应属于存在事故隐患和容易发生安全事故处，专职安全员应亲临施工现场进行指挥、监督。而此处未见安全员；(5)项目经理发现了安全隐患未采取行动立即制止，只是叮嘱队长；项目部对安全隐患跟踪检查存在问题。4．由于造成3人以下死亡，或者10人以下重伤的事故属于一般安全事故，所以一死一重伤事故等级应属于一般安全事故。事故调查报告还应包括：(1)事故发生经过；(2)事故发生的原因和事故性质；(3)对事故责任者的处理建议。五、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条24芯光缆，设计要求埋深1.5米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距200米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年5月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。问题：1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？3.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？5.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.①距离施工现场近；②运输材料、设备、机具便利；◎通信、信息传递方便；④人身及物资安全。2.①跨距200米的跨河施工；②直埋光缆沟的沟深控制；③光缆接续；④与电力电缆交越处的施工。3出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等。4.拉线坑回填土中有冻土，第二年冻土解冻引起土质松软。5.①探明电力电缆的确切位置和深度：②人工小心开挖；③通知电力电缆产权单位到场；④做好应急预案。六、1．背景A施工单位具有通信信息网络系统集成甲级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量分包给具有通信信息网络系统集成丙级资质的B施工单位施工。本工程中，A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为重要过程进行管理。B施工单位按照A施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请A施工单位的技术人员给作业人员讲课，并按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位项目经理将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均做出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。2．问题(1)建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题(2)B施工单位在本工程管理中存在哪些问题应怎样做(3)机架安装工作的质量控制点有哪些(4)说明质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚。【答案】(1)建设单位在本工程管理中存在的问题主要有：①在工程招投标阶段，没有充分考虑施工单位的施工能力，而错误地将此工程交由A施工单位承担；②A施工单位无总包资质，而建设单位却同意其将工程量分包给B施工单位，错误地估计了A施工单位管理能力。(2)B施工单位在本工程管理中存在的问题主要有：①B施工单位不应根据A施工单位的质量管理要求进行工程管理。B施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。②B施工单位在请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。③B施工单位在施工中不应按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位应根据施工现场的具体条件、自己管理人员和施工人员的实际水平以及以往工程中不合格的发生情况对工程中的重要过程和质量控制点进行控制。④B施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。⑤B施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明B施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度，机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。因为B施工单位是以A施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工单位应对工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程施工实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位应与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。无论A施工单位是否具有总承包资质，都应受到处罚；对于B施工单位，他是工程质量问题的制造者，受到处罚也是理所应当的。所以，质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。七、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计800万元，其中材料费300万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的70%，最终合同款为357.5万元，其中施工费350万元，安全生产费用7.5万元，合同工期2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为800元/台班，人工费单价100元/元，增加用工所需管理费为增加人工的50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期5天，窝工20工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工4天，窝工10工日；事件三：因大暴雨成灾停工3天，窝工15工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加1天，施工单位综合费用预计增加5万元。问题：1.双方签约的合同价款357.5万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于2016.12.20日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款357.5万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）×70%=350万元安全生产费=800×1.5%=12万元合计：350+12=362万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为3天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期为1天，可以索赔的费用为5万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362万元可索赔费用：3000+50000=53000元合计：362+5.3=367.3万元5.根据相关规定，500万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的20天内完成审查。即本工程建设单位应在2017年1月9日之前完成审查。八、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离按500元/公里计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.计算乙施工单位4月底的计划工作预算成本BCWS，已完工作预算成本BCWP，已完工作实际成本ACWP。2.计算乙施工单位4月底SPI、CPI，并分析进度成本情况。【答案】1.答：BCWS=30km×1000m