2023-2024一级造价师之建设工程计价考点大全笔记

2023-2024一级造价师之建设工程计价考点大全笔记

姓名:学号:得分:

1、按我国现行投资构成，下列费用中属于建设期计列的生产经营费的是（）。

A.劳动安全卫生评价费

B.场地准备费

C.工程保险费

D.生产准备费

正确答案：D

2、根据我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列有关隐蔽工程验收的表述中，正确的是（）。

A.工程具备隐蔽条件的，承包人应在隐蔽前72小时以书面形式通知工程师验收

B.工程师不能及时参加验收，需在开始验收前48小时向承包人提出延期验收的要求

C.工程师提出的延期验收期限不能超过3天

D.工程师已参加验收且验收合格的隐蔽工程，发包人仍有权要求再次剥露，重新检验

正确答案：D

3、已知某进口设备货价为3000万元，该设备运费率为10%,运输保险费率为5机关税税率为20%,则该进

口设备关税完税价格为（）万元。

A.4158

B.4169

C.3465

D.3474

正确答案：D

4、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的()小时内。

A.24

B.48

C.72

D.96

正确答案：B

5、措施项目清单中的安全文明施工费()»

A.可以要求投标人对该项费用进行优惠

B.按目标价款结算

C.应作为竞争性费用参与市场竞争

D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价

正确答案：D

6、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是()。

A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次

B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资

C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性

D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面

正确答案：C

7、根据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补

偿的索赔事件是（）。

A.基准日后法律的变化

B.发包人更换其提供的不合格材料

C.发包人提前向承包人提供工程设备

D.发包人在工程竣工前占用工程

正确答案：D

8、（2021年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（）。

A.固定资产费用

B.固定资产其他费用

C.无形资产费用

D.其它资产费用

正确答案：D

9、某施工企业参加一市政道路工程投标，该企业的投标报价为6000万元，则其应交的投标保证金为（）万元。

A.30

B.60

C.80

D.120

正确答案：C

10、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万

元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%,废品损失费率5%,包装费0.1万元，利润率10虬则该设备原

价中应计利润为（）万元。

A.2.150

B.2.152

C.2.685

D.2.688

正确答案：B

11、（2019年真题）用于混凝土抹灰砂浆贴200X300瓷砖墙面，灰缝宽5nim,假设瓷砖损耗率为8%,则

100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。

A.103.6

B.104.3

C.108

D.108.7

正确答案：A

12、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理,下列说法中正确的是（）。

A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持

B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的,修复费用应由承包人承担

C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的,发包人应酌情给予承包人部分修复费用

D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任

正确答案：B

13、（2021年真题）因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）。

A.未完工程的利润补偿

B.供应商已交付材料的价款

C.按“项”计价的措施费总额

D.承包人撤离现场的费用

正确答案：D

14、根据《建设工程质量管理条例》的规定，供热与供冷系统的保修期为（）。

A5年

B.2个采暖期和供热期

C.2年

D.工程的合理使用年限

正确答案：B

15、招标工程量清单编制时，除工程本身的因素外，措施项目清单编制需考虑的因素还涉及（）。

A.水文、气象、发包范围等因素

B.安全、环境、工程变更等因素

C.水文、气象、环境、安全、发包范围等因素

D.水文、气象、环境、安全等因素

正确答案：D

16、在公开招标过程中，若已进行了资格预审，则施工招标文件中应包括（）。

A.投标邀请书

B.招标公告

C.资格预审公告

D.资格预审通过通知书

正确答案：A

17、工程索赔按索赔事件的性质不同进行分类，其内容不包括（）。

A.工程延误索赔

B.加速施工索赔

C.工程变更赔偿

D.工期索赔

正确答案：D

18、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（）。

A.提交竣工结算文件之曰

B.确认竣工结算文件之曰

C.竣工狡收合格之日

D.工程实际交付之曰

正确答案：D

19、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）。

A.材料费包括材料原价、运杂费、税金、运输损耗及保管费、预涨费

B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价

C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费

D.预涨费按材料原价、运杂费之和的一定比例计算

正确答案：A

20、关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。

A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期

B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

C.缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取

D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年

正确答案：B

21、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。

A.环境保护

B.文明施工

C.安全施工

D.临时设施

正确答案：B

22、某施工机械配操作人员3名，年制度工作日为250天，年工作台班为220台班，人工日工资单价为

80元，则该施工机械的台班人工费为()元。

A.272.73

B.240

C.207.27

D.211.2

正确答案：A

23、下列关于保修的意义，说法错误的是（）。

A.保修的经济责任应由有关责任方承担

B.工程质量保修是一种售后服务方式

C.是《建筑法》规定的承包人、发包人等的质量责任

D.工程质量保修制度是国家所确定的重要法律制度

正确答案：C

24、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是（）。

A.当采用一般计税方法时，税前造价中的各项费用均以包含增值税进项税额的含税价格计算

B.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

C.当采用简易计税方法时，建筑业增值税率为6%

D.小规模纳税人通常指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超过600万元，并且会计核算不健全

正确答案：B

25、在建设项目投资估算指标中，通常用工程量指标进行表示的是（）。

A.扩大分项工程指标

B.单位工程指标

C.单项工程指标

D.建设项目综合指标

正确答案：B

26、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（）

A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%

B.投资设想阶段，要求误差控制在±30/以内

C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内

D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以内

正确答案：C

27、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）。

A.建设单位管理费

B.土地使用权

C.生产准备及开办费

D.引进技术费

正确答案：B

28、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）o

A.建设成本上升费用

B.未明确项目准备金

C.业主的行政性费用

D.其他当地费用

正确答案：B

29、下列费用中，属于技术服务费的是（）。

A.建设单位管理费

B.工程保险费

C.设备及工器具购置费

D.招标费

正确答案：D

30、进口设备的原价是指进口设备的（）。

A.到岸价

B.抵岸价

C.离岸价

D.运费在内价

正确答案：B

31、下列关于国际性招标的说法错误的是（）。

A.如果投标人未经资格预审，则评标的过程中应对所有的投标人进行资格定审

B.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启

C.在谈判过程中，发包人不得要求投标人承担额外的工作

D.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审

正确答案：A

32、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),招标工程量清单中某分项

工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增至1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3,

投标报价为47元/m3,则该分项工程的结算价为()元

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300

正确答案：C

33、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是0。

A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议

B.发生争议后，可提请争议评审组评审

C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁

D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼

正确答案：B

34、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是()。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成

B.它是固定资产投资中的消极部分

C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

正确答案：C

35、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（）

A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额

B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批

C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可

D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施

正确答案：D

36、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。

A.工程量清单缺项

B.不可抗力

C.物价波动

D.提前竣工

正确答案：A

37、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。

A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费

B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%

C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付

D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任

正确答案：D

38、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）。

A.仪器仪表使用费

B.施工机械财产保险费

C.大型机械进出场费

D.大型机械安拆费

正确答案：A

39、对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（）。

A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还

B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金

C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金

D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息

正确答案：C

40、依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公布中标候选人，公示期不得少于

（）日。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：B

41、按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是()。

A.承包人提前竣工

B.异常恶劣的气候条件

C.因发包人的原因导致工程试运行失败

D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

正确答案：D

42、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是()o

A.商誉

B.非专利技术使用费

C.引进技术和引进设备其他费

D.生产准备费

正确答案：C

43、某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元，项目建设前期年限为

半年，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费费率为5%,年均投资价格上涨率为10%

的情况下，该项目建设期的涨价预备费为（）万元；

A.300.0

B.310.0

C.315.0

D.325.5

正确答案：D

44、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程

变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（）。

A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价

B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整

C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整

D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素

正确答案：C

45、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20

万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1临利润率为8%,若其他费用不考虑,

则该设备的原价为（）万元。

A.25.82

B.25.85

C.26.09

D.29.09

正确答案：B

46、当采用综合评估法进行工程总承包评标时，初步评审标准通常不包括（）»

A.形式评审标准

B.技术评审标准

C.资格评审标准

D.响应性评审标准

正确答案：B

47、若以Eq

A.质量指标指数

B.派氏价格指数

C.以基期的质量指标作为同度量因素的指数

D.以报告期的质量指标作为同度量因素的指数

正确答案：C

48、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。

A.建设投资由固定资产投资和流动资产投资组成

B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成

C.铺底流动资金指为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资

金

D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用

正确答案：D

49、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金

8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%,则该建设项目建设单位管理费为()万元。

A.240

B.150

C.480

D.555

正确答案：A

50、用1:1水泥砂浆贴150mmX150nmX5mm的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm,灰缝宽为2mm。100瓷砖墙

面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为L5%,砂浆的损耗率为2%。则每100nf瓷砖面墙中的砂浆消

耗量为()m3。

A.1.0259

B.1.0263

C.1.0334

D.1.0338

正确答案：C

51、某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元。贷款在年度内均衡发放。根

据贷款协定：年利率为8%,每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是

()万元。

A.22.08

B.37.39

C.44.16

D.45.55

正确答案：D

52、(2014年真题)关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是()o

A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付

B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正

C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款

D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计

正确答案：C

53、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是()。

A.总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算

B.暂列金额可以只列总额，但不同预留的暂列金额应分别列项

C.工程暂估价应包括利润、规费和税金

D.计日工的暂定数量可以由投标人填写

正确答案：B

54、投标人在研究招标文件时，属于对合同条款进行分析的内容是（）。

A.分析监理方式

B.分析承包方式

C.分析计价方式

D.分析业主责任

正确答案：D

55、下列关于投标限价的表述，正确的是（）。

A.招标人可以设定最低投标限价

B.招标人在设有标底的情况下，不应再设置投标限价

C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法

D.招标人设置的最高投标限价也可以同时作为评标基准使用

正确答案：C

56、（2017年真题）在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）。

A.超运距用工

B.材料加工用工

C.机械土方工程的配合用工

D.工种交叉作业相互影响的停歇用工

正确答案：D

57、根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标的方法属于（）

A.分项详细估算法

B.扩大指标估算法

C.概算法

D.形成资产法

正确答案：B

58、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（）。

A.发包方

B.承包方

C.监理方

D.设计方

正确答案：D

59、（2011年真题）工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按

从小到大顺序排列正确的是（）。

A.正方形一矩形一T形一L形

B.矩形一正方形一T形一L形

，丁形一1形一正方形一矩形

D.L形一T形一矩形f正方形

正确答案：A

60、依据《建设项目过程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的

合同价款形式是Oo

A.固定单价

B.可调单价

C.固定总价

D.可调总价

正确答案：C

61、“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度

的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。

A.标准化

B.有效性

C.定量化

D.高效处理

正确答案：B

62、某建设项目，经投资估算确定的工程费用为2100万元，工程建设其他费为900万元，项目建设期为2年,

每年各完成投资计划50%。年均投资价格上涨率为10%,基本预备费费率为5%,项目建设前期1年。该项目

建设期的价差预备费为（）万元。

A.350.67

B.396.86

C.443.88

D.665.83

正确答案：D

63、在编制招标控制价的规定中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于（）时，应责成招标

人改正。

A.±2%

B.±3%

C.±4%

D.±5%

正确答案：B

64、（2015年真题）设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。

A.项目立项

B.可行性研究

C.概算编制

D.项目施工

正确答案：C

65、在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是（）。

A.能耗高的项目

B.技术密集型的建设项目

C.农产品、矿产品的初步加工项目

D.劳动密集型的建设项目

正确答案：C

66、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。

A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天

B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定

C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审

D.招标文件公开发售前：无需得到世界银行的意见

正确答案：C

67、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。

A.总部管理费

B.开办费

C.利润

D.税金

正确答案：B

68、在项目决策阶段，工程造价合理性的前提是0

A.项目决策的内容

B.项目决策的正确性

C.项目决策的深度

D.项目决策的全面性

正确答案：B

69、（2019年真题）在投标报价确定分部分项工程综合单价时，应根据所选的计算基础计算工程内容的工程

数量，该数量应为（）。

A.实物工程量

B.施工工程量

C.企业定额工程量

D.复核的清单工程量

正确答案：C

70、某工程水泥从两个地方供货，甲地供货200t,原价为240元/t;乙地供货300t,原价为250元/t。甲、

乙运杂费分别为20元/t、25元/t,运输损耗率均为2%。采购及保管费率均为3%,则该工程水泥的材料基

价为（）元/t。

A.281.04

B.282.45

C.282.61

D.287.89

正确答案：C

71、工程定额按定额的编制程序和用途分类，可分为()。

A.施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标、概算指标

B.建筑工程定额、安装工程定额

C.劳动消耗定额、机具消耗定额、材料消耗定额

D.全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额

正确答案：A

72、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008,关于索赔的处理规定，说法正确的是()。

A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长

B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告

C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可

D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔

正确答案：B

73、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。

A.初步设计深度不够，设备清单不完备

B.初步设计较深，有详细的设备清单

C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品

D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备

正确答案：D

74、关于采用价格指数调整价格差额，下列说法正确的是（）。

A.按现行价格计价的变更费用应计入调价基数

B.缺少价格指数时可用对应可调因子的信息价格替代

C.定值和变值权重一经约定就不得调整

D.基本价格指数是指最高投标限价编制时的指数

正确答案：B

75、（2018年真题）关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。

A.分部分项工程费=基本构造单元工程量X工料单价

B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价

C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成

D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价

正确答案：D

76、对于不实行招标的工程，一般以（）的第28天作为基准日。

A.施工合同签订前

B.提交投标文件截止时间前

C.发出招标公告前

D.发出中标通知书前

正确答案：A

77、下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。

A.用于支付项目所需土地而发生的费用

B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用

C.用于购买安装施工机械所支付的费用

D.用于委托工程勘察设计所支付的费用

正确答案：C

78、某工程合同价款为800万元，该项目的投标截止日期为2014年9月初，2015年11月底按约定完成最

终结清，合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类

工程2014年8月、2015年10月、H月的造价指数分别为113.15、127.60和128.40。则此工程价差调

整额为（）万元。

A.102.17

B.113.35

C.139.45

D.152.8

正确答案：A

79、为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（）。

A.综合概算指标

B.单项概算指标

C,单位概算指标

D.建设项目概算指标

正确答案：B

80、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致

B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致

C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的

正确答案：C

81、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）。

A.措施费指数

B.人工费指数

C.间接费指数

D.设备、工器具价格指数

正确答案：D

82、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，

该工程投标报价浮动率为5%,结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%,且合同未确定综合单价调整

方法，则综合单价的处理方式是（）。

A.上浮18%

B.下调5%

C调整为292.5元

D.可不调整

正确答案：D

83、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值率5虬该

设备台班折旧费为（）。

A.29.69

B.31.25

C.39.58

D.41.67

正确答案：A

84、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0126,发包人按付款计划表付款时，如承包人的实

际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权()。

A.停止当期结算

B.自行调整付款计划表

C.与承包人商定减少当期付款额

D.与承包人协商抵减合同总额

正确答案：C

85、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表

述正确的是()。

A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担

B.10%以内的材料、工程设备价格风险由承包人承担

C.10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担

D.5%以内的人工费风险由承包人承担

正确答案：C

86、招标控制价中暂列金额的大小一般可以按照分部分项工程费用的百分比参考值是()。

A.5%〜10%

B.5%〜15%

C.10%〜15%

D.15%〜20%

正确答案：C

87、某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批

设备的关税完税价格应为（）万元人民币。

A.1100.00

B.1110.00

C.1111.00

D.1111.11

正确答案：D

88、对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（）。

A.到岸价+消费税

B.到岸价+关税

C.关税完税+消费税

D.关税完税+关税+消费税

正确答案：D

89、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）。

A.在施工定额基础上应增加计算的用工

B.材料加工用工和电焊点火用工

C.班组操作地点转移用工

D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工

正确答案：C

90、某材料原价为300元/t,运杂费及运输损耗费台计为50元/t,采购及保管费费率3%,则该材料预算单

价为（）元/t。

A.350.0

B.359.0

C.360.5

D.360.8

正确答案：C

91、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人可以同时获得费用和利润补偿的索赔事

件是（）。

A.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复

B.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行

C.因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程

D.基准日后法律的变化

正确答案：A

92、下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意

B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投标，但其成员可以参加其他联合体在同一

项目中的投标

C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

正确答案：C

93、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）

A.人工费

B.燃料费

C.检测软件费

D.校验费

正确答案：D

94、对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（）。

A.靠近大中城市

B.靠近燃料提供地

C.靠近产品消费地

D.靠近原料产地

正确答案：D

95、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于其他项目清单的编制和

计价，下列说法正确的是（）O

A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定

B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价

C.专业工程暂估价中包括规费和税金

D.计日工单价中不包括企业管理费和利润

正确答案：A

96、根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），下列关于价款调整的说法，正确的是（）。

A.采用暂估价（A）条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予调整价差

B.计日工由承包人汇总后，列入进度付款申请单，由监理人复核后列入进度付款

C.采用价格指数调整价格差额的方法主要适用于投标函附录约定了价格指数和权重的情形

D.变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人确定最终的权重比例

正确答案：C

97、完成某分部分项工程lm3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，如人工幅度

差系数为10%,则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。

A.6.05

B.5.85

C.7.00

D.7.15

正确答案：D

98、（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价

信息法调差。己知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3,2020年7月的造价信息发布

价为130元/m3,则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。

A.117.0

B.120.0

C.124.4

D.130.0

正确答案：B

99、（2019年真题）在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（）o

A.增加住宅层高

B.分散布置公共设施

C.增大墙体面积系数

D.减少结构面积系数

正确答案：D

100、某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、

乙同时投I、II标段，甲报8000w、7000w,乙报8500w、6800w。已知甲中标I标段，在不考虑其他量化因素

情况下，投标人甲、乙H标段评标价为（）。

A.6720W；6528w

B.6720W；6800w

C.8834W；6028W

D.7280W；7072W

正确答案：B

101、下列关于投标限价的表述，正确的是（）。

A.招标人可以设定最低投标限价

B.招标人在设有标底的情况下，不应再设置投标限价

C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法

D.招标人设置的最高投标限价也可以同时作为评标基准使用

正确答案：C

102、国际工程招标投标中，可以进行合同谈判的内容是（）。

A.合同价格

B.要求投标人承担的额外任务

C.技术性问题

D.双方的权利和义务

正确答案：C

103、工程总承包招投标中，投标有效期均为（）天。

A.60

B.90

C.100

D.120

正确答案：D

104、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。

A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定

B.土地补偿和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均产值的15倍

C.征用未开发的规划菜地按一年的标准缴纳新菜地开发建设基金

D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地

正确答案：A

105、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）o

A.运输设施费

B.污水处理费用

C.建材运输费

D.土石方工程费

正确答案：B

106、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是()。

A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价

B.保险费，按当地工人保险费标准计算

C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费

D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费

正确答案：D

107、(2019年真题)编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用X费率”计算

的是()。

A.征地补偿费

B.拆迁补偿费

C.研究试验费

D.建设单位管理费

正确答案：D

108、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是

()O

A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款

B.不论何种变更,均须由工程师发出变更指令

C.在明确构成工程变更的情况下，承包商仍须按程序发出索赔通知

D.承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担

正确答案：B

109、施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础标价；④制订项目管理规

划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。

A.①④②③⑤

B.②③④①⑤

C.①②③④⑤

D.②①⑤④③

正确答案：D

110、某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为265天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为120

元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。

A.127.2

B.189.6

C.226.4

D.254.4

正确答案：D

11K下列关于投资估算指标的说法中，正确的是（）。

A.反映项目建设前期的动态投资

B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次

C.不需要考虑影响投资的动态因素

D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和

正确答案：A

112、（2021年真题）关于流动资金估算，下列说法正确的是（）。

A.流动资金的估算与产品存货无关

B.扩大指标估算法仅用于可行性研究阶段的流动资金估算

C.达产前应按不同生产负荷下的需要分别估算所需流动资金

D.投产前筹措的流动资金贷款利息可计入建设总投资

正确答案：C

113、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。

A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费

B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中

C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算

D.成套公司的服务费不应计入运杂费

正确答案：A

114、根据我国相关规范规定，（）可以分解为一个或几个单项工程。

A.建设项目

B.单位工程

C.单元工程

D.分部工程

正确答案：A

115、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）

A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算

B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算

C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算

D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案

正确答案：B

116、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正

确的是（）。

A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调

B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批

C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝

正确答案：B

117、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。

A.总价措施项目由投标人自主报价

B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报

C.暂估价依据询价情况填报

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中

正确答案：D

118、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）o

A.评标委员会全体成员名单

B.所有投标人名单及排名情况

C.投标人的各评分要素的得分情况

D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况

正确答案：D

119、（2019年真题）工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程基本工作时间8小时，辅

助工作时间占工序作业时间的8%,准备与结束工作时间，不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占

工作日的5%、2%、18%、6%o则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。

A.1.44

B.1.45

C.1.56

D.1.64

正确答案：B

120、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）o

A.场外运输损耗

B.工地仓储损耗

C.一般性检验鉴定损耗

D.施工加工损耗

正确答案：D

121、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。

A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等

B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整

C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额

D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物

正确答案：C

122、在各类无形资产中，自创或者外购方式取得均应计入无形资产价值的是（）。

A.土地使用权

B.商标权

C.非专利技术

D.专利权

正确答案：D

123、（2019年真题）编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应

计入（）。

A.超运距用工

B.辅助用工

C.二次搬运用工

D.人工幅度差

正确答案：C

124、完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系

数为10%,则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为（）工日。

A.5.92

B.5.95

C.6.02

D.6.05

正确答案：D

125、（2019年真题）某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,招标工程

量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增1900m3,该分项工程最高投标限价综合单

价为40元/m3,投标报价为47元/m3,则该分项工程的结算价为（）元。

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300

正确答案：C

126、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。

A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算

B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则

C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分

D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与

其相应单价的乘积

正确答案：D

127、（2019年真题）工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数

据的时间选取符合规定的是（）o

A.投资估算采用投资估算书编制完成日期

B.最高投标限价采用投标截止日期

C.合同价采用合同签订日期

D.结算价采用工程结算日期

正确答案：A

128、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.投资估算指标

正确答案：A

129、（2011年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的

是（）。

A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用

B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用

C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费

D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用

正确答案：C

130、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法是（）。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.综合吨位指标法

正确答案：D

131、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。

A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

B.已竣工未投入使用的工程质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算

D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理

正确答案：B

132、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理，说法正确的是（）。

A.工期顺延，承包人承担与工程施工有关的损失

B.工期顺延，第三方人员伤亡和财产损失按一定的比例由发包人和承包人共同分担

C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程师的损失由发包人承担

D.工期顺延，人员伤亡的损失由发包人承担

正确答案：C

133、投标保证金的数额不得超过投标总价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

正确答案：B

134、关于建设期利息的说法，正确的是（）。

A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息

B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息

C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费

D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费

正确答案：A

135、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。

A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人

D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同

正确答案：C

136、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（）构成。

A.各分部分项工程费、单项工程开办费

B.直接工程费、管理费、利润及税金

C.直接工程费、开办费、利润及税金

D.各分部分项工程费、单项工程开办费、措施费

正确答案：A

137、关于招标工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。

A.建设规模是指工程投资总额

B.工程特征是指结构类型及主要施工方案

C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求

D.施工现场实际情况是指自然地理条件

正确答案：C

138、已知某施工机械耐用总台班为2500台班，检修间隔台班为500台班，一次检修费为10000元，若自行

检修比例为60%,税率为9%。则该施工机械台班检修费为（）。

A.18.84

B.15.47

C.14.61

D.18.26

正确答案：B

139、关于投标人须知，下列说法中正确的是（）。

A.总则里主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述

B.在正文中的未尽事宜可以通过‘投标人须知前附表'进行进一步明确，如与投标人须知正文的内容相抵触，

以投标人须知为准

C.说明评标委员会的组建方法，评标原则和评标委员会名单

D.投标准备时间，是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于

15天

正确答案：A

140、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）o

A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）X消费税税率

B.银行财务费=到岸价格（CIF）X人民币外汇汇率X银行财务费率

C.运输保险费=离岸价格（FOB）X人民币外汇汇率X保险费率

D.外贸手续费=离岸价格（FOB）X人民币外汇汇率X外贸手续费率

正确答案：A

141、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。

A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿

B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用

C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款

D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理

正确答案：C

142、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.承包人

正确答案：D

143、（2015年真题）在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计

概算编制方法是Oo

A.概算定额法

B.概算指标法

C.预算单价法

D.综合吨位指标法

正确答案：B

144、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）。

A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械

B.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写

D.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价

正确答案：D

145、关于建设期利息的说法，正确的是（）。

A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息

B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息

C.建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费

D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费

正确答案：A

146、（2018年真题）采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。

A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣

B.从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣

正确答案：C

147、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取

费基数的是（）。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

B.定额人工费

C.定额人工费与机械费之和

D.定额人工费、材料费与机械费之和

正确答案：A

148、对外贸易货物运输保险费的计算公式是（）。

A.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率

B.运输保险费=（CIF+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率

C.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1+保险费率）X保险费率

D.运输保险费=（CFR+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率

正确答案：A

149、（2016年真题）关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。

A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成

B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成

C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成

正确答案：C

150、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。

A.按总贷款分年均衡发放考虑

B.Pj-1为第（jT）年年初累计贷款本金和利息之和

C.按贷款在年中发放和支用考虑

D.按建设期内支付贷款利息考虑

正确答案：A

151、在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。

A.增加住宅层高

B.分散布置公共设施

C.增大墙体面积系数

D.减少结构面积系数

正确答案：D

152、（2021年真题）下列工程定额中，能反应建设总投资及各项费用的是（）。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算指标

D.投资估算指标

正确答案：D

153、民用建筑设计评价指标中的户型比是指()之比。

A.各类户型居住面积与建筑总面积

B.各类户型使用面积与建筑总面积

C.各类户型建筑面积与建筑总面积

D.不同居室数的户数与总户数

正确答案：D

154、下列关于预算定额基价的说法正确的是()。

A.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价

B.预算定额基价的编制方法就是工.料.机消耗量和工.料.机单价的结合过程

C.预算定额基价仅根据现行定额编制，具有稳定性

D.预算定额基价主要用于编制施工预算

正确答案：B

155、在工业项目总平面设计中，能够反映总平面设计用地经济合理性的指标是0。

A.厂房展开面积

B.建筑周长与建筑面积比

C.建筑系数

D.建筑体积

正确答案：C

156、某新建项目，建设期2年，第一年贷款500万元，第二年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据

贷款协定：年利率为10%,每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是

()万元。

A.87.50

B.89.76

C.71.75

D.35.88

正确答案：B

157、概算定额与预算定额的表述正确的是()。

A.预算定额的编制较概算定额简化一些

B.表达的主要方式及基本使用方法不同

C.项目划分和综合扩大程度相当

D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额

正确答案：D

158、工程造价指标测算中，各类造价数据需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的

是（）。

A.投资估算采用投资估算书编制完成日期

B.最高投标限价采用投标截止日期

C.合同价采用合同签订日期

D.结算价采用工程结算日期

正确答案：A

159、乙级工程招标代理机构所能承担的工程招标代理业务限额是，工程总投资（）万元人民币以下。

A.3000

B.5000

C.6000

D.10000

正确答案：D

160、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。

A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%

B.期中进度款的支付比例，一般不高于合同价款总额的90%

C.承包人现场签证的金额，在竣工结算时一并结算

D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款

正确答案：A

161、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()

A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿

B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿

C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿

D,可得到费用补偿，但不能得到工期延长

正确答案：C

162、下列关于建设期利息的说法，正确的是()。

A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用

B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息

C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费

D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费

正确答案：C

163、某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年均

投资价格上涨率为8%,则项目建设期的涨价预备费为()万元。

A.196.2

B.400.0

C.611.8

D.832.0

正确答案：C

164、某新建项目，建设期2年，建设斯内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款。第1年贷款600万元,

第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（）万元。

A.77.00

B.78.47

C.112.00

D.114.94

正确答案：B

165、（2015年真题）关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）o

A.即指零星工作所消耗的人工工时

B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报

C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算

D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写

正确答案：D

166、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2,每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础

综合单价为70元/m3,现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢

筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/加3,则该拟建新建筑物的修正概算指标

综合单价为（）元/012。

A.322

B.378

C.350

D.400

正确答案：B

167、某施工合同约定人工工资为100元/工日，窝工补贴按人工工资的60%计算。在施工过程中发生了如

下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，

抢修道路用工20个工日；③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的

人工费为()元。

A.1500

B.2600

C.4500

D.5500

正确答案：B

168、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为()。

A.承包商任务

B.计价方式

C.付款办法

D.合同价款调整投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。

正确答案：B

169、关于措施项目费中垂直运输费包含的内容，下列说法错误的是（）。

A.垂直运输机械的固定装置费、基础制作、安装费

B.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除

C.不包括行走式垂直运输机械轨道的摊销费

D.可按建筑面积以“m2”为单位计算

正确答案：C

170、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程在2018年5月15日出售招标文件，规定投标文件提交

截止日期为2018年6月150,在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价（没有超过批准的投资

概算）。对此情况招标人应采取的做法是（）。

A.将投标文件提交的截止日期仍确定为2018年6月15日

B.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月18日

C.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月21日

D.宣布此次招标失败，重新组织招标

正确答案：C

171、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是()。

A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人

B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付

C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争