2014年度杭州市府采购上商城

杭州杭州市政府采购公开招标文第第6页共78页2014 第一部 招标公 第一部分招标公告城”有效期内，限额标准50万（不含）以下的小型基建类施工项目，按照政府采购预算择优商需按本公告第7（采购机构将拒绝接受非按照本公告第6、7条之方式获取招标文件的投标文件。（1）时间：2014年 日至2014年 日止（工作时间上午9：00-12：00，下午13：30-17：00，节假日除外。（79、投标截止时间与地点：2014年 中心第一开标室（杭州市新业路311号钱江新城市民之家G1楼）。10、开标时间与地点：2014年 心第一开标室（杭州市新业路311号钱江新城市民之家G1楼）。🎧三楼334办公室；联系人：俞顺飞；联系电话投诉受理地点：杭州市财政局政府采购监管处（杭州市新业路311号钱江新城市民之家三楼318办公室；联系人：吴卫民；联系电话 1三、项目实施地点：2《20143“网上商城”有效期：《201420153314投标有效期：5投标保证金：核对确认，由杭州银行收费窗口统一🎧311（L）杭州市公共资源交易中心三6投标文件份数：正本壹份、副本柒份，WORD/WPS（光盘7杭杭州市政府采购公开招标文第第8页共78页目定点采购管理暂行办法>的通知》杭财购【2012】794“采购机构”系指根据政府采购的有关规定，杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）为本项目的采购机构，并根据杭州市财政局政府采购监管处下达的预算执行书要接受杭州市财政局政府采购监管处委托做好“网上商城”管理等方面工作。杭州杭州市政府采购公开招标文第第10页共78页“施工期”系指施工的工程从开工起到完成承包合同规定的全部内容,达到竣工验收标准所经历的时间。项目说明1推荐入围：70%推荐入围网上注册：11（实行谈判最高限价均不得超过该价格。（各定点入围施工单位的谈判最高限价将根据各自的优惠率分别计算拒不改正的，将依据6.14条相关规定进行处罚。采购单位施工验收、采购单位评价支付等建设施工全流程不同环节，对施工单位实行项目施工全过程，更准确的对协议施工单位进行考核评价，形成较为完整的供应商履约评价体系，评价得分记录到协议供应商的诚信考核中。同时，也进一步加强对采购单位在验收、支付等环节履约行为的监管。（杭财购[2008]910）的规定，在一至三年内禁止参加采购机构与中标人、协议供应商签订《2014331。根据招标文件第四部分协议书、采购合同的一般和特殊条款，由采购机构提供“网上商城”合同格式（在网上公布），供应商通过“网上商城”系统起草合同，报送采购单位审核，审核通过后双方签订《杭州市政府采购“网上商城”小型建设工程施工合同》，合同签订后报采购机构电子备案。采购单位组织验收。杭杭州市政府采购公开招标文第第13页共78页第一部分招标公告投标人的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章投标（开标）投标人的技术文件应至少包括以下内容（均需加盖公章；(格式标项一以行政事业单位办公楼室内装修、零星维修工程（工程造价在10～50万之间）在10～50万之间）为例，投标人对上述内容进行闸述；标项三以行政事业单位办公楼及附属设施改造工程（包括办公楼加固、大门围墙改造等（10～50）（价在10～50万之间）为例，投标人对上述内容进行闸述。；(格式杭州杭州市政府采购公开招标文第第15页共78页拟投入的主要施工人员一览表（含项目负责人70%的，按《市本级小型基建项目定点采购管理暂行办法》中“无正当理由拒绝按照投标工程（C25/C30（标项四主要材料由投标人自行根据校园绿化景观改造工程（包括环境绿化及围墙整治、（）所涉及的材料填报材料拟选用的品牌。关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有投标人的商务文件至少应包括以下内容（均需加盖公章投标保证金（银行缴款凭证复印件（；2013；，在处罚有效期内，评标委员会在资格审查时将不予通过。投标人在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间受到省级以上部门通报表扬或表彰的（如果有）；关于对投标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；主要材料品牌按中等或以上档次考虑，具体参考品牌（如有）投标文件中的单价和总价全部采用人民币报价。报价应是唯一的,采购机构将不接受有中标后拒签《2014年度杭州市政府采购“网上商城”小型建设工程定点入围施工单投标文件正本和副本均应打印,投标一览表及反映企业资质和经营情况的资料须由A4杭杭州市政府采购公开招标文第第19页共78页在上述情况下，采购机构与投标人在以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。州市新业路311号钱江新城市民之家G1楼）开标，各投标人法定代表人或授权委托人应准（开标以投标（开标）一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。5投标文件符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做🎧响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投而且限制了合同中采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。杭州杭州市政府采购公开招标文第第22页共78页行办法>的通知》杭财购【2012】79A.资信部分（15特别说明：投标人在2013年度有不良行为记录（以杭州市政府采购网、杭州建设工程招标网曝光台公布的数据为准）的，资信部分得0分。投标人自2011年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似工程项目（仅限于主评价情况（0～15分）综合评价情况（0～20.52（0～1.5）评价意见均为“否”的得1.5分，其它不得分。（0～1.5）评价意见均为“是”的得1.5分，其它不得分。（0～1.5）评价意见均为“否”的得1.5分，其它不得分。（0～1.51.5分1（0～1）评价意见均为“是”的得1分，其它不得分。评价项目工程质量情况（0～2（0～1）评价意见均为“是”的得1分，其它不得分。（0～1）评价意见均为“是”的得1分，其它不得分。（0～1分）B.技术部分（35分）由评标委员会成员对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分，此项评分为全体评委评分的算术平均值。如某一份评分表中的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。凡主要设备投标方案的品牌型号的技术参数及技术性能不满足招标文件要拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置合理 0～53～52～31～2确保工程质量的保证及技术组织措 0～6施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量达到承诺的质量标准。确保安全、文明施工的技术措 0～6各措施周全、具体、有效的得4～6分；较好的，得2～4分；一般得1～2分，未阐述材料品牌质量比 0～51分。 0～12e1.工期的承诺情况（0-3321e2.主材材料环保性的承诺情况（0-3分。好得3分，较好得2分，一般得1分，其它不得分。e3.质保期服务的承诺情况（0-3向比较后进行评分，好得3分，较好得2分，一般得1分，其它不得分。e4.其它优惠和承诺（0-3行评分。好得3分，较好得2分，一般得1分，其它不得分。标书编制质 0～1C.商务报价（50c1满足招标文件要求且优惠率最高的其价格分为满分50分，评标基准价=1-最高优惠c2投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（201331（以合同签订时间为准）2（A+B+C+D（A+B+C，评分保名单，数量不超过有效投标总数的70%（如入围数量🎧现小数点后一位，采取四舍五入方法委员会专家签字）要求投标人作🎧🎧无效标23.3

7 （一）（二）（三）（四） （一）（二）（三）（四）（五）（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转🎧采购单位有权单方面终止合同，同时提请有关监督管理部门将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参与市本级政府采购活动，并给予通报。给采购单位造成损失的，中标人应供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提🎧🎧🎧；提🎧凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心杭州杭州市政府采购公开招标文第第32页共78页标项一以行政事业单位办公楼室内装修、零星维修工程（工程造价在10～50间）造价在10～50万之间）为例，投标人对上述内容进行闸述；造等（工程造价在10～50万之间）为例，投标人对上述内容进行闸述；（程造价在10～50万之间）为例，投标人对上述内容进行闸述。标项一主要材料须涵盖常用装饰材料（门窗、人工等等）工程（C25/C30（（32014基建项目定点采购管理暂行办法》（本章节附件1。70%（如入围 1：2006】185号文（四）分组成，三部分权重分别为50、15、35现状改变或其他确因事先无法预料的特殊情况，且增加金额不超过合同金额10%的，经支付流程的有关规定》(杭财购[2008]239号)支付资金。（二）（一）1、2014采购机构（甲方）：杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）供应商（乙方）： 根据“2014年度杭州市政府采购“网上商城”小型建设工程定点入围施工单位招标项019第一条“网上商城”有效期为《2014效之日起至2015331（供应商在此范围内签定的施工合同均属有效期范围内。🎧本协议书（合同）第二条乙方所承包的工程是协议书签订之日起杭州市本级政府采购预算的小型第四条乙方承包工程完工后，由采购单位组织验收，双方共同签署《杭州市政府第五条协议书签订时，乙方同意交纳年度保证金人民币壹万元整，如在12月31第六条经验收合格，正式交付使用，乙方将采购合同、《杭州市政府采购验收单第九条甲方不定期地组织政府采购专家对“网上商城”执行情况和“网上商城”价格进第十一条招标文件、投标文件、询标资料等均作为本协议书组成部分，具有同等第十二条违约责任：1第十三条协议书履行中如发生纠纷，双方应及时协商解决，如协商不成，按《中2015331第十五条本协议书一式叁份，甲方、乙方、杭州市财政局（政府采购监管处）各 法定代表人 法定代表人或授权委托人（签字 或授权委托人（签字联系人 联系人地址：杭州市新业路311号钱江新城市民中心 邮编 邮编电话 电话传真 传真开户银行 开户银行帐号 帐号签约地点： 19991224[1999]313第一部 协议 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 资金来源：财政承包范围 施工图预算价格: 年 金额（大写 元（人民币 1234567、20138910 本合同双方约 签字盖 后生效。 人：（公章 承包人：（公章 所 所法定代表人 法定代表人委托代理人 委托代理人 话 话 真 真开户银行 开户银行 号 号杭杭州市政府采购公开招标文第第47页共78页（二）本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。工质量验收统一标准GB50300-2001发包人提供标准、规范的时间：5.2杭州杭州市政府采购公开招标文第第48页共78页姓名 职务发包人委托的职权：5.3姓名 职务 5.6如名 职务：项目经理施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前2天完成合同通用条款第8.1条规定的事项（招标文件规定由投标人完成的工作除外。将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备施工条件。 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场已完成本通一平 水准点与座标控制点交验要求：图纸会审和设计交底时间：双方约定发包工应做的其他工作 发包人委托承包人办理的工作 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 应提供计划、报表的名称及完成时间 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：/ 每天清扫一次，现场公共部位的清洁工作，工程完工交付10天内现场应清除所有施工期间，休息时段（早、中、晚）开工前5天提交施工组织设计，并同时提交进度计划。工程师确认的时间：质量验收规范GB50300-2001》标准。19．19.5试车费用的承担： 严格执行JG59-99标准并参照通用条款第20、21、22条及国家建设工程安全管理23.3（1）方式确定。23.3程量、2010版预算定额进行组价、材料价格参照编制期信息价及市场价计算调整部分成交优惠率=（经审核的施工图预算-成交价）/调整部分价款=调整部分预算×（1-成交优惠率23.3（10%，材料变合同签订生效后10天内支付预付款，预付款为中标合同价的15%。扣回工程款的时间、比例：/承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 工程师（进度款）双方约定的工程款（进度款）20%80%（合同100%价）10100%。按合同履约核实情况，结算履约保证金（无息，并扣除违约款5%作为质量保证金（工程竣工27.4材料设备单价与一览表不符：/材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/承包人可代为调剂串换的材料：/到货地点与一览表不符：/供应数量与一览表不符：/到货时间与一览表不符：/27.6/32.6本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：0.2‰102%的违约金,发包人将不再退还质量保证金；并有权终止本协议书。提交 种裁委员会仲裁；依法 杭州 仲裁委员会提请仲裁或向杭州市人民法院提起诉讼本工程发包人同意承包人分包的工程： 分包施工单位为： 双方关于不可抗力的约定：按通用条款的相应条款执 40.6发包人委托承包人办理的保险事项：按通用条款办理。41.3发包人向承包人提供履约担保，担保方式为 担保合同作为本合同附件承包人向发包人提供履约担保，担保方式为（合同总价的15%） 双方约定的其他担保事项 双方约定合同副本份数 47.1合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是资的杭杭州市政府采购公开招标文第第56页共78页第五部分应提交的有关格式范例1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关234、评标委员会将应用投标人提交的资料作🎧5（开标（技术和服务方案等商务文件（商务资格等，各投标人在编制投标文件时请按照以下格式进行，并分别装订成册。投标响应函 投标（开标）一览表 杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心 (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的2014年度杭州市政府采购“网上商城”小型建1副本7份，电子文档1份[WORD/WPS格式电子文档1份（光盘）]。具体内容为：投标（开标）杭州杭州市政府采购公开招标文第第57页共78页 银行🎧具的金额 果我方有幸入围，作为2014年度杭州市政府采购“网上商城”小型建设工程定点入围施78910列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在a)e) 公司盖章: 授权委托人 联系电话: 日期： 年月日 杭杭州市政府采购公开招标文第第59页共78页二、投标（开标）杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发🎧要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（开标）一览表的价格完成编号为HZZFCG-2014-019（20142014（标项 备注：12投标单位(盖公章)： 施工组织方案 施工质量保证措施 拟投入的主要施工人员名单 选派的总协调人的详细情况表 （页码主要材料拟选用品牌一览表 优惠条件及特殊承诺 （页码技术偏离说明表 关于对招标文件中有关条款的拒绝声明 认为需要的其他技术文件或说明 （由投标人根据项目需求及招标文件要求编制投标人名称（公章日期：2014年 （由投标人根据项目需求及招标文件要求编制投标人名称（公章日期：2014年 （由投标人根据项目需求及招标文件要求编制 投标人名称（公章日期：2014年 杭州杭州市政府采购公开招标文第第63页共78页（由投标人根据项目需求及招标文件要求编制年毕业 学 专固定电话 手机： 传真 （格式附后（有、身份证、职称证、学历证等资料投标人名称（公章日期：2014年 我 人，现授权委托（姓名） 投标人名称（公章日期：2014 （由投标人根据项目需求自行编制投标人名称（公章日期：2014年 （由投标人根据项目需求自行编制投标人名称（公章日期：2014年 投标人名称（公章日期：2014年 （由投标人根据项目需求自行编制投标人名称（公章日期：2014年 （由投标人根据项目需求自行编制投标人名称（公章日期：2014年 ▲法定代表人资格证明文件或法人授权委托书 （页码法定代表人及授权委托人有效的身份证明文件（复印件）……（页码投标保证金（银行缴款凭证复印件 声明书 企业法人营业执照（副本复印件 税务缴纳证明文件（复印件 社保缴纳证明文件（复印件 财务报表资料文件（复印件 投标人基本情况表 主要业绩证明 商务偏离说明表 其他商务文件或说明 （页码对招标文件中有关条款的拒绝声明 廉政承诺书 （页码杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心 ，联系电话： 传真： ）代