单位消防合同范本简单版（6篇）

单位消防合同范本简单版（通用6篇）

单位消防合同简洁版1

发包方：（简称“甲方”）

承包方：（简称“乙方”）

现经双方友好协商，甲方同意将消防水、电；地上建筑单体消防水、电；以及室外综合消防管网等消防工程发包给乙方施工，为了明确双方的权利与义务，确保本消防工程工程能按期按质按量顺当完成交付验收使用，特签订以下合同条款，以资双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、发包劳务安装的工程范围及施工内容：

包括地上建筑单体楼层、地下车库、水泵房以及室外消防管网，详细分项发包工程内容如下：消防喷淋自动水灭火系统安装、消火栓水灭火系统安装、水泵房内设备及管道安装、火灾自动报警联动掌握系统安装、火灾自动报警联动系统安装、室外消防埋地综合循环管网安装；单体楼层及地下车库消防应急照明系统安装等。详细工程量以实际发生的工程量累加核算后为准。

三、施工工期：

该工程施工总工期跟随建筑总包土建工程工期配套，同步施工同步验收。合同签定后乙方即进场开头施工。如遇以下特别状况工期则相应顺延，并由此而造成的一切相应后果乙方概不负责。

1、由于甲方及总包土建或业主方缘由造成；

2、原工程设计施工图纸的设计变更；

3、甲方不按合同条款规定支付乙方劳务费用并由此造成的损失；

4、不行抗力的大事。

四、承包方式及工程造价：

1、承包方式：包工不包料（即包清工劳务费，甲方供应六回路二级配电箱、压槽机，割管机，开孔机以及本工程全部机械损耗工具）。

2、本合同暂定劳务费为人民币：3500000.00元整（叁佰伍拾万元整）

3、如需托付乙方进展其他本合同外消防工程施工内容，劳务费用按实际发生的工程量双方结合市场价协商另行结算，并补充施工协议。

五、劳务费支付方法及结算方式：

1、合同签定后乙方组织人员进场开头施工，甲方依据实际施工已完成工程量状况必需每月定时足额支付发放已完成工程量的70%作为工人生活费。2、待分项工程施工工程量完成至100%时，甲方须支付乙方全部施工工程量劳务费的80%。

3、工程在进展消防设施检测时开头完成双方的结算手续，消防设施检测后甲方须支付本合同所发包施工内容劳务费的95%给乙方，甲方在本工程经芜湖消防监视治理部门竣工消防验收合格后的30个日历天内，须支付乙方合同所承包工程内容的全部劳务费，拘留1%的质保金在质保期满一年后一次性付清给乙方。

4、发包劳务费结算总价：按实际施工安装的工程量乘以各个分项工程计价节点的合同劳务费单价为本工程合同乙方承包劳务费的最终总价；共三局部其中

（A）、地下室局部：

1.消防喷淋自动水灭火系统安装-----按72元/个点（喷淋头）累加核算，以喷淋头实际安装个数来计算点数；包括全部大小管道（DN150--DN25）安装刷漆、支吊架制安刷漆、阀门、风管上下避让绕行管道安装，管道安装临界点从系统湿式报警阀后的全部管道安装。

2.消火栓系统安装----按500元/套累加核算，包括全部大小管道（DN150--DN65）安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装，管道安装临界点从室外第一个阀门开头计算到室内消防箱内消火栓阀。

3.水泵房内全部消防设备按45000元一次性包干（包括水泵掌握箱安装，但不含设备到掌握箱电源线缆穿管及钢导管或金属桥架敷设安装在内）

4.思想汇报专题地下车库消防应急照明回路系统安装---按单体地库全部消防应急照明系统灯具个数62.00元/套累加计算，包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试（注：预埋管必需具备穿线使用条件。

5.火灾自动报警联动系统安装----按62元/个点累加核算，按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装饰数，包括管内穿线、报警设备编码、安装（金属桥架、线槽安装不在内，只含线槽、桥架放线），全部预埋管必需具备穿线使用条件。

备注.本消防设施系统工程全部管道及设备等在与其他班组穿插施工安装完成后，如再被造成二次人为污染或损坏，乙方概不负责清理修理

（B）、地上单体楼层局部：

1.消防喷淋自动水灭火系统安装----按72元/个点（喷淋头）累加核算，以喷淋头实际安装个数来计算点数；包括全部大小管道（DN150--DN25）安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装等。

2.消火栓系统安装--按515元/套累加核算，包括全部大小管道（DN150--DN65）安装刷漆、楼层现浇板预留孔洞打铆、钢套管制作安装、封堵，支吊架制作刷漆、阀门，砌体预留箱体孔洞、箱体反面二次补平加固等，管道安装临界点从室外或单体地下室第一个阀门开头计算到室内消防箱内消火栓阀、到屋面试验栓。

3.室外消防栓、水泵接合器等安装--按500元/套累加核算，但不含砖砌井和土方挖填。屋面高位补给消防水箱安装--按6000元/台（包括阀门、溢流管、法兰焊接预留安装，出水管安装刷漆等，但不含水箱本体垂直二次运输和保温以及混凝土根底）

4.火灾自动报警联动系统安装-----按62元/个点累加核算，按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装饰数，包括管内穿线、报警设备编码、安装，砖砌体二次开槽配管及恢复（金属桥架、线槽安装不在内，只含线槽、桥架放线），全部预埋管必需具备穿线使用条件。

5.楼层单元消防应急照明系统安装---按单体建筑全部消防应急照明系统灯具个数62.00元/套累加计算，包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试，砖砌体二次开槽配管及恢复。备注：本消防设施系统工程全部管道及设备等在与其他班组（特殊是油工班组）穿插施工完成后，如再被造成二次人为污染或损坏，乙方概不负责清理修理。

（C）室外埋地局部

1.室外埋地消防水偱环管网安装--热镀锌钢DN150及以下沟槽连接按30元/米累加计算。热镀锌钢管DN150焊接法兰连接按60元/米计算。（详细以实际施工发生工程量按上述单价累计核算为准，包括过公路套管制作安装、阀门、防腐、管沟砂垫层，但不含全部管道埋地沟槽土方挖、填及砖砌阀门井）

备注：本消防设施系统工程全部管道及设备等在与其他班组（特殊是外环境班组）穿插施工完成后，如再被造成二次人为或机械损坏，乙方概不负责修理

六、双方责任：

甲方：

1、必需按规划准时选购供应施工安装所需的相关设备和材料；供应施工用水、用电，生活、住宿便利条件。供应其分包范围内的消防施工图纸两份，按设计图纸解决与土建及建立和监理等各方的协调事宜。

2、委派现场专业代表对工程进度、质量进展监视，确定具体的施工进度规划节点，合理安排制定应急施工措施，检查隐藏工程，施工中由于现场因素的需要进展设计变更的，准时办理相关手续并与乙方进展技术交底。负责协调乙方与其他各施工队伍、班组穿插施工等各项事宜。

3、对乙方的现场施工进展协作及三级安全教育。帮助解决影响工程施工、生产机器安全等方面现场检查、催促。供应的加工机器和安装机器应满意建筑工程施工标准安全治理的有关规定。

4、必需按合同商定的时间和数额准时足额支付劳务费给乙方；并对非本合同内的工程量其必需要托付乙方施工安装的，劳务费由双方协商后予以确认签证，形成补充协议作为本合同附件在本工程合同劳务费最终结算时一并支付。

5、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单，并对乙方施工不合格项衍生施工材料的铺张进展教育催促

6、甲方必需对其自身及发包工程施工现场的乙方全部雇员办理工伤意外保险。

乙方：

1、本着“仔细、负责”的工作态度和“节省、标准”的施工方法，协作甲方现场代表的施工治理、监视、协调，做好各项施工预备工作、安全、文明施工等。

2、合同签订后即开头进场施工，按图纸设计要求并参照现行国家有关消防安装工程的质量标准规定施工，听从协作甲方施工专业治理人员的工作安排确保工程质量和进度。

3、对工程施工质量不符合施工图纸设计和现行消防验收标准要求的，应准时无偿修理或返工；对甲方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方现场代表复查。

4、因工程仅对需要安排加班施工的，与甲方进展协商。施工中遇到必需损坏建筑物某些局部构造或装饰物的，先通知甲方代表，经甲方讨论同意前方可施工。

5、承包人必需教育并约束员工严格遵守施工现场安全治理规定。参照现行国家和行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定组织施工，对违章操作、不听从指挥、违反劳动纪律和规章制度者，赐予订正教育、责令整改、惩罚，直至辞退出施工现场。

6、对承包人在施工中的安全隐患，在发包人屡次发出指令要求整改，而承包人拒不执行的状况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人自行担当。

七、工程质量标准及保修期限：

1、该工程消防设施系统的安装质量，必需符合现行消防设计及施工验收标准的规定要求。确保各个系统的使用功能稳定、牢靠、满意设计及验收标准要求。

2、本工程自消防检测单位消防设施、电气安全防火技术检测合格之日起，乙方对该工程全部合同内施工内容施工质量保修一年。

3、保修期内，属安装施工质量问题的，由乙方负责检修并担当修理劳务费用；属安装施工材料问题的，由甲方负责可委派乙方修理并担当相应修理劳务费用，因不行抗力因素造成的设备和系统损坏的，乙方供应有偿修理效劳，费用由甲方担当。

八、违约责任：

甲方未能按本合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按劳动合同法有关规定赔偿乙方因此而发生的损失；若乙方不能按合同规定日期交付使用，按本合同有关规定赔偿甲方损失。

九、其他：

（1）、乙方必需爱惜甲方所供应的施工机具，在确保工程质量前提下节省使用材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复。

（2）、乙方必需确保工程进度，若乙方耽搁工期给甲方造成损失由乙方负责。

（3）、若甲方发觉乙方不按图纸及国家有关标准标准施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议。

（4）、甲方的全部设备、构件、工具、材料等，乙方只能使用，而无权进展挪用、转借、及变卖等，一旦发觉乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之劳务费及开除相关人员。

（5）、若本工程在施工中途，非乙方缘由造成施工停工一个月或不能连续施工，甲方必需把乙方已完成的全部工程量按合同条约结清全部施工劳务费。

（6）、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效，在本消防工程质保期完并结清安装劳务费后自行失效；合同执行期间未尽事宜双方另行友好协商，商定协议作为本合同附件与本合同同样具有同等法律效力。双方履行本合同时，如发生纠纷应实行友好协商的方式解决，协商不成可以到当地人民法院起诉。

甲方代表（签字）：联系电话：日期：

乙方负责人（签字）：联系电话：日期：

单位消防合同简洁版2

甲方：

乙方：

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合本修理工程的详细状况，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程名称、施工地点、施工内容、质量要求

1、工程名称：

2、施工地点:

3、修理内容：

1，火灾自动报警及消防联动系统，设备包括全部登记在地址码烟感、温感探测器、楼层显示器、手动报警按钮、输入及输出模块、消火栓按钮、防火阀，排烟阀、排烟风机、电源切换、消防播送系统及应急照明，疏散照明等及危急品库，EOG室增加防爆探头，和消防联动有关的”设施、设备进展修复或更换。

2，增加声光报警器和报警电话，以便在发生火灾时全厂能听到，能报告主控室详细状况。

4、质量要求：到达整个消防系统能正常工作，运行状态良好，并能到达消防部门的各种技术检测要求。根据国家现行消防自动报警及联动系统行业标准进展测试、检查、调整、修理。

二、工程总造价及其支付方式：。

(一)本修理工程报价为人民币叁拾捌万伍仟元元，(385000元)。

(二)工程款支付：

1、合同签订之日起甲方支付乙方总工程款的30%，即115500元。

2、工程施工完毕，甲方验收合格后，甲方支付乙方总工程款的50%，即192500元。试运行3个月，无问题剩余20%，即77000全部付清。

3、本工程金额为总价承包。乙方应担当其施工期间内的全部风险,不得追加任何工程款。

三、工期：

1、本合同签订后，乙方于___年____月____日进场，到___年____月____日止，完成消防系统修理工作。(以通过甲方组织人员或第三方验收合格为准)。

2、在履约过程中，由于变更所影响的工期或甲方责任、不行抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

3、修理完毕、现场清理完毕后，乙方书面通知甲方组织人员验收。验收报告由甲乙双方签字，作为结算工程款的依据。

四、设备及材料供给方式

1.本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供给。

2.乙方供应的材料设备，必需符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。

五、工程质量及验收交工

1.工程质量应全部到达设计要求和符合消防标准及消防工程验收标准。

2.工程竣工后，由乙方提交应由乙方供应的竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验收。

3.工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量保修期为一年，探头保修期为二年。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、遵守甲方治理规定的状况下，为乙方修理人员进入修理区域供应便利。

2、不得允许非乙方人员修理、改动、更换火灾自动报警系统及联动系统的任何部件。

(二)、乙方责任

1.在施工前乙方应确定是否需须取得公安消防大队许可，如后续牵涉到的和消防许可，报建及相关手续方面的问题所引起的停工或行政惩罚等经济损失由乙方负责。在施工期间甲方的消防安全由乙方负责。

2.根据国家现行行业标准和合同中规定的要求对本消防系统进展检查修复，并做好测试及修理记录。

3、听从甲方现场治理，确保安全、文明施工。施工中由乙方缘由造成的一切安全责任事故及损失由乙方自负。

4、施工中乙方不得损坏、污染甲方现有的、不在施工范围内的建筑设备及设施，如有损坏费用均由乙方负担。

5、遵守甲方有关场地治理的规定并办理有关的手续。工程完毕时，准时提交竣工验收资料，施工现场及四周垃圾准时清理洁净，并运出甲方公司。

6、工程验收不合格，乙方必需返工，由此造成的损失由乙方负责。

7工程竣工交验后，乙方应义务培训甲方有关消防治理、值班人员，使其根本把握系统的维护、操作和保修。

8、本修理工程自验收合格起质保期为一年。在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。

七、违约责任：

1、除不行抗力(战斗、天灾等)外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价10%的违约金，违约金缺乏以弥补另一方损失的，违约方还应就缺乏局部担当赔偿责任。

2、由于乙方缘由不能按工期修复完成的，每逾期一日，按工程总造价的3%向甲方计付违约金。逾期超过十日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的3%向甲方支付违约金，违约金缺乏以弥补甲方损失的，乙方还应就缺乏局部担当赔偿责任。

八、其他事宜：

1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

2、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

3、双方签订认可的修理方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成局部，与本合同具同等效力。

4、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。

5、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

单位消防合同简洁版3

甲方：

乙方：

本合同由甲方和乙方签署，甲方同意承受。乙方同意供应以下条款规定的效劳：

一、效劳内容：

消防设备维护保养：

1.1检查消防管道的保压状况，每三月一次。

1.2检查消防喷淋泵、消火栓泵自动，手动及掌握箱的工作状况，每三月一次。

1.3每月对烟感、温感报警器，气感及手报抽查1/3。每三月全部检测一次。

1.4检查声光报警器、防排烟机、消防播送工作状况，每三月一次。

1.5喷淋系统末端排水阀排水，每月一次。消火栓检查三月一次。

1.6检查火灾报警掌握器的主、备电转换状况及掌握的工作状况，每三月一次。

1.7室内消火栓压力检测，消火栓箱内的报警器，水带及其它附件检查。每三月一次。

1.8消防主管部门进展年检时，乙方人员到场，并保证系统工作正常。

1.9遇到突发火灾报警系统故障，甲方应准时通知乙方，乙方需紧急派员排解和修理。对于一般故障，乙方在24小时内到达进展修理。

1.10整个消防系统维保一次完毕后，需在一周内递交维护保养记录。

二、效劳要求：

2.1乙方每月到甲方现场作维护保养工作。特殊状况甲方发觉设备有问题应准时通知乙方，乙方人员接通知后3小时内到进展维护。

2.2平常一切消防设备保证正常工作。

2.3紧急联系：

三、合同总价和付款方式：

本合同全年总价为

3.1每次乙方须先进展一次效劳，然后甲方按一年技术效劳费用的四分之一付款，即元。

3.2购置备件、备品及更换另部件的费用，另行按实计算收费。

四、技术效劳质量：

乙方保证全部阅历检测和保养的设备在合同期内都能正常发挥功能。如在感应元件的检测范围内发生消防事故时，感应元件没有动作，如：不报警，不喷水等，而由此造成的一切损失由乙方负责。

五、合同终止：

任何一方如需终止本合同，应提前一个月通知对方。

六、违约责任：

如乙方在收到甲方通知未能在规定时间内到达甲方所在地，每次应向甲方支付100元人民币以作为乙方的违约金，并担当因此导致的相关责任和损失。

七、仲裁：

由本合同引起或执行本合同时所引起的全部争议应由双方实行友好协商后解决。如协商无法解决，应提交当地法院进展裁决。

八、其他事项：

8.1乙方在维护保养时应遵守甲方的各项制度，维持工作环境干净。如有违反，视情节严峻程度，处以经济罚款。

8.2在维护保养时间，甲方应供应乙方工作便利。

本合同一式二份，经双方签字生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

单位消防合同简洁版4

甲方(发包人)：____________________________________

乙方(设计人)：____________________________________设计询问有限公司

现因甲方托付乙方进展消防设计，为明确双方责任，签订本协议。

一、工程概况

1、工程地点：__________________________________

2、工程名称：__________________________________

3、消防设计范围：消火栓、喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系统;防排烟系统的设计

消防设计范围不包括：__________________________________________

(未明确列举在消防设计范围内的，视为不在本次合同范围之内)

4、工程期限：________年____月____日前完成。

5、乙方应供应以下符合要求的资料与图纸作为工程完成：

包括消防工程的消火栓、喷淋系统、火灾自动报警系统、应急照明、疏散指示系统、防排烟系统的全套图纸各3份;消防申报资料一份。

二、费用

1、本次设计效劳费为：￥______________元(__________________元整)人民币

2、支付进度安排：

第一次付费20%，该款项作为定金，于本合同签订后三个工作日内支付;

其次次付费30%，于本合同签订后十个工作日内支付;

第三次付费50%，于乙方提交全部符合要求的设计图纸后三个工作日内支付。

三、其它权利义务

1、本合同签订后三个工作日内，甲方应提交设计托付书、原土建施工图及装修电子幅员纸等资料。

因甲方未提交资料导致工程延后的，乙方不担当责任。

2、在审批过程中，因审批缘由引起的正常合理的修改内容，乙方应协作甲方进展修改并不收取额外费用。相关修改内容乙方应在1~5个工作日内完成修改设计工作。在提交施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。图纸有修改不再计费(不包括装修及现场改动，消防图纸修改或追加晒图，只收取打图、晒图费)。

四、违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一天应向乙方支付0.1%的违约金。逾期超过15天的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工作对应的费用。

2、乙方逾期完工的，每逾期一天应向甲方支付5%的违约金。甲方有权从应付款项中扣除违约金。逾期超过10天的，甲方有权解除本合同并要求乙方退回全部费用。

五、其它

1、本合同如有争议，协商不成时，双方同意在____工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。__

2、本协议一式两份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签署后生效。

甲方(盖章)：

联系人：

电话：

电子邮箱：

地址：

乙方(盖章)：

联系人：

电话：

电子邮箱：

地址：

单位消防合同简洁版5

甲方：____________________

乙方：____________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则。双方就启城工程消防系统安装工程事项协商全都订立本合同：

一、工程名称：__________市__________厂宿舍危房改造启城住宅小区。

二、建立地点：中华大街以西，民安胡同以南，原市纺织器材一厂宿舍旧址。

三、工程内容：本标段工程图纸内所设计的消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动系统、与消防系统相连的通风排烟设施等全部消防系统成品半成品的购置及安装，以及消防安装系统的资料采集、系统报验、试验和竣工验收并合格。

四、承包方式

1、包工包料及图纸设计所含的全部消防内容，包括竣工验收。本工程不得肢解分包。

2、乙方负责本合同工程资料的整理、报验，并亲密协作土建总承包单位听从总承包单位的治理。

3、乙方负责本合同段与消防监视部门和相关部门的协调工作，并使本工程按甲方规定工期要求通过相关部门的验收并交付使用。

五、合同价款：本标段公寓楼为第四标段，合同暂定总价为含税价170万元（大写：壹佰柒拾万元整）。本价格不作为最终价格，只作为中间拨付工程款的依据，最终价格为工程竣工验收后，甲、乙双方按《河北省建筑安装定额》（2023年版）、《河北省建安工程取费标准》三类取费，总价下浮2%进展计算。材料价格取定依据市场或石家庄市造价信息指导价为依据进展计算。开工前乙方为甲方供应本标段《工程预算单》。

六、付款方式：本工程无预付款。工程全部完成后经甲、乙、监理三方验收，七日内甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的60%；消防主管部门验收合格并取得书面证明后十五日内甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的85%；最终验收含本标段与工程同步的相关资料，并交付承包单位接收归档，审计完后甲方凭乙方审定价的差额发票付至总价的95%，剩余5%为质保金。本工程质保期为二年。质保期满一年后无质量问题付合同总价的2、5%，质保期满二年后无质量问题十日内余款一次性结清。

七、合同工期：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

八、工程质量及验收标准

1、本工程质量标准：合格

2、本工程由甲、乙、监理三方及消防主管部门依据施工图纸，设计说明，设计变更和国家相关标准、标准为依据进展验收。

3、本工程的主要材料及设备，甲方指定二至三个厂家（电气火灾监控系统产品为一个厂家），并认质认价，但材料、设备由乙方自行选购。乙方所进场的各种原材料、设备必需有出厂合格证、材质单及相关证明。相关材料的化验、试验必需按相关标准规定的程序进展，化验、试验所需费用由乙方担当。不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。甲方对原材料有权随机抽样进展检验，但化验、试验费用由乙方担当。

4、工程质量验收依据：《建立工程施工质量验收统一标准》GB50300—__________，《高层民用建筑防火设计标准》，《自动喷水灭火系统施工及验收标准》GB50261—__________，《机械设备安装工程施工及验收标准》，《建筑工程电器安装工程施工验收标准》GB50303—__________，《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》以及相关的法律、法规、标准、标准。

5、乙方在交付使用前必需进展48小时的试运行试验并调试。

九、现场安全文明施工：乙方必需遵守现场承包单位的统一安排，仔细执行安全生产操作规程，仔细执行文明施工的相关规定。在施工过程中违反有关安全操作规程或消防的相关条令，导致发生质量、安全事故或火灾事故，全部事故责任均由乙方担当，甲方不担当任何连带责任，由此造成的一切损失由乙方全部担当。

十、质量维保

1、乙方接到甲方修理通知后，一个工作日内必需修理完毕，并到达使用功能。

2、在维保期内，乙方必需有专人对本工程负责，定期与甲方沟通，同时保证通讯畅通，令双方能准时取得联系。因通信不畅或推诿，甲方将视为放弃维保责任。甲方有权自行解决修理，并按所需相关费用双倍自质保金中扣除，质保金缺乏局部乙方负责自行补足。

3、乙方进场维保时所用原材料及设备必需与原采纳材料、设备相符。对同一个质量事故不能重复发生，犹如一问题修理二次以上（含2次），甲方视乙方为责任心不强、技术不过关而自行解决，费用按上述第2项的方法进展扣除。

十一、双方的权利和义务

1、甲方负责为乙方协调施工用水、电源，费用由乙方自理。

2、乙方在合同签订后向甲方、监理方供应相关的有效资质证件。

3、乙方必需向甲方、监理方供应施工组织设计、质保体系及相关资料。

4、乙方必需根据设计要求、相关标准及标准要求进展施工，不得擅自变更图纸，如擅自改动所造成的损失由乙方担当全部责任。

5、乙方提出的工程洽商记录必需经甲方、监理方、设计方签字确认前方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的由乙方予以赔偿。

6、乙方对消防电气线路、消防给水管隐藏工程必需进展隐藏验收，并做好隐藏验收记录，以及相关测试记录。消防系统未经消防主管部门验收前，乙方应对整个消防系统负责。消防系统验收合格后，乙方必需履行自己的职责向甲方供应与工程相关的全部备档资料及使用说明书。

7、工程竣工验收合格后未正式移交甲方前，乙方应妥当爱护好本标段的全部系统及设备工程，如造成损坏乙方负责赔偿。

8、乙方为甲方无条件培训修理人员，直至能独立操作为止。

十二、违约责任及赔偿

1、乙方未按合同工期交付，每延误一天，乙方向甲方赔付工程总造价2的违约金。

2、工程未到达合格要求，经消防主管部门验收未到达验收标准，乙方担当给甲方造成的一切损失，同时在甲方指定的时间内无偿返工至合格并通过消防验收。

3、乙方必需在竣工验收合格后7日内将工程相关资料交付甲方，否则每延误一天，须向甲方交付工程造价2的违约金。

十三、争议解决

本合同发生争议，双方协商解决，协商不成双方都又向当地人民法院起诉的权力。

十四、其他商定

1、本合同书一式四份，甲乙双方各两份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议及相关说明，均为本合同的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。

4、本合同签订之后，任何一方不得以任何理由违约，如有一方违