




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
年技术承包合同(优质8篇)在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的留意事项有很多,你确定会写吗?下面是我给大家带来的合同的范文模板,盼望能够帮到你哟!
技术承包合同篇一
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方系具有法人资格从事弱电工程的企业,乙方必需持有《企业法人营业执照》,具备组织实施弱电工程技术力气和管理水平。
甲方依据《企业法人营业执照》经营范围,依法承接弱电工程施工任务。甲方同意将弱电工程分包给乙方,由乙方担当分包工程的施工任务。为了保证项目系统工程的顺当进行、明确相互权利和义务,甲乙双方在公平互利、友好协商的基础上,达成以下协议,以兹共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围和内容:
其次条工程造价、结算及交付
1、合同清单。(附件)
2、合同签订后,甲方在10日内支付工程预付款元。
3、工程安装调试验收合格后,甲方在10日内支付元。
4、自系统验收合格满一年维保期后,甲方10日内支付剩余款项。
第三条工程施工图纸及施工方案
1、工程的施工图纸由甲方供应,乙方应依图施工。
2、乙方在签约后3天,依据施工图纸制定施工方案,并提交给甲方认可。
第四条工程工期与进度
1、本工程合同总工期为30天,从乙方开工之日起算。
2、乙方须根据甲方认可的工程方案进行施工安装。
3、乙方至迟须在甲方交付工程施工图纸之日起3天开工。
4、依据施工进展,甲方可对工程方案进行局部调整,乙方应协作调整,若影响工期,则工期相应顺延。
第五条工程材料和设备的供应
1、工程所需主要材料,由甲方组织选购,确保质量符合工程质量标准,费用由甲方担当。
2、甲方供应的材料由乙方签字领用,并由乙方负责运输到施工现场。
3、乙方应在安装前3天以报表形式向甲方提交《申领设备器材总方案》。
第六条工程检查与返工
1、甲方可随时检查工程进度及工程质量,如质量不符合商定,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工,如造成延期交付,乙方应担当违约责任。
2、由于非乙方缘由造成的设计方案变更,乙方应协作修理或返工,费用由甲乙双方另行协商。如影响工期,则工期相应顺延。
第七条工程验收
1、乙方完成方案时,应准时通知甲方进行阶段验收。
2、工程全部完成时,甲方组织各方进行工程全面验收工作。
第八条工程质量维护与服务
1、工程质量维保期一年,自工程验收合格之日起算。
2、在维保期间,乙方负责工程的免费保修工作,接到报修电话后4小时内必需到现场服务。
3、如需更换器材,器材由甲方供应,乙方负责免费更换并重新调试。
4、乙方免费供应对建设单位人员的现场技术培训,使其能够独立从事系统管理和基本维护。
5、乙方负责对系统的终身维护,有关维护条款按双方另定的托付保修协议执行。
第九条工程平安
1、甲方指定专业技术人员,负责施工中的协调工作,准时处理实际发生的工程变更,解决施工现场临时发生的问题。
2、乙方指定专职人员为工地负责人,负责组织施工,严格按规范、按要求进行施工,确保现场平安、质量、工期及其它有关事宜落实到位。
3、乙方应文明施工,确保工地设备和各种公共设施的平安,因施工不当,造成工地设备或公共设施损坏的,应准时组织抢修,由此造成的损失由乙方担当。
4、乙方应仔细落实平安生产措施,确保人身和财产平安。如在施工中发生人身和财产事故(包括交通事故),由乙方自行处理并担当全部责任。
第十条甲方的权利与义务
1、甲方依据承接弱电工程的状况和需要,向乙方下达施工任务。
2、负责工程前期预备工作,包括审计设计、预算、与建设单位签订施工合同等。
3、依据工程设计方案,监督和检查乙方工程施工质量、耗时和工期完成状况。
4、工程竣工后,进行工程验收,如建设单位需要进行工程决算,则要指导乙方编制工程决算,办理工程资料、竣工结算等。
第十一条乙方的权利与义务
1、乙方应严格根据弱电工程施工规范和设计要求组织施工,确保工程质量和按期完成施工任务。
2、乙方对甲方供应的材料负有全程保管义务,直至工程验收合格并移交时止。
3、乙方对开挖的管道、设备箱基础、立杆基础的路面修复,并自行协调办理道路赔补费。
4、工程竣工后,需要编制工程决算,编制的工程决算必需经业主签字,超出设计图纸的部分必需符合技术规范和技术要求。
5、乙方要准时向甲方供应工程竣工图和竣工资料(领用、有用、剩余材料的数量),提请甲方组织验收。
6、加强对施工和管理人员的法纪教育,如发生违法行为,乙方负责处理,甲方有权要求以对当事人进行处分直至辞退。
第十二条补充条款
本合同未尽事宜,双方依据详细状况达成补充条款。补充条款与本合同具有同等的效力,但不得与本合同相抵触。
第十三条违约及纠纷的解决
1、在合同的有效期内,任何一方未能遵守本合同及补充条款,均构成违约,应担当违约责任。
2、合同期内,任何一方拖延履行合同义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的,守约方有权单方提出解除合同,并要求违约方赔偿损失。
3、合同期内,乙方不得再分包或转包工程,一经发觉甲方可马上终止合同。
4、因乙方违约造成工程验收不合格,返工费用和损失由乙方担当,同时甲方降低工程决算标准10%与乙方结算。
5、因乙方违约造成工程不能按期交付,乙方应按本合同总造价2%/天的标准支付甲方违约金。
6、履行合同期间,如发生争议,双方协商解决。协商不成,可诉至甲方所在地人民法院。
十四条其他
本合同一式四份,双方各执两份,双方签章后即行生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
技术承包合同篇二
甲方:××××工程项目部(以下称甲方)乙方:×××(身份证××××××××××××××××××)(以下称乙方)为优质、高效完成××××二级大路第×合同段工程的施工任务,充分发挥各方优势,经甲乙双方公平协商,甲方将××××二级大路第×合同段工程的技术方面的工作承包给乙方,并达成以下协议:
一、合作项目工程名称
广西××××二级大路第×合同段
二、工程技术承包范围
2.1工程施工复测及相关资料编制。
2.2工程施工放样及相关资料编制。
2.3工程试验及相关资料编制。
2.4工程质检及相关资料编制。
2.5工程计量及相关资料编制。
2.6工程变更及相关资料编制。
2.7工程施工技术及工程的现场管理。
2.8工程施工工艺及工序的掌握。
2.9工程竣工资料的编制。
三、合同工期
3.1从甲方通知乙方人员进场复测开头至工程交工为止。
3.2双方拟定施工合作时间为个月,即从年月日到年月日,工期共个月,合同工期暂定总日历天数天。
3.3以上合同工期,包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等缘由造成工程停工的时间,不包括工程竣工资料编制时间。
3.4竣工资料编制时间为1个月。
3.5若因建设方、甲方及雨季等缘由工程无法完成,乙方不负任何责任。
3.6如工期超出15个月,甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。
四、工程技术承包费用
4.1施工投标工程技术费:甲方投标工程总价的按%计。
4.2工程变更增加工程技术费:在施工过程中所产生的工程变更增加金额按变更总量%计。
4.3前两项总计所产生的技术费:4.1项共万圆整(元人民币)(暂定工程总造价按元人民币),4.2项根据竣工结算变更总量计。
4.4工程延期费:超出双方商定的月的工期甲方每月支付乙方万圆整(元人民币)的工程技术费。
4.5施工复测费:万圆整(元人民币)/每公里。
4.6竣工资料编制费:万圆整(元人民币)。
五、双方的一般责任
5.1甲方管理单位及甲方代表。
5.1.1甲方管理单位全称:×××××公司××××××××工程合同段项目经理部,被授权对本工程履行甲方义务和权利。
5.1.2甲方驻现场全权代表姓名:×××(身份证号码××××××××××××××××××)。甲方代表换人,应以书面形式通知乙方,后任连续担当前任应负的责任。
5.2甲方的工作
5.2.1向乙方供应满意现场施工所需的交通车辆(交通车辆燃油);测量仪器;试验设备及检测工具;办公设备、办公用品及办公耗材等(以上物品均属于甲方无偿向乙方供应)。
5.2.2向乙方免费供应住宿及办公场所。
5.2.3负责与监理、业主之间的关系,乐观为乙方施工制造条件。
5.2.4负责施工路段的征地拆迁及协调工作,进行现场规划和布置。
5.2.5根据中华人民共和国《劳动法》的规定负责为乙方技术人员在中国人寿保险公司办理个人人身保险。
5.2.6负责整个施工现场的平安管理工作。
5.2.7负责已完工程的成品爱护工作。
5.2.8负责变更的签证工作(乙方协作)。
5.2.9负责施工过程中的防雨工作,担当由于自身防雨措施不力而造成的一切损失。
5.2.10负责进驻施工现场的施工人员,无条件根据乙方各专业工程师的工作支配及大路工程施工规范要求进行施工。
5.2.11负责支付项目经理的工资。
5.3乙方工作
5.3.1乙方住址全称:×××××××××××。
5.3.2乙方驻施工现场全权代表姓名:×××(身份证号码××××××××××××××××)。乙方代表换人,乙方应提前天书面通知甲方,经甲方代表书面同意后方可换人,后任连续担当前任应负的责任和承诺。
5.3.3负责工程施工复测及相关资料编制;工程施工放样及相关资料编制;工程试验及相关资料编制;工程质检及相关资料编制;工程计量及相关资料编制;工程变更及相关资料编制;工程施工技术及工程的现场管理;工程施工工艺及工序的掌握;工程竣工资料的编制。
5.3.4在开工前15天内,向甲方供应施工方案一套。
5.3.5协作甲方负责隐藏工程的验收并完成相关资料编制。
5.3.6负责对施工现场的文明施工管理工作。
5.3.7遵守招标文件及合同专用条款,在施工过程中根据合同文件完成质检资料及帮助甲方完成工程变更的签证工作。
5.3.8负责按工程进度准时做好计量工作。
5.3.9乙方必需按经业主确认的施工方案组织施工,接受业主的检查和监督。
5.3.10乙方严格按施工图纸、施工及验收规范施工,不得擅自修改设计,如需修改必需经设计部门发出的变更通知单和变更图纸方可经行。
5.3.11负责整个合同段施工现场的管理工作,如在与甲方的施工方案上消失重大分歧时,双方可协商全都的方案至达适合最佳方案。
5.3.11负责内业资料及变更资料的保管,待竣工验收结算清晰后统一移交给甲方。
5.3.12乙方技术人员必需遵守执行甲方的一切规章制度。
六、承包费用的支付方式
6.1乙方按合同专用条款及招标文件进驻各专业工程师,甲方即按技术承包费用总额的10%支付给乙方作为进场启动资金。
6.2自总监办开工令下发后一个月内甲方按技术承包费用总额的10%支付给乙方。剩余80%技术承包费用甲方按剩下总额平均逐月支付给乙方,甲方在合同工期(按甲方与业主签订的总承包合同算)结束后三天内付清剩余技术承包费用给乙方。
6.3双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时,双方应协商解决,协商不成,
6.4本合同正本两份,甲乙双方各执一份,副本肆份,甲方执肆份,正副本均具有同等法律效力。
甲方(章):乙方(章):法定代表人或法定代表人或
托付代理人签字:托付代理人签字:
合同签订地:
签订日期:年月日签订日期:年月日
技术承包合同篇三
发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):
为了优质、高效的完成工程的施工任务,依据《中华人民共和国合同法》,以及其他有关法律、行政法规,遵循公平、自愿、公正和信用的原则,甲乙双方就本工程的技术承包事宜协商全都,订立本合同。
一、合作项目工程名称工程项目
二、工程技术承包范围1)工程施工复测及相关资料编制。2)工程施工放样及相关资料编制。3)工程试验及相关资料编制。4)工程质检及相关资料编制。5)工程计量及相关资料编制。6)工程变更及相关资料编制。7)工程施工技术及工程的现场管理。8)工程施工工艺及工序的掌握。9)工程竣工资料的编制。
五、工程技术款项的支付方法1)甲方按工程月计工程量的%支付给乙方,其中甲方每次扣除支付给乙方工程技术费的5%作为工程质保金。待工程交工后支付全部余款给乙方。2)若因建设方或甲方及雨季等缘由造成工程无法施工2个月以上,湖南省盛鹏建设工程有限公司甲方必需每月支付乙方50000元人民币,用于乙方支付人员工资及开展日常工作。3)在工程交工后7天内甲方应支付至乙方的工程技术费用的85%。4)竣工资料交完后,甲方支付给乙方10%的工程技术费用。5)余下5%的工程技术费用作为质保金扣留。
六、权利和义务
(一)甲方权利和义务:1、甲方负责供应工程所需的工程仪器、办公用品、乙方的食宿、交通工具以及业主和监理的款待费用,以保障乙方技术工作的顺当进行。(详细的条件要求以依据现场的实际状况双方协商的结果为准)2、帮助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通;3、甲方应配备足够的施工机械,以满意施工的要求。4、在工程施工过程中,甲方必需按乙方的技术要求进行施工。5、甲方必需听从乙方的工程质检、进度、施工技术管理。6、若甲方不按乙方的技术要求、进度、质量、平安管理造成的工程损失,乙方不负任何责任。7、甲方有权监督和管理乙方的开展工作的状况,为乙方在工程施工中的错误提出建议和批判。8、甲方在施工期内有权要求乙方供应满意工程技术所需的人员。9、若乙方人员不符合工作需要,甲方有权另换工程技术人员。
(二)乙方权利和义务:1、乙方依据工程需要配备相应技术人员以保证工程质量及施工进度。2、乙方人员由乙方自行支配管理,如甲方认为乙方人员的支配不合理的,可以提出建议和要求。3、接受和协作甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、平安与文明施工等的监督与检查;4、担当《建筑法》及其他相关法律、法规的相关责任;遵守甲方的各项管理和规章制度;乙方人员若不遵守甲方的管理制度,屡劝不听者,湖南省盛鹏建设工程有限公司甲方有权将该人员驱除出场;乙方必需在10天内另换人员。5、若乙方在工程技术上为甲方造成巨大的经济损失,甲方有权向乙提出经济赔偿。
七、违约及合同合法性条款1)其它未协商事项,双方另外协商解决。2)本协议一经签订,双方必需严格履行,如遇违约,给对方造成经济损失的,应依据经济损失的200%赐予赔偿。3)若单方面撕毁合同,必需赐予对方100000元人民币的赔偿。4)本协议共伍页,正文肆页,封面壹页,无其他附件。本协议自签约日起生效,款项全部付清后终止。5)本协议经双方代表每页签字、盖章(或压手印)才有效合法,修改、复印无效。6)本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。7)本协议无任何补充条款。
甲方单位:代表:
乙方单位:代表:
签约日期:
年月日
技术承包合同篇四
原告姜××男39岁汉承包户××县××乡××制油厂
被告刘××男42岁汉主任同上××乡经管会
一、恳求事项:
1.履行合同:
2.赔偿经济损失。
二、事实理由及证据:
(一)恳求的缘由事实
1.双方是怎样引起订立承包合同的?
××县××乡办企业制油厂,由于经营不善,连年亏损至1982年负债累累已停产三年了。我自幼在油厂工作已有近20年的工龄,当时在本县太平川油厂担负生产指导工作。
经新建乡武装部部长的介绍来到××乡担起恢复制油厂生产,偿还旧债的重任,由乡经管会直接领导,被告是企业主要负责人。我的职称是技术员。1984年,油厂已恢复到扭亏为盈,又任命我为车间副主任,主管油厂的生产责任。随着经济体制改革的形势,企业实际生产责任制,又因偿还了积累三年的旧债,这才主动找我承包。从1984年12月末起至1986年9月末止订两年承包期合同。1985年3月12日立的合同。
2.被告为什么中途撕毁了合同?
我从1982年来到新建油厂。几年来,我耳闻目睹了油厂的现实,深知其亏损的弊病依旧存在。被告刘××与油厂保管员的关系是形成企业亏损的主要缘由。为此,当被告找我担当承包时,我就提条件,前段事务与承包后必需分清,库存与帐面必需相符,不这样我不承包。被告答应。但提出“先交接帐簿,以后查库存,如有缺少,由保管员负责。这样不耽搁生产。”我同意了,由于我要求过前后分清,各负其责。同时,又把握承包前的厂内的底细,所以,被告就不顾一切了。他在我承包当年的5月7日对我说,油厂不承包了,还象过去一样干,给你按每天工资8元计算,你把合同交回来吧!我不同意。
3.被告以权谋私,损害集体和个人利益的违法行为,我要跟他争出个事非曲直来。
首先,我到县委上访:他们告知我到县企业局去谈;企业局李局长介绍我到法院;法院金庭长让我请律师代理办;后来县律师事务所两名律师检查了帐目,作出了承包阶段盈利一万四千多元,豆油少七千多斤,豆饼少一万多斤的证明。我再找县委书记王、罗两领导同志,他们指示到信访办去立案,信访办的工作人员刘××说“你告到那儿也得回去处理”劝我息事。我又找信访办主任刘××同志。他把我介绍到县委书记那;县委书记指示:通过法律手段解决。介绍我去法院。在此期间,被告用威逼利诱的方法,先煽动工人到我家去要工资,拿走我家的电视机,用此逼我交出合同,在我上访的二年中刘××不顾党纪国法,公然下令砸开油库,原料房、生产车间、食堂,收去我承包期间纯利14183.29元,占用食堂粮面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油厂另行承包给第三人,库存豆油经律师调查时已短少七千多斤,豆饼万斤以上,刘××又想借用承包之机的混乱,以便毁灭或削减他利用职权侵吞的集体财宝罪责。
被告自知他的行为已构成违法以至犯罪,这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法,首先盗
用原告名义向上级打报告,说我自动撂下不干了,无能经营、亏损等,其专心是为掩饰他片面毁约行为:又蒙蔽乡政府,用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告,说是原告自己恳求不干。
以上就是本案的经过详情,尚有未便记人的事实,留待法庭审理时面述。
(二)诉讼的理由
1983年3月12日,双方签订的合同是一种经营权承包。被告代表发包方把油厂经营管理职能移交给承包人(原告)。这种承包依据法令规定,它体现了全部权与经营权的分别。发包方不能再插手经营,只是监督管理而已。在承包期间,承包人依据合同规定应对生产、资金、收益、亏损以及工资和伤亡事故负全部责任。除了每年向上级单位交纳提留费外,承包人有完全自主经营权。然而,被告身为经管会主任,只是为了毁灭和掩饰自己经济上的问题,对我还个不跟他合作的人,决计踢开,所以不择手段,毁约违法,此诉讼理由之一。
双方签订的合同出于协商自愿,内容清晰,手续齐全,属于有效的合同,应受法律爱护。被告在合同生效后,既未经双方协商同意,又不具备解除合同的条件,就单方面随便撕毁合同,此为申诉理由之二。
依据我国经济合同法第三十三条之规定,发包方(被告)应担当因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。
发包方就此同一经营范围和内容,又与第三方签订的承包合同是无效的,从签订之日起,就没有享受法律爱护的条件。
基于上记理由和事实,特提起诉讼,恳求法律解决是盼。
此致
颁布单位:国家工商管理局
颁布日期:1990
技术承包合同篇五
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程详细状况,双方达成如下协议。
第一条工程概况
1.1工程名称:
工程地点:
承包范围:
承包方式:
1.2开工日期:
竣工日期:
总日历工期天数:
1.3质量等级:
1.4合同价款:
其次条合同文件及解释挨次
第三条合同文件使用的语言和适用标准及法律
3.1合同语言:
3.2适用标准、规范:
3.3适用法律、法规:
第四条图纸
4.1图纸供应日期:
4.2图纸供应套数:
4.3图纸特别保密要求和费用:
第五条甲方代表
5.1甲方代表姓名和职称(职务):
5.2甲方给予甲方代表的职权:
5.3甲方代表委派人员的名单及责任范围:
第六条监理单位及总监理工程师
6.1监理单位名称:
6.2总监理工程师姓名、职称:
6.3总监理工程师职责:
第七条乙方驻工地代表
第八条甲方工作
8.1供应具备开工条件施工场地的时间和要求:
8.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:
8.3需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间:
8.4需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间:
8.5办理证件、批件的名称和完成时间:
8.6会审图纸和设计交底的时间:
8.7向乙方供应的设施内容:
第九条乙方工作
9.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求:
9.2供应方案、报表的名称、时间和份数:
9.3施工场地防护工作的要求:
9.4施工现场交通和噪音掌握的要求:
9.5符合施工场地规定的要求:
9.6爱护建筑物结构及相应管线和设备的措施:
9.7建筑成品爱护的措施:
第十条进度方案
10.1乙方供应施工组织设计(或施工方案)和进度方案的时间:
10.2甲方代表批准进度方案的时间:
第十一条延期开工
第十二条暂停施工
第十三条工期延误
第十四条工期提前
第十五条工程样板
15.1对工程样板间的要求:
第十六条检查和返工
第十七条工程质量等级
17.1工程质量等级要求的追加合同价款:
17.2质量评定部门名称:
第十八条隐藏工程和中间验收
18.1中间验收部位和时间:
第十九条验收和重新检验
其次十条合同价款及调整
20.1合同价款形式(固定价格加风险系数合同、可调价格合同等):
20.2调整的方式:
其次十一条工程预付款
21.1预付工程款总金额:
21.2预付时间和比例:
21.3扣回时间和比例:
21.4甲方不按时付款担当的违约责任:
其次十二条工程量的核实确认
22.1乙方提交工程量报告的时间和要求:
其次十三条工程款支付
23.1工程款支付方式:
23.2工程款支付金额和时间:
23.3甲方违约的责任:
其次十四条材料样品或样本
其次十五条甲方供应材料设备
25.1甲方供应材料、设备的要求(附清单):
其次十六条乙方选购材料设备
其次十七条材料试验
其次十八条甲方变更设计
其次十九条乙方变更设计
第三十条设计变更对工程的影响
第三十一条确定变更价款
第三十二条竣工验收
32.1乙方供应竣工验收资料的内容:
32.2乙方提交竣工报告的时间和份数:
第三十三条竣工结算
33.1结算方式:
33.2乙方提交结算报告的时间:
33.3甲方批准结算报告的时间:
33.4甲方将拨款通知送达经办银行的时间:
33.5甲方违约的责任:
第三十四条保修
34.1保修内容、范围:
34.2保修期限:
34.3保修金额和支付方法:
34.4保修金利息:
第三十五条争议
35.1争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,双方应准时协商解决。协商不成时,双方同意由___仲裁委员会仲裁(双方不在合同中商定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第三十六条违约
36.1违约的处理:
36.2违约金的数额:
36.3损失的计算方法:
36.4甲方不按时付款的利息率:
第三十七条索赔
第三十八条平安施工
第三十九条专利技术和特别工艺
第四十条不行抗力
40.1不行抗力的认定标准:
第四十一条保险
第四十二条工程停建或缓建
第四十三条合同生效与终止
43.1合同生效日期:
第四十四条合同份数
44.1合同副本份数:
44.2合同副本的分送责任:
44.3合同制订费用:
甲方(盖章):乙方(盖章):
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
代理人:代理人:
电话:电话:
传真:传真:
邮政编码:邮政编码:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
合同订立时间:年月日
鉴(公)证看法:
经办人:
鉴(公)证机关(盖章):
年月日
技术承包合同篇六
发包人(全称)
承包人(全称)
依照《^v^合同法》及其他有关法律、法规,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用原则,双方就本建设工程施事项协商全都,订立本合同。
第一条:工程基本概括
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工程立项批准文号:
其次条:工程承包范围
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的全部内容;
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;
3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条:施工工期限共个工作日。
议定自年月日开工,至年月日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他缘由不能施工时工期可以顺延)
第四条:工程质量标准:
在工程进中、承包方应根据本工程施工详图、施工说明书细心施工,仔细执行现行国家施工及验收规范。何等好隐藏工程、分项工程的验收工作。如因施工缘由造成的质量不符要求而发生的返工费用,由承包人负责。
第五条:材料和设施供应:凡包工包料工程由乙方负责选购调运进场;并应保证其所供应的材料符合本合同商定的质量、规格等要求,否则,承包方应无条件准时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包方应足额赔偿。
第六条:工程价款及付款方法:本工程款按下列方法分期付款。
1、本工程采纳承包方式;
2、工程价款元(暂定价以决算价为准)
3、付款方式:
第七条:组成本合同的文件
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标及其附件
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、工程量清单
7、工程报价单和预算书
第八条:双方的权利和义务
3、承包人工作:担当施工平安保卫工作和负责爱护地下管线和邻近建筑物,施工场地的清理工作;供应施工组织设计和进度方案。
第九条:种植要求
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;
2、苗木要保证质量,由监理工程师验收合格后,方可进行栽植;
3、按图施工,如需变动,经发包方、承包方书面确认之后,方可改动。
第十条:初步验收:承包人在根据规定的施工期限完成栽植工程3个月,提出初步验收书面申请,发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验,并出具书面看法。
1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人供应适当变更价格,经发包人确认后执行。
第十二条;检验标准、方法、地点及期限;
2、养护管理:发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核.
第十三条:竣工决算:
1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间,在工程竣工后28日内,承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料,双方应会同有关部门进行竣工验收,并根据合同商定价款和调整变更的内容,进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后28天内进行核实,赐予确认或者提出修改看法。发包人确认竣工结算报告后,支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资格料后28天内无正值理由不支付工资结算价款,由发包人担当违约责任。
第十四条:质量保修:养护期为个月,从施工结束之日起计算。双方应在签定合同时签定质量保修书,商定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的附件,须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条履约保证金
承包人在签定合同时,向发包人交纳元的履约保证金,待工程验收后一次性返还,无息。
第十六条合同解除
1、发包方、承包方双方协商全都,可以解除合同;
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人,发包方有权解除合同。
4、因不行抗力导致合同无法履行,发包方、承包方可以解除合同;
5、因一方违约致使合同无法履行,另一方违约致使合同无法履行,另一方可以解除合同;
7、合同解除后,不影响双方在合同中商定的结算和清理条款的效力。
第十七条合同的终止
发包方、承包方双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包方向发包方交付竣工工程后,本合同即告终止。
第十八条平安施工
承包应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格根据平安标准组织施工,由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人担当。
第十九条违约责任
发包方、承包方双方应严格根据本合同的商定全面履行自已的义务,若一方违反合同商定,需支付另一方合同总价款5%的违约金,并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
其次十条争议的解决
(一)提交仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
其次十一条合同的生效和份数
合同的订立时间:年月日
合同订立地点:
合同商定:
本合同一式肆份,发包方保存贰份,承包方保存贰份。
发包方:承包方:
法定代表人:法定代表人:
托付代理人:托付代理人:
技术承包合同篇七
乙方:_________
经甲乙双方在互惠互利、公平的原则下共同协商:甲方愿将凹上20xx年种植的脐橙果园计380株转让给乙方经营管理,现双方达成如下协议:
一、经营期限为30年即(20xx年至2043年止)。
二、转让价格:每株价格90元人民币,计380株,共计人民币34200元整。
三、乙方在30年内如需种植其它树种甲方同意帮助乙方开发。
四、在30年内如政府开发征用,所得的款项应归于甲方全部。
五、乙方在30年后,果园水池、房屋赠送给甲方(注:果园的电使用权归乙方,电是乙方自己出钱安装的)。
六、未尽事宜双方可共同协商解决。
七、在30年内双方不得反悔,如有一方反悔,反悔方应赔偿另一方150000元整。
八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方签字:_________
乙方签字:_________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
技术承包合同篇八
2023工程劳务承包服务发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依据《^v^民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的详细状况,经甲、乙双方协商全都签订本合同,以共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、技术及质量要求:
1、乙方必需严格按甲方供应的图表资料、技术要求及施工工序等细心组织施工,听从甲方现场管理人员的指挥,自觉接受监理工程师的指导和监督。
2、工程质量必需达到设计要求和《大路工程质量检验评定标准》以及甲方提出的补充要求。若质量达不到要求,甲方有权令其停工实行补救措施或返工,由此产生的一切费用由乙方担当。
三、施工平安
乙方在本合同施工中,必需严格执行甲方《平安管理体系》及业主对平安操作的有关规定,按技术要求施工,确保施工平安。发生平安事故由乙方自行负责,甲方不担当任何责任。
四、施工管理
1、施工过程中乙方应听从甲方对工程质量、工程进度和环境爱护的管理。在施工中若发觉乙方质量、进度、平安生产、文明施工、环境爱护等不按规定执行的,将对乙方进行惩罚并限期整改,严峻者甚至解除合同。甲乙双方亲密协作,共同努力,确保工程按质、按量、按期完成。
2、本合同工程所需用临时用地,由甲方划定,费用由乙方支付,乙方不得随便占用规定范围以外的土地。否则,所产生的后果及费用概由乙方负责。
3、本合同工程技术管理由甲方负责,并负责监督及技术指导、解释。
4、为了确保工程质量和工程进度,乙方除施工负责人或指定的全权代表须常常住工地外,每个施工点或每道工序,必需有专职的现场施工管理人员。
5、乙方若
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 反腐倡廉教育课件05
- 6S安全管理培训
- 小学生星空课件
- 河北省承德市部分校2024-2025学年高一下学期3月月考英语试题(含答案无听力原文及音频)
- 婺剧进校园课件
- 护士健康知识宣讲
- 福建省福州教育学院附属中学2025年高考化学考前最后一卷预测卷含解析
- 甘肃省白银市会宁县四中2025届高考化学一模试卷含解析
- 乙方水电合同样本
- 买卖别墅合同标准文本
- 第10课《兴趣是个好老师》课件
- 校园充电宝市场调研
- 小学班长培训课件
- 烘干法水分测定仪
- 2024年山东济南高新控股集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 2023年雄安宣武医院招聘工作人员考试真题及答案
- 铁路值班员知识讲座
- 左侧基底节脑出血教学查房课件
- 第5课《认识情绪+管理情绪》第1框《破解情绪的密码》【中职专用】《心理健康与职业生涯》高教版2023基础模块
- 内部控制应用指引《发展战略》课件
- 劳务派遣费用自查报告
评论
0/150
提交评论