住宅装饰施工合同样本_第1页
住宅装饰施工合同样本_第2页
住宅装饰施工合同样本_第3页
住宅装饰施工合同样本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页住宅装饰施工合同样本甲方：（以下简称“业主”）地址：联系电话：乙方：（以下简称“装饰公司”）地址：联系电话：一、合同目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，由业主与装饰公司根据本项目的具体情况，经友好协商达成的，约定有关住宅装饰施工工程的相关事宜，并为双方权益的保护提供法律依据。二、施工范围1.本合同约定的施工范围为指定住宅的装饰施工工程。具体包括但不限于装修主材、墙面装饰、地面装饰、天花装饰、家具定制、灯具安装、电线电器安装、卫浴设备安装等。2.详细的施工项目、施工内容以及各项工程的标准和质量要求以附件《施工工程清单》为准。三、工期1.施工工期：合同签订后，装饰公司将根据实际情况制定施工计划，并与业主协商确定工期。若双方约定的工期需要变更，必须经过书面协商一致同意。2.牵涉到其他施工单位的合作时间，装饰公司应提前通知业主，并确保配合顺利进行。四、价格和付款方式1.工程价格为人民币（大写）（小写）。对于工程成本和服务费用的具体划分，请参考附件《报价单》。2.付款方式：2.1预付款：业主需在合同生效之日起支付合同总价款的40%作为预付款。2.2进度款：装饰公司完成工程进度中的10%时，业主支付相应款项。2.3阶段款：装饰公司完成工程进度的60%时，业主支付相应款项。2.4质保金款：装饰公司完成施工后7个工作日内，装饰公司应向业主提供工程质保证明，并支付剩余款项。五、质量保证和验收1.装饰公司将按照国家相关标准和设计要求进行施工，保证在装饰工程完工后3个月内，对施工质量负责。若在保修期内发现施工质量问题，业主有权提出整改要求，装饰公司应及时采取措施进行整改。2.工程竣工验收：在工程完工后，装饰公司应邀请业主和装饰工程监理单位进行竣工验收。验收合格后，装饰公司应将竣工验收报告和质保证明等相关文件及时提交业主。3.合格率达不到国家规定标准的部分，装饰公司应提供合格材料进行更换或修补，并承担相关费用。六、违约责任1.若任何一方发现对方违反本合同约定的任何事项，应书面通知对方进行整改。通知后，对方应在7天内作出书面答复，并在合理时间内采取相应措施进行整改。2.对于没有履行或违反合同条款的一方，应承担违约责任。赔偿金额将由双方协商，如协商不成，由法院依法判决。七、法律适用和争议解决1.本合同的订立、履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国的法律法规。2.若双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成时，双方同意提交本合同约定履行地的人民法院进行仲裁或诉讼。八、其他事项1

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论