一级建造师之一建通信与广电工程实务题库及答案（提分题）汇编

一级建造师之一建通信与广电工程实务题库及答案（提分题）汇编

单选题（共50题）1、下列行为中，属于危害电信网络和信息安全的是（）。A.盗接他人电信线路B.复制他人电话号码C.伪造电信充值卡D.盗窃公用电信设施【答案】D2、SDH设备测试时，光接收机灵敏度和最小过载光功率，是指输入信号处在（）nm区，误码率达到10-12时，设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。A.850B.1310C.1550D.1620【答案】C3、功率因数、效率和噪声是（）的指标。A.交流配电设备B.直流配电设备C.直流变换设备D.开关整流设备【答案】D4、不属于通道结构组成的是()。A.基础B.地基C.上覆D.墙体【答案】B5、当事人应当按期参加听证。当事人有正当理由要求延期的，经批准可以延期()次；当事人未按期参加听证并且未事先说明理由的，视为放弃昕证权利。A.1B.2C.3D.4【答案】A6、下列关于机房内设备安装时不符要求的是（）。A.立柱长2800mm，偏差3mmB.电缆主走道及槽道左右偏差45mmC.水平走道与列架垂直D.水平走道长5m，水平度偏差8mm【答案】A7、数字音频广播和高清晰度电视是继()和彩色电视后的第三代广播电视，是广播电视发展史上的一个新的里程碑。A.广播收音台B.电视发射台C.无线广播D.调频广播【答案】D8、以“存储一转发”方式传输数据信息的是()。A.电路交换B.报文交换C.空分交换D.时分交换【答案】B9、光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小，重量轻，特别适宜架空敷设的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】B10、按照《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》要求，下列做法正确的是()。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各3m范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧2m范围内种树【答案】B11、在功率带宽受限的无线信道中，（）是实现高数据速率、提高系统容量、提高传输质量的空间分集技术。A.正交频分复用B.多输入输出C.智能天线D.软件无线电【答案】B12、线管不便于直接敷设到位时，采用()连接，不得将线缆直接裸露。A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管【答案】D13、柜式设备机架安装时，应用4只M10～M12的膨胀螺栓与地面加固，机架（）应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D14、通信局（站）接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的（）。A.强磁场B.强电流C.强干扰D.强电压【答案】B15、在机房设备安装中，立柱应垂直，垂直偏差应不大于立柱全长的（）。A.1%B.1‰C.2‰D.3‰【答案】B16、通信管道的建设应满足光(电)缆布放和使用的要求，必须按照()审批的设计路由实施。A.建设行政主管部门B.规划部门C.当地通信管理局D.建设单位【答案】B17、移动通信网络优化时，移动交换子系统(NSS)调整的参数是()。A.基站或天线的位置B.天线方位角或下倾角C.交换容量和中继数量D.信道数和小区参数【答案】C18、我国GSM通信系统相邻两频道间隔为200kHz。每个频道分为8个时隙，即8个信道(全速率)。每个用户使用()。A.一个频道中的两个时隙传送信息B.两个频道中相对应的两个时隙传送信息C.一个频道中的一个时隙传送信息D.两个频道中的任意两个时隙传送信息【答案】C19、在机房设备安装中，立柱应垂直，垂直偏差应不大于立柱全长的（）。A.1%B.1‰C.2‰D.3‰【答案】B20、对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小；光纤密度大，适用于管道布放的是()光缆。A.蝶形引入光缆B.束管式结构光缆C.层绞式结构光缆D.骨架式光缆【答案】D21、CAT5电缆的最大衰减随传输信号频率的增高而（），近端串音衰减值随传输信号频率的增高而（）。A.增大，增大B.减小，增大C.增大，减小D.减小，减小【答案】C22、光纤接入网根据（）的不同，可以划分为FTTC、FTTH、FTTO、FTTDp。A.承载业务带宽B.网络单元位置C.是否有电源D.连接方式【答案】B23、按照《电信运营业重大事故报告规定(试行)》，电信运营业重大事故包括()。A.某电信运营商两省网之间通信全阻60分钟B.重伤4人、造成直接经济损失在600万元的生产事故C.党政军重要机关相关通信阻断D.移动电话通信阻断5万户?小时【答案】C24、光缆的曲率半径最小值应为光缆直径的()倍。A.10B.15C.20D.30【答案】C25、通信网的功能中最具智能的部分是（）。A.信息传送B.信令机制C.网络管理D.信息处理【答案】C26、滑轨式悬吊装置采用手动控制，成本低而且使用灵活，适合于在面积()m2左右、顶棚高度不大于5m的演播室内使用。A.100B.200C.300D.400【答案】A27、民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行()，原则上应统一维护。A.国家、行业通信工程建设强制标准B.国家、行业通信工程建设标准C.通信工程建设地方规定D.通信工程建设地方标准【答案】A28、广播发射机频率范围为3．2～26．1MHz，适用于远距离的国际广播是()。A.长波B.中波C.中短波D.短波【答案】D29、通信机房拆除旧设备时应先拆除()。A.光纤B.信号线C.电源线D.接地线【答案】C30、（）主要用于音视频编码和数字与预校正，是电视发射机的核心部分。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】C31、机房电力设备应在直流配电屏输出端加()装置。A.浪涌吸收B.防雷保护C.接地保护D.整流稳压【答案】A32、通信机房拆除旧设备时应先拆除（）。A.光纤B.信号线C.电源线D.接地线【答案】C33、ATM采用固定长度的数据包，信元由（）个字节组成。A.36B.48C.53D.56【答案】C34、管道进入人(手)孔窗口处应呈（），管头应终止在砖墙体内。A.圆形B.方形C.三角形D.喇叭口形【答案】D35、固定型铅酸蓄电池循环寿命约()。A.300～500次B.500～800次C.800～1000次D.1000～1200次【答案】A36、群时延特性属于卫星通信系统中（）的测试内容。A.波导B.变频器C.高功率放大器D.低噪声放大器【答案】B37、下列关于移动通信说法正确的是（）。A.GSM载波带宽75MHzB.TD-SCDMA载波带宽1.25MHzC.WCDMA载波带宽10MHzD.CDMA2000载波带宽1.25MHz【答案】D38、广播电视中心防火要求：建筑面积()m2以上的录音室、演播室、候播厅、休息厅等应设置灯光疏散指示标志。A.100B.120C.150D.200【答案】A39、施工现场防火规范要求，电气设备着火时，必须首先()。A.切断电源B.灭火施救C.拨打119报警D.撤离现场【答案】A40、中波天线钢塔安装过程中，要求每安装（）塔节，应调整一次塔身垂直度。A.一层B.二层C.三层D.四层【答案】B41、室内环境下，4G的速率能达到()。A.50MbpsB.100MbpsC.500MbpsD.1Gbps【答案】D42、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C43、滑轨式悬吊装置采用手动控制，成本低而且使用灵活，适合于在面积()m2左右、顶棚高度不大于5m的演播室内使用。A.100B.200C.300D.400【答案】A44、波分复用设备合(分)波器的不同，传输的最大波道也不同，目前商用的DWDM系统波道数可达（）波。A.40B.80C.160D.320【答案】C45、综合通信大楼的接地方式，应按（）的原理设计。A.单点接地B.多点接地C.重复接地D.复合接地【答案】A46、由于大气中媒质的不均匀性，对电磁波产生散射作用，在接收端天线可收到多径传来的这种散射波，它们之间具有任意振幅和随即相位，可使收信点场强的振幅发生变化。这种衰落是()。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K型衰落D.多径衰落【答案】A47、广播电视工程中，进口材料、设备等，其技术标准、参数、规格、数量等应符合（）的约定。A.财务合同B.商务合同C.监理合同D.施工合同【答案】B48、地下、水底等隐蔽电信设施，因无标志或未备案而发生的电信设施损坏造成的损失，（）。A.由侵权人承担B.由产权人承担C.侵权人和产权人各承担50％D.根据责任人过失情节确定承担比例【答案】B49、通常摄像管式彩色摄像机的最佳照明条件是：镜头光圈在F4位置，照度()。A.800lxB.1200lxC.1600lxD.2000lx【答案】D50、在雷击区，架空光（电）缆的分线设备及用户终端应有（）。A.保安装置B.架设地线C.安装防雷排流线D.接地电阻【答案】A多选题（共25题）1、下列属于通信网交换节点的是（）。A.计算机B.用户小交换机C.路由器D.分组交换机E.转发器【答案】CD2、广播电视建设项目采购建筑材料、建筑构配件和设备，其质量必须符合()。A.国家或行业现行有关标准和设计要求B.产品说明书、技术合格证、质量保证书、实物样品等方式表明的质量状况C.合同约定的技术质量要求及包装内的使用说明和清单D.厂家有关标准和设计要求E.地方政府的有关标准和设计要求【答案】ABC3、网络管理功能主要负责网络的（）保证网络在正常和故障情况下的服务质量。A.运营管理B.故障管理C.维护管理D.信息管理E.资源管理【答案】AC4、特殊设防类(甲类)通信建筑包括()。A.国际出入口局、国际无线电台B.国际卫星通信地球站C.国际海缆登陆站D.省中心及省中心以上通信枢纽楼E.承担特殊重要任务的通信局【答案】ABC5、光纤的优点（）。A.带宽大B.重量轻C.成本低D.易维护E.施工简单【答案】ABCD6、接入网的发展趋势包括()。A.宽带化B.IP化C.分组化D.云化E.无线化【答案】AB7、广播电视节目收转机房允许最小距离1000m的电磁干扰源是()。A.电气化铁道B.高频电炉和高频热合机C.X光设备、高频电疗设备D.架空电力线路63～110kVE.架空电力线路550kV【答案】AB8、下列关于接地装置的说法，正确的有（）。A.通信局（站）应采用联合接地方式B.接地体埋深上端距地面应不小于0.7mC.接地体可采用裸铝导体材料D.接地引入线长度不宜超过30mE.接地汇集线应设明显标志【答案】ABD9、直埋光缆对地绝缘测试，做法正确的是（）。A.光缆回填300mm后和光缆接头盒封装回填后进行B.使用高阻计2min后读数C.兆欧表，指针稳定后读数D.在相对湿度85%时测试E.测试仪表的引线3m【答案】ABC10、蓄电池充电完成与否，根据()等来决定。A.充电终了电压B.蓄电池接受所需要的容量C.电解液比重D.负载大小E.充电设备的噪声电平【答案】ABC11、对于运营商先期建设的电信设施，任何单位或个人()的行为将受到严厉处罚。A.擅自改动、迁移、使用或拆除他人的电信线路(管线)及设施，引发争议并造成严重后果B.擅自将电信线路及设施引入或附挂在其他电信运营企业的机房、管道、杆路等，引发争议并造成严重后果C.改动、迁移、使用或拆除他人的电信线路(管线)及设施D.电信运营企业明示或者暗示设计单位或施工单位违反通信工程建设强制性标准，降低工程质量或发生工程质量事故E.设计、施工、监理等单位不执行工程建设强制性标准，造成通信中断或者其他工程质量事故【答案】ABD12、光纤损耗系数随着波长而变化，为获得低损耗特性，光纤通信实用的低损耗波长有（）。A.850nmB.1100nmC.1250nmD.1310nmE.1550nm【答案】AD13、下列关于中短波的发射天线有()A.水平对称振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC14、TD-SCDMA采用了（）A.时分多址B.频分多址C.码分多址D.空分多址E.扩频多址【答案】ABCD15、中心束管式光缆结构的缺点有（）。A.光缆中光纤余长不易控制B.光缆结构复杂C.光纤数不宜过多D.生产工艺环节烦琐E.成品光缆中松套管会出现后缩【答案】AC16、通信局(站)选址的环境安全要求包括()。A.不应选择在生产及储存易燃、易爆物质的建筑物和堆积场附近B.应避开断层、土坡边缘、古河道和有可能塌方、滑坡的地段C.不应选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾、多粉尘的工业企业附近D.不应选择在易受洪水淹灌的地区E.不应选择在学校、医院、闹市区等人员密集的区域【答案】ABCD17、通信局(站)的()，应分别对地加装避雷器。A.市电油机转换屏(或交流稳压器)的输入端B.交流配电屏输入端的三根相线及零线C.整流器输出端D.不间断电源设备输出端E.通信用空调输出端【答案】AB18、微波收、发信机包括()等主要电路。A.上／下变频B.微波本振C.复用解复用D.功放E.空间分集接收【答案】ABD19、直流电源的（）是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.稳定性D.杂音E.功率【答案】AD20、网络指标从移动终端感知来讲主要有()。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.容量【答案】ABCD21、一个SDH微波通信系统可由()组成。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站E.基站【答案】ABCD22、根据《通信工程质量监督管理规定》中有关处罚的基本规定，通信工程的建设单位有()行为的，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应责令其改正，并依据《建设工程质量管理条例》予以处罚。A.明示或暗示设计、施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的B.建设项目可不实行工程监理而未实行监理的C.未按照《通信工程质量监督管理规定》办理工程质量监督手续的D.未按照本规定办理竣工验收备案手续的E.未组织竣工验收或验收不合格而擅自交付使用的【答案】ACD23、拉线的程式由（）、拉线的距高比等因素决定。A.电杆的类别B.杆路的负载C.线路负荷D.角深的大小E.现场的土质【答案】BCD24、第三代移动通信系统（3G）的目标是（）。A.全球统一频谱、统一标准、无缝覆盖B.更高的频谱效率，更低的建设成本C.提高服务质量和保密性能D.提供足够的系统容量E.提供最低为2Mb/s的传送速率【答案】ABCD25、移动通信网络测试中的拨打测试选点原则有（）。A.选择尽量多的地点B.选择用户相对分散的边缘地点C.选点不宜超过30个D.选择用户相对集中的地点E.选择涵盖各种有代表性的地点【答案】AD大题（共10题）一、（一）某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标示。工程施工中，发生如下事件：1.因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽工程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。2.在光缆交越处施工时，施工人员参照路由复测标示，机械开挖光缆沟导致原有光缆中断。问：【答案】二、某工程公司承接了新建交换设备安装工程，内容包括交换设备、电源设备、地线制作部分，交换设备设计到新旧设备替换，需要进行割接。项目例会上任命了质检员、安全员，会议上要求严格执行“三检”制度。施工过程中，项目经理到工地巡视检查，看到了以下现象：甲工地，两个工人正在一个梯子上整理走线架上的线缆；乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后，把烙铁放置在设备机架顶上；在测试阶段发现部分线缆接头焊接不牢固，项目经理责令进行整改。问题：1.“三检”制度内容是什么？2.质检员主要职责有哪些？3.请指出施工过程中不规范之处并说明正确做法。4.施工过程中如何保证在用设备的安全。5.如何预防线缆接头焊接不合格问题。【答案】1.三检制度是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2.质检员的主要职责：（1）负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题。（2）检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求。（3）检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要。（4）检查工作应做好工作记录。3.不规范之处1：甲工地，两个施工人员同时站在一个梯子上作业；正确做法：两个施工人员应该各站一个梯子上作业或者只有一个人站在梯子上作业，并有专人扶梯。不规范之处2：乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后把烙铁放置在设备机架顶上。正确做法：电烙铁使用完毕，应放在专用支架上，冷却后应摆放整齐或放在工具箱里。4.保证在用设备的安全措施：（1）机房内施工电源割接时，应注意所使用工具的绝缘防护；通电前应检查新装设备，在确保新设备电源系统无短路、接地、错接等故障时，确认输入电压正常时，方可进行电源割接工作。（2）在机房内施工时，应采取防尘措施，保持施工现场整洁。（3）禁止触动与施工无关的设备。需要用到原有设备时，应经机房负责人同意，以机房值班人员为主进行工作。三、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。四、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26天乙施工单位可索赔费用：新增8公里光缆施工费用：8×1000×10=80000元新增8公里光缆材料费用：8×500=4000元租赁机械费：7×2000=14000元人工费：80×80=6400元共计：80000+4000+14000+6400=104400元五、1．背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同金额的5％，工程开工日期为4月1日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了15米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了2％的系数。2．问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同。(2)建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的，对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目部在工程结算中存在以下问题：①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数，因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。(5)按规定，在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约定预付，施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知；建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知14天后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。六、（三）、某施工单位承接了一次架空光缆线路工程，其中一段经过闹市区，开工前项目经理组织参与项目的所有操作人员召开了技术交底会，会上专职安全员对本项目的作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行了交底，交底人和被交底人在交底记录上签字，光缆敷设完毕后，项目部抽调了经验丰富的操作人员实施接续工作，在过程中，操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头损耗值，加快了工作进度。测试时发现光缆接续损耗过大，项目部组织了相关人员进行了分析和整改，工程如期完成。问：【答案】七、某施工单位承接了一项光缆架空线路工程，采用包工不包料方式。其中，有一处于电力线交越施工，施工单位编制了安全措施，要求施工人员穿绝缘鞋、戴安全帽、绝缘手套和使用绝缘工具，并与电力线保持规定的安全距离。施工单位将安全措施报建设单位，建设单位以安全措施不合格为由未批准。事件二：施工中，施工人员不小心，将光缆搭在电力线上。问题：事件二发生后，应该如何处理？【答案】事件二发生后，应采取以下措施：（1）施工人员必须立即停止一切有关作业活动，保护现场。（2）报告施工项目负责人和指定专业人员联系供电部门，切断相关电力线路供电，事故未排除前严禁行人进入危险地带，严禁擅自恢复作业。（3）启动应急预案，作业前，应取得电力部门配合，在相关人员配合下，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业。（4）施工人员在架空电力线附近工作时，应确保与其保持安全距离。（5）施工人员在作业时，光缆与电力线交越处做好绝缘处理，以免操作人员触电。八、1．背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。九、1．背景某项目部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进人现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2．问题(1)对于本工程的种种现象，项目部应从哪些方面着手加强现场管理?(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答