2022-2023年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷B卷含答案

2022-2023年一级建造师之一建工程法

规模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共200题）

1、根据国务院公安部门规定，大型的人员密集场所和其他特殊建设

工程竣工后，建设单位应当（）

A.提请公安机关消防机构进行抽查

B.在验收后报公安机关消防机构备案

C.向公安机关消防机构申请消防验收

D.向公安机关消防机构申请消防认可文件

【答案】C

2、关于工程建设标准的说法，正确的是（）o2016

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

【答案】B

3、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活

动的，（），限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款。

A.责令停产停业

B.进行整改

C.没收财产

D.吊销安全生产许可证

【答案】A

4、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采取新技术、新

工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的()。

A.技术交底

B.安全生产教育培训

C.安全培训

D.技术培训

【答案】B

5、人民法院使用普通程序审理的案件，应当在立案之日起()个月内

审结完成。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】D

6、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院

采取的证据保全措施的方法不包括（）。

A.先予执行

B.查封

C.拍照

D.制作笔录

【答案】A

7、赔偿请求人请求国家赔偿的时效为（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.6年

【答案】B

8、关于工伤保险待遇的说法，正确的是（）

A.用人单位分立、合并、转让的，原用人单位缴纳的工伤保险失效

B.用人单位实行承包经营的,工伤保险责任由职工劳动关系所在单位

承担

C.职工被借调期间受到工伤事故伤害的，由借调单位承担工伤保险责

任

D.职工被派遣出境工作,则其国内工伤保险关系中止

【答案】B

9、张某于2019年1月购买一辆小轿车自用，当月缴纳了车辆购置

税2万元，2020年2月，因该车存在严重质量问题，张某与厂家协

商退货，并向税务机关申请车辆购置税的退税。张某可得到的车辆

购置税退税是（）万元。

A.0.5

B.1

C.1.8

D.2

【答案】C

10、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的

说法，错误的是（）

A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列

B.建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质

类别

C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等

级

【答案】D

11、建筑职工意外伤害险的投保人是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.保险经纪公司

D.保险公司

【答案】B

12、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是

()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖

该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵

押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的,

若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足

部分由债务人清偿

【答案】D

13、抵押权、质权、留置权都属于()。

A.所有权

B.自物权

C.担保物权

D.用益物权

【答案】C

14、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出

租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该

合同的说法，正确的是（）。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

【答案】C

15、事故处理必须遵循一定的程序，做到“三不放过”，其中选项

不属于的是（）o

A.事故原因不清不放过

B.没有防范措施不放过

C.没有找出责任人不放过

D.事故责任者和群众没有受到教育不放过

【答案】C

16、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。2018真题

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

【答案】C

17、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是()。

A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调

查

B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查

C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调

查组进行调查

D.特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在一

个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查

【答案】C

18、因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者()人民法院管辖。

A.合同履行地

B.合同签订地

C.原告住所地

D.标的物所在地

【答案】A

19、根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭

受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（）。

A.用工单位申请，劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请，用工单位协助

D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助

【答案】C

20、李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专

利申请，2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件，

经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。2018真

题该专利权届满的期限是（）。2018真题

A.2033年8月16日

B.2030年5月12日

C.2023年8月16日

D.2020年5月12日

【答案】D

21、当事人协商一致，可以变更合同。下列事项的变更，需要当事

人协商一致进行合同变更的是（）。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

【答案】A

22、建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担，

说法正确的()。

A.建设单位承担全部责任

B.施工单位承担全部责任

C.建设单位和施工单位承担连带责任

D.建设单位能证明自己无过错，无需承担赔偿责任

【答案】C

23、《建设工程质量管理条例》规定，不属于违法分包的是()。

A.总承包单位将建设工程分包给具备相应资质条件的单位的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包的

C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

D.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单

位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

【答案】A

24、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小

区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。

该施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）。

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

【答案】A

25、关于施工发现文物报告和保护的规定，正确的是（）。

A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现

的文物属于集体所有

B.大型基本建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由市级文物

行政主管部门组织实施

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖

掘

D.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴

现场，并在7日内提出处理意见。

【答案】D

26、甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给

乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业,工程完工后,

上述专业工程质出现向题,经调查,是由于丙企业施工作业不规范导

致，则该专业工程的质量责任应当由（）。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业乙企业和丙企业对建设单位共同承责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

【答案】C

27、根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的,

可以采用的采购方式是（）。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

【答案】B

28、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标

过程中的各行为，下列说法中正确的是（）o

A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

B.投标人购买招标文件，属要约行为

C.投标人参加现场考察，属要约行为

D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

【答案】A

29、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办

法》，关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法，正确的是

()o2018真题

A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括

主管质量安全和生产工作的副总工程师

B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工

作日的20%

C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程

所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别

在企业和工程项目存档备查

【答案】D

30、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，

并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房

前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了

过户登记手续。则下列说法错误的是()。

A.小张取得该房屋的所有权

B.小王必须收回房屋并向小李交付

C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责

任

D.小李与小王签订的合同有效

【答案】B

31、根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）o

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

【答案】C

32、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,

转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于

转让债权的通知。关于该债权转让的说法,正确的是（）

A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

D.乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任

【答案】C

33、《注册建造师管理规定》中规定，建造师注册有效期满需继续执

业的，延续注册的有效期为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】c

34、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥，

货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支

付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成

损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付损害赔偿2万元

D.要求甲支付违约金1.5万元

【答案】B

35、《中华人民共和国安全生产管理条例》由（）签署发布。

A.全国人大常委会

B.国务院

C.国家主席

D.国务院总理

【答案】D

36、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动

事故现场物件需满足的条件是（）o

A.抢救财产的需要

B.疏通交通的需要

C.经项目负责人同意

D.保证移动物件人员的安全

【答案】B

37、某建设工程未经验收，发包人却擅自使用，则该工程竣工日期

为（）。

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

【答案】C

38、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出

具质量保修书的时间为（）。

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时

【答案】B

39、甲施工单位(总承包单位)将部分非主体工程分包给具有相应

资质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意，下列关于该分包

行为说法正确的是()。

A.甲公司必须报上级主管部门批准备案

B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.建设单位必须与乙施工单位重新签订分包合同

D.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证

【答案】B

40、企业申请注册商标获批的，自核准注册之日起()年内，注册

商标有效。

A.5

B.10

C.20

D.30

【答案】B

41、建筑工程开工前，应当按照国家有关规定向工程所在地县级以

上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证的是()。

A.监理单位

B.施工单位

C.建设单位

D.代理单位

【答案】C

42、根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的

是（）。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预

审后组成

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人

C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是

否接受联合体投标

D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标

【答案】C

43、关于工程再分包的说法，正确的是（）o2017

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

【答案】B

44、甲、乙两个公司在建设工程施工合同中约定了仲裁条款，施工

过程中，双方发生了争议，甲公司主张进行仲裁，乙公司不同意,

那么，应当采取的纠纷处理方式为（）o

A.仲裁

B.诉讼

C.调解

D.和解

【答案】A

45、某市一商业项目进行招标，招标人无权没收投标人的投标保证

金的情形是（）

A.递交投标文件截止后撤销投标文件

B.递交了投标文件，但是在递交投标文件截止日前又反悔，收回了

投标文件

C.中标后无正当理由不与招标人订立合同

D.中标后未能在规定期限内提交履约保证金

【答案】B

46、对证据有无证明力和证明力大小进行审查确认是由（）。

A.当事人进行质证

B.法院进行认证

C.证人出庭作证

D.鉴定人进行鉴定

【答案】B

47、施工企业应当按照有关规定，向（）提供真实、准确、完整的企

业信用档案信息。

A.建设单位

B.行业协会

C.资质许可机关

D.招投标监管部门

【答案】C

48、（2019年真题）下列损失，属于建筑工程一切险保险责任范围的

是（）

A.设计错误引起的缺陷

B.地震引起的损失

C.工艺不良引起的保险财产本身的损失

D.非外力引起的机械装置本身的损失

【答案】B

49、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问

题的解释》规定，因设计变更导致建设工程的质量或者质量标准发

生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以（）。

A.参照争议发生时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价

标准结算

B.参照争议发生时当地物价主管部门发布的计价方法或者计价标准

结算

C.参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价

方法或者计价标准结算

D.参照签订建设工程施工合同时当地物价主管部门发布的计价方法

或者计价标准结算

【答案】C

50、某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户

存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）o

A.划拨

B.变卖

C.搜查

D.扣留

【答案】A

51、关于评标规则的说法，正确的是（）o2017真题

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否

决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序

【答案】B

52、关于项目经理的说法，正确的是（）。

A.项目经理的权利来自企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理部

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经

理为被告进行起诉

【答案】A

53、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳

动合同（）。

A.效力待定

B.自动解除

C.失效

D.继续有效

【答案】D

54、《建设工程安全生产管理条例》规定，（）应当在施工组织设计

中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】C

55、（）按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施

监督检查。

A.国务院经济贸易主管部门

B.建设行政主管部门

C.质量监督管理部门

D.建设单位，

【答案】A

56、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在

承包人提交竣工验收报告（）天后，工程自动进人缺陷责任期。

A.30

B.45

C.50

D.90

【答案】D

57、某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂

在承诺期限内发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公

司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）o

A.此种情形属于承诺延误

B.此种情形属于承诺超期

C.该承诺必然无效

D.该承诺是否有效由双方协商决定

【答案】A

58、承包人以欺诈、胁迫的手段，使发包人在违背真实意思的情况

下订立了施工合同，则发包人有权请求（）变更或者撤销。

A.建设行政主管部门

B.仲裁机构或建设行政主管部门

C.人民法院或建设行政主管部门

D.人民法院或仲裁机构

【答案】D

59、施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训,

其教育培训情况记入个人工作档案。

A.每半年至少一次

B.每季度至少一次

C.每年至少一次

D.每两年至少一次

【答案】C

60、下列各项属于安装工程一切险除外责任的是()0

A.电路短路、过电压

B.离心力引起的结构断裂

C.结构缺陷及合同罚款

D.一般性盗窃

【答案】A

61、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥,

货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支

付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成

损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是

()。

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付违约金2万元

D.要求甲支付违约金1.5万元

【答案】B

62、甲与乙签订一份合同，后来乙将自己的全部债务转移给丙，并

征得甲的同意。现丙履行债务不符合合同约定，甲请求0承担违

约责任。

A.乙

B.丙

C.乙和丙

D.乙或丙

【答案】B

63、仓储保管企业甲保管了建设单位乙的一批预制构件，保管期满

后，乙未支付保管款项，甲无法联系到乙，甲对保管的预制构件享

有（）权。

A.质押

B.抵押

C.留置

D.担保

【答案】C

64、根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳

动合同的是（）。2018真题

A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的

B.在试用期间被证明不符合录用条件的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.因工负伤，不在规定的医疗期内的

【答案】A

65、甲公司根据与乙公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员

会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员是对方当事人的

近亲属，则甲公司最晚应于（）提出回避申请。

A.在首次开庭前

B.裁决书送达之前

C.辩论终结前

D.最后一次开庭结束前

【答案】D

66、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法

分包的是（）o

A.施工总承包合同中有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将

其全部劳务作业交由劳务单位完成。

B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位

C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位

D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包

【答案】A

67、下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供的是（）。

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

【答案】D

68、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）（2012）

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.指定代理

【答案】D

69、某施工企业请某律师代理诉讼属于（）。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.表见代理

【答案】A

70、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲

裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（）。

A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.只能向合同履行地的人民法院起诉

D.必须重新确定受诉人民法院

【答案】C

71、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是

()o

A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原

判决

B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重

审

C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重

审，或者查清事实后改判

D.原判决违反法定程序的，依法改判

【答案】C

72、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得

通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是()o

A.建筑公司只能提起民事诉讼

B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼

C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼

D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼

【答案】B

73、孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太

阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修

复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由（）。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

【答案】C

74、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负

责人的是（）O

A.两个项目的发包人同意

B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段

C.两个项目属于同一工程分期开发

D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久

【答案】C

75、关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同

B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同

C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

【答案】C

76、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。

A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办

B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办

C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办

D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作

废后，申请补办

【答案】D

77、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水

泥毁损灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由

甲承担的时间相应推迟

B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担

C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由甲承担，交付之后由乙承担

D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其毁损灭失的风险自合同成

立时，由甲承担

【答案】D

78、关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）。

A.建筑业企业增项申请资质，应当按最低等级资质提出申请

B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同

C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体

上刊登遗失声明

D.企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资

质

【答案】A

79、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚

信行为公告的说法，正确的是（）o2017真题

A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘

密、商业秘密和个人隐私的记录

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内

容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申

请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对

违法行为记录的公告

【答案】B

80、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周,

延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为

减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万

元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

【答案】C

81、关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）o

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.仲裁审理案件应当公开进行

C.当事人可以协议仲裁不开庭审理

D.仲裁庭不能做出缺席裁决

【答案】C

82、甲公司于2015年5月以每吨1000元的价格购买了乙水泥生

产厂的一批水泥，合同约定5月20日将这批水泥送抵指定地点。

但直到6月10日甲公司才收到这批水泥，此时市场价格已涨至每

吨1200元，则此时甲公司应按（）结算水泥货款。

A.执行新价格

B.执行原价格

C.甲承担少部分差价

D.乙承担一半差价

【答案】B

83、下列有关劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的表述中,

说法不正确的是()。

A.在试用期届满的

B.强令冒险作业危及劳动者人身安全的

C.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的

D.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的

【答案】A

84、根据我国民法典律制度，关于抵押权的说法，错误的是().

(2013)

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖

该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵

押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的,

若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿。

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足

部分由债务人清偿！

【答案】D

85、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材

采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位

公章的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为

()合同。

A.效力待定

B.无效

C.可撤销

D.有效

【答案】D

86、物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意

思或义务人的行为介入,体现了物权的特征是()

A.绝对性

B.排他性

C.支配性

D.财产性

【答案】C

87、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%,

但丧有约定的垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建

设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是

()。

A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期词类

贷款到率支付垫资利息，应予支持

B.由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持

C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

D.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期

词类贷款利率支付垫资利息，应予支持

【答案】B

88、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()。

A.保险合同纠纷

B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷

D.票据纠纷

【答案】C

89、甲公司把A、B两栋楼的建设工程发包给乙公司施工，乙公司私

下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程

分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但

是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，正确的是

()。

A.丁施工队不是B楼外装修工程的实际施工人

B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任

C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司

D.丁施工队只可以起诉丙公司

【答案】C

90、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依

据，该工程结算价约7000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报

告和完整的竣工结算资料之日起()d内核对(审查)完毕并提出审

查意见。

A.20

B.30

C.45

D.60

【答案】D

91、在诉讼中，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人

是他的0O

A.指定代理人

B.法定代理人

C.委托代理人

D.意定代理人

【答案】B

92、关于建设工程代理行为，下列说法正确的是()

A.建设工程代理行为多为民事法律行为的委托代理

B.建设工程委托代理必须以用书面形式

C.委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人

不承担责任

D.一般代理行为有法定的资格要求

【答案】A

93、甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于

工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于

2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程

验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月

10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院

起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，

则该工程欠款的利息应当从()计算。

A.2014年1月8日

B.2014年1月15日

C.2014年1月31日

D.2014年2月10日

【答案】C

94、关于地役权的说法，正确的是（）

A.地役权自登记时设立

B.地权于担保物权

C.地役权人有权按照合同约定,利用他人的不动产，以提高自己不动

产的效益

D.供地上的建设用地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的,地

役权对受让人不具有约束力

【答案】C

95、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人

应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重

新界定使用期。

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

【答案】A

96、下列法律责任的承担方式中，不属于行政处分的是（）o

A.记过

B.行政拘留

C.开除

D.降职

【答案】B

97、甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合

同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任

务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该

合同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有()。

A.处置权

B.所有权

C.使用权

D.留置权

【答案】D

98、某建设工程项目发生生产安全事故，施工总承包应当在1小时

内负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部

门上报，报告的内容不包括()

A.事故发生的时间、地点以及现场情况

B.事故中伤亡人数和初步估计的直接经济损失

C.事故的简要经过与已经采取的措施

D.事故的原因、性质和事故责任

【答案】D

99、根据《劳动法》，下列关于女职工劳动保护的说法中，正确的有

（）o

A.不得安排女职工从事矿山井下作业

B.不得安排女职工从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动

C.对于怀孕的女职工不得安排其延长工作时间

D.对于怀孕7个月以上的女职工可以安排夜班劳动

【答案】A

100、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限

劳动合同的是（）。（2015真题）

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某

D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从

事原工作的李某

【答案】D

101、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）o

A.处分

B.暂扣执照

C.恢复原状

D.罚金

【答案】D

102、依据我国《民法典》对合同变更的规定，以下表述中正确的是

（）。

A.不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变

更合同约定的内容

B.采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

C.采用格式合同的，履行期间不允许变更合同金勺定的内容

D.采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定

的内容

【答案】A

103、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的

最低保修期限为（）o

A.2年和3年

B.5年和合理使用年限

C.2年和5年

D.2年和合理使用年限

【答案】D

104、下列关于代理的说法，正确的是（）。

A.代理人在代理权限内，以自己名义实施民事法律行为，对被代理

人发生效力

B.委托代理授权必须采用书面形式

C.建设工程活动中涉及的代理多为法定代理

D.代理行为的法律后果归属于被代理人

【答案】D

105、在行政诉讼中，第二审人民法院审理上诉案件()。

A.只审理一审法院认定事实是否清楚

B.只审理一审法院适用法律是否正确

C.必须全面审查、不受上诉范围的限制

D.只审理一审法院有无违反法定程序

【答案】C

106、下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是()。

A.存有疑点的视听资料

B.与原件核对无异的复印件

C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

D.无正当理由未出庭作证的证人证言

【答案】B

107、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的,

将由（）负责强制执行。

A.作出决定的公安消防机构

B.公安机关

C.人民法院

D.建设行政主管部门

【答案】A

108、甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有

办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的

正确清偿顺序为（）。

A.乙、丙、丁平均受偿

B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿

C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿

D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿

【答案】D

109、设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请

之日起（）日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定

结论的期限可以延长30日。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】c

110、关于建设工程质量保证金的返还，错误的是()o

A.缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定责任的，到期后，承包

人可以向发包人申请返还保证金

B.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于28天内会同承包人

按照合同约定的内容进行核实

C.对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14

天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告

后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请

【答案】B

Hk某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局

部下沉，承重梁出现裂缝，对此应承担责任的是()。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.质量监管部门

【答案】B

112、某汽车制造厂2019年12月将自产轿车3辆转作本企业固定资

产。该汽车制造厂应纳车辆购置税的计税依据是（）。

A.最高售价

B.最低售价

C.平均售价

D.生产的同类应税车辆的销售价格

【答案】D

113、建筑工程合同如果无效，一般应采取（）。

A.返还财产

B.赔偿损失

C.作价补偿

D.追缴财产，收归国有

【答案】C

114、注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收

手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】B

115、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期

限为（）。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.不需要进行大修即可继续使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工验收合格之日起5年

【答案】A

116、取得建造师执业资格证书的人员,必须经过（）方可以建造师的

名义从事建设工程项目的管理工作。

A.登记

B.注册

C.批准

D.核准

【答案】B

117、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2014

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%

的比例预留保证金

B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣

除维修费用

C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应

当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试

用期

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人

按合同约定的内容进行核实

【答案】A

118、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当予以报废的起

重机械是（）

A.须修理才能达到安全技术标准的

B.超过制造厂家规定的使用年限的

C.无安全技术档案的

D.无齐全有效的安全保护装置的

【答案】B

119、按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，发包人收到竣工

结算报告及完整的结算资料后，在规定的时间或合同约定期限内，

对结算报告及资料没有提出意见，则视同（）。

A.拒绝

B.协商

C.认可

D.应予造价鉴定

【答案】C

120、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）

签字后实施。

A.施工企业项目经理、现场监理工程师

B.施工企业技术负责人、建设单位负责人

C.施工企业技术负责人、总监理工程师

D.建设单位负责人、总监理工程师

【答案】C

121、（2019年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是

（）

A.建设工程竣工后,施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划

验收申请

B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核

发建设工程规划验收合格证

C.报送有关竣工验收材料必须在竣工验收后1年内完成

D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报送竣工验收材料的,责令限

期补报,并处罚款

【答案】B

122、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律

问题的解释》规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地

【答案】A

123、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证

之前，应当按照有关规定办理（）。（2016）

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

【答案】D

124、年龄超过65周岁的建造师执业人员（）失效。

A.资格证书

B.注册证书

C.本人印章

D.职称证书

【答案】B

125、在建设工程知识产权侵权的民事责任中，确定赔偿损失数额，

首选的方法是（）。2018真题

A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定

B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿

C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定

D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定

【答案】C

126、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给

对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包

括合同履行后可以获得的利益，但不得超过（）o

A.直接损失

B.实际损失

C.全部损失

D.违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可

能造成的损失

【答案】D

127、下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（）。

A.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家

不少于三分之二

B.评标人员名单在评标报告完成前保密

C.评标委员会不能要求投标人澄清问题

D.评标委员会不能否决所有的投标

【答案】A

128、国家标准、行业标准的制定一般分为()四个程序。(2014)

A.准备、征求意见、修正、送审

B.征求意见、修正、送审、报批

C.准备、专家会审、征求意见、报批

D.准备、征求意见、送审、报批

【答案】D

129、关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是()。

A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合

同

B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同

相对人主张权利

C.当无资质的"实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不

应受理

D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

【答案】A

130、根据(标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正

确的是（）

A.当事人协议采用争议评审方式后,如果不接受评审组的建议或者越

决,也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者

争议发生后,协商成立争议评审组

【答案】B

131、关于建筑市场信用体系建设,下列说法中正确的是（）。

A.建筑企业不依法履行生效法律文书确定的义务情况,会被记入房地

产和建筑市场信用档案

B.劳动用工、工资支付情况不是企业诚信评价的依据

C.为了保护隐私权,拖欠工资企业信息不会向社会公开

D.为保护隐私权,注册建造师信用档案信息不会向社会公示

【答案】A

132、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验

收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】B

133、甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商

为丙市的某房地产开发公司，工程由了市的某建筑企业施工建设。

玉先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生

欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】B

134、抵押权与其担保的债权同时存在（）。

A.债权消灭时，抵押权不消灭

B.抵押权先消灭，债权后消灭

C.债权先消灭，抵押权后消灭

D.债权消灭时，抵押权也消灭

【答案】D

135、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.施工人员对涉及结构安全的试块、试件和材料,可直接在现场取样

B.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志,标识和封志应标明

工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人

员和取样人员签字

C.涉及结构安全的试块、试件和材*料见证取样和送检比例不得低于

有关技术标准中规定应取样的20%

D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

【答案】B

136、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是()。

2017

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】D

137、《劳动法》规定：“建立劳动关系应当订立劳动合同”，关于

劳动合同的理解正确的是()。

A.用人单位自合同成立之日起即与劳动者建立劳动关系

B.已建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同

C.用人单位不予劳动者签订劳动合同应当向劳动者每月支付两倍的

工资

D.劳动合同分为固定期限、无固定期限和以不确定期限的劳动合同

【答案】B

138、应当吊销建设工程承包单位资质证书的情形是（）。

A.一切超越本单位资质等级承揽工程的

B.一切承包单位将承包的工程转包的

C.一切违反法律规定进行分包的

D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程,

情节严重的

【答案】D

139、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的

安全责任包括（）。

A.编制基坑支护专项施工方案

B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议

C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

D.依法实施拆除工程备案

【答案】C

140、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方

案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设

规划部门批准。（2012）

A.文物保护单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】A

141、某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向

环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环

境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主

管部门完成该设施验收的截止日期为_()。

A.2005年4月20日

B.2005年5月5日

C.2005年5月20日

D.2005年6月5日

【答案】B

142、甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2008年6月2日法定整顿

期间，甲成为被裁减人员。如乙建筑公司在()前录用人员，应

当优先录用甲等被裁减人员。

A.2008年7月2日

B.2008年9月2日

C.2008年12月2日

D.2009年6月2日

【答案】C

143、根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险

物品的仓库与员工宿舍（）。

A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离

B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口

C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外

D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离

【答案】D

144、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。

A.需申请人在官网发布信息

B.先由申请人告知资质许可机关

C.需申请人缴纳罚款后补办

D.无需在官网发布信息，由申请人告知资质许可机关后补办

【答案】B

145、施工企业申请仲裁后，又与建设单位达成和解协议。根据《仲

裁法》，下列表述错误的是（）。

A.当事人可以撤回仲裁申请

B.当事人可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

C.当事人撤回仲裁申请后又反悔，仍可以申请仲裁

D.和解达成的协议具有强制执行力

【答案】D

146、下列关于仓储合同的法律特征的说法错误的是（）。

A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件

B.仓储合同保管的对象可以是不动产

C.仓储合同是双务合同

D.仓储合同是有偿合同

【答案】B

147、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，下列对历史文化街

区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是（）。

A.不得进行新建、扩建活动，除必要的基础设施和公共服务设施除

外

B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城

市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准

C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑

【答案】C

148、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办

法》，施工企业负责人要定期带班检查施工现场,其每月检查时间应

不少于其工作日的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】C

149、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施

工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。

该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。

A.行政裁决

B.行政处分

C.行政强制

D.行政处罚

【答案】D

150、根据《工伤保险条例》的规定，下列职工的伤害不应当作为工

伤的有（）。

A.赵某被诊断为患职业病

B.钱某工作岗位上突发心脏病死亡

C.孙某复员后到用人单位旧伤复发

D.李某上班期间与他人打架斗殴导致重伤

【答案】D

151、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（）应当自

中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

【答案】D

152、施工企业提取安全生产费用的方式为（）

A.自提自用

B.政府收取

C.第三方代管

D.共同监管

【答案】A

153、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电,

乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成

了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】D

154、建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发

生下列情形除外（）。

A.同一工程相邻分段发包

B.经发包方同意的

C.因不可抗力必须同时担任的

D.因非承包原因致使工程项目停工超过120天

【答案】A

155、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包

单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双

方责任的说法，错误的是（）。

A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责

C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承

包单位主要责任人责任

【答案】A

156、关于工程再分包的说法，正确的是（）。

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

【答案】B

157、某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为

而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是（）。

A.按照原无效合同约定

B.参照原无效合同约定

C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式

D.不予结算

【答案】B

158、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列

选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。

A.串通投标

B.偷工减料

C.未取得资质证书承揽工程

D.出借、转让资质证书

【答案】A

159、关于建设项目不符合强制性节能标准的说法,正确的是()o

A.已开工建设的,应当责令限期整改

B.已开工建设的,应当责令调整施工方案

C.已建成的，可以正常使用

D.已建成的，不得使用

【答案】D

160、当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折

价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，贝IJ()。

A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿

B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担

C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担

D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿

【答案】D

161、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是()

A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门

B.文物行政部门接到报告后,应当在48小时内赶赴现场

C.文物行政部门成当在10日内提出处理见

D.任何单位或者个人发现文物,应当保护现场

【答案】D

162、建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下

列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。

A.在施工合同中约定仲裁条款

B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议

C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议

D.双方订立书面仲裁协议

【答案】C

163、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重

新鉴定时，其所提出的证据证明（）,人民法院就应予准许重新鉴

定。（2015真题）

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

【答案】D

164、下列合同中，属于实践合同的是（）。2016

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

【答案】A

165、工程代理机构超越规定范围承担工程招标代理业务，除按规定

罚款外，情节严重的，依法（）o

A.暂停直至取消招标代理资格

B.收回其工程招标代理资格证书，3年内不受理其资格申请

C.降低其工程招标代理资格等级，1年内不准从事工程招标代理业

务

D.吊销有关人员的执业资格证书，不再受理其资格申请

【答案】B

166、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。

A.安全许可证

B.销售许可证

C.产品合格证

D.安装许可证

【答案】C

167、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电,

乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了

损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】D

168、关于无资质承揽工程的法律规定，下列表中正确的是（）。

A.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

B.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合

同

C.当无资质的"实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不

应受理

D.当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对

方主张权利

【答案】B

169、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为

2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原

则上最少到位资金为（）万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

【答案】c

170、本题考核的是竣工验收备案的时间。住房和城乡建设部《房屋

建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》规定，

建设单位应当自工程竣工验收合格之日起1。日内，依照本办法规

定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简

称备案机关）备案。，建设单位应当建设工程竣工验收合格之日起

（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出

具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关

部门备案。

A.5

B.15

C.10

D.30

【答案】B

171、根据（标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正

确的是（）

A.当事人协议采用争议评审方式后,如果不接受评审组的建议或者越

决,也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者

争议发生后,协商成立争议评审组

【答案】B

172、某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业,

则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。

A.所有权

B.自物权

C.用益物权

D.担保物权

【答案】C

173、（2020年真题）因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及

法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为定行为的权利

是（）。

A.物权

B.特许物权

C.抗辩权

D.债权

【答案】D

174、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当将

施工现场的0分开设置，并保持安全距离。

A.监理工程师办公室与工人宿舍

B.监理工程师办公室与工人食堂

C.监理工程师办公室与木工车间

D.工人宿舍与食堂

【答案】C

175、行政处分的种类包括()。

A.罚款

B.行政拘留

5c敬百口生

D.责令停产停业

【答案】C

176、根据《民法典》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的,

推定