养猪场工程施工合同_第1页
养猪场工程施工合同_第2页
养猪场工程施工合同_第3页
养猪场工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

养猪场工程施工合同甲方：养猪场投资有限公司乙方：施工承包公司根据《合同法》等相关法律、法规的规定，经甲乙双方友好协商，达成合同：第一条合同目的本合同的目的是规定甲乙双方在养猪场工程施工过程中的权利、义务和责任，明确双方的合作内容和工作要求，确保养猪场工程施工的顺利进行。第二条工程内容甲方委托乙方负责养猪场工程的施工，包括：建设工程的图纸设计与方案制定；土地平整和场地清理；养猪圈建设；配套设施的安装。乙方负责提供专业的技术人员和工作人员，保证施工质量符合国家标准和相关法律法规的要求。甲方将向乙方提供工程施工所需的资金和材料，并按时支付工程款项。第三条工期及计划工程施工的总工期为90天，具体工期计划由甲乙双方在签订合同后另行商定。乙方应按时完成工程进度，并确保工程的质量和安全。如果乙方不能按时完成工程进度，甲方有权要求乙方加班或优化工作计划，确保工程按时完工。第四条施工款项乙方完成工程进度后，甲方应按照约定的付款方式及时支付工程款项。工程款项支付的方式和比例如下：工程开工前支付30%的合同总金额；工程完成50%进度后支付30%的合同总金额；工程竣工后验收合格，支付剩余40%的合同总金额。第五条变更和索赔如因设计变更、政府规划调整等原因导致工程施工需要变更，甲方与乙方应按照合同约定进行相关变更协商，并签订变更合同。如因乙方本身施工原因造成工程质量问题或者延误工程进度，乙方应负责解决，并承担相关费用。第六条违约责任若甲方违反本合同约定未按时支付款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权暂停工程施工直至甲方履行付款义务。若乙方未按时完成工程进度，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。第七条保密责任甲乙双方应对在合同履行过程中所知悉的商业秘密和技术信息予以严格保密，不得向任何第三方透露或使用。第八条合同的解除和终止在合同履行过程中，如遇不可抗力因素或其他无法预见的情况，严重影响合同履行的，甲乙双方可协商解除合同。如因乙方屡次违约、不履行合同义务或严重失职，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。第九条争议解决本合同的解释和争议解决适用的法律和法规。双方因履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至合同签订地人民法院进行解决。第十条其他事项本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，在工程竣工验收后终止。甲方：___________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论