铁路建设工程施工合同条件_第1页
铁路建设工程施工合同条件_第2页
铁路建设工程施工合同条件_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

铁路建设工程施工合同条件1.引言铁路建设工程施工合同是指在铁路建设项目中，业主与总包单位之间签订的具有法律约束力的文件。本文档旨在规定铁路建设工程施工合同条件的相关内容，确保合同双方的权益得到保障，项目能够按照合同的约定顺利进行。2.合同双方业主：指具备开展铁路建设工程的权利和资源的组织或个人。总包单位：指承担整个铁路建设项目的施工及管理责任的企事业单位或个人。3.合同目的确定双方在铁路建设工程施工中的权责，明确各自的义务和责任。规定工程实施的技术要求、质量标准及验收标准。确定开工日期、竣工日期及工期保障责任。确定合同价款及支付方式，规定工程款支付的条件和程序。4.合同内容铁路建设工程施工合同应包括主要内容：4.1工程范围详细本合同所涉及的铁路建设工程的范围和规模，包括施工区域、线路路段、车站设施等。4.2工程进度规定工程的开工日期、竣工日期和工期保障责任，确保工程按时完工。4.3技术要求明确铁路建设工程的技术要求，包括工程设计、施工图纸、施工方法等。要求施工单位符合国家相关技术标准。4.4质量标准规定铁路建设工程的质量标准，包括工程质量验收标准、质量控制要求等。保证施工质量符合国家相关标准。4.5合同价款明确合同价款及支付方式，规定各阶段工程款支付的条件和程序。双方应协商一致，并在合同中明确写明。4.6变更和索赔规定工程变更和索赔的程序和要求。双方应协商解决，如无法协商解决，可根据相关法律进行仲裁或诉讼解决。4.7合同履约保证双方应根据合同约定提供相应的履约保证。业主可要求总包单位提供保证金或履约保函等，确保工程按合同约定完成。4.8合同解除和违约责任规定合同解除的条件和程序，明确违约责任和赔偿方式。确保合同履约义务得到履行。5.合同签署与生效合同应由业主和总包单位代表签字或盖章。合同生效日期为最后一方签字或盖章的日期。合同的签订应符合相关法律法规的规定，确保合同的法律效力和合法性。6.其他条款本合同还可根据实际情况增加其他必要的条款，以双方协商一致为准。是铁路建设工程施工合同条件的主要内容，双方在签署合同前应详细阅读并理解其中的条款。如有争议，应协商解决，如无法协商解决，可依

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论