2023年监理工程师之土木建筑目标控制题库附答案（优品）

2023年监理工程师之土木建筑目标控制题库附答案（优品）单选题（共150题）1、关于工程量清单的说法，正确的是()。A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】B2、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.生产工人劳动保险费B.施工机械司机工资C.项目管理人员加班工资D.生产工人流动施工津贴【答案】D3、工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是（）。A.电梯B.施工安全设施C.泵机D.通风设备【答案】B4、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00【答案】B5、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.检查报告【答案】A6、在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够（）。A.明确表达各项工作之间的逻辑关系B.直观表达工程进度计划的计算工期C.明确表达各项工作之间的搭接时间D.直观表示各项工作的持续时间【答案】A7、下列关于现场签证的描述中，正确的是（）。A.招标工程量清单中已有，但施工中发现与其不符，承包人及时向发包人提出签证确认B.施工合同范围以内零星工程的确认属于现场签证的范围C.完成其他非承包人责任引起的事件可以按计日工计价D.合同工程发生现场签证事项，承包人可按计划组织施工【答案】A8、管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。A.总监理工程师B.最高管理者C.专业监理工程师D.法人代表【答案】B9、装配式建筑PC构件生产工艺流程审核中，关于墙板的生产工艺流程，下列正确的是（）。A.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装B.模具清理→模具安装→涂隔离剂→上层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→下层钢筋布置→正面预埋安装C.模具清理→涂隔离剂→模具安装→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装D.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→正面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→反面预埋安装【答案】A10、桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（）d试块强度或钻芯法进行强度检验。A.14B.28C.30D.42【答案】B11、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】B12、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【答案】B13、（2017年真题）关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】A14、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A15、关于建设工程的项目档案说法，不正确的是（）。A.严格按照国家有关档案管理的规定B.及时收集、整理建设项目各环节的文件资料C.建设工程施工完成后，及时向建设行政主管部门移交建设项目档案D.建立、健全建设项目档案【答案】C16、城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。A.2日B.7日C.7个工作日D.15个工作日【答案】D17、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B18、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是()。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】A19、对于某项目的投资控制，总监理工程师将项目投资按照单项工程1#、单项工程2#等形式分解，这种分解类型是（）。A.按投资构成分解B.按子项目分解C.按时间分解D.按工作流程分解【答案】B20、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()A.监理总结报告B.质量评估报告C.监理验收报告D.质量检验报告【答案】B21、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列有关其他项目清单的表述正确的是（）。A.中标人只有按照合同约定程序，实际发生了暂列金额所包含的工作，才能将其纳入合同结算价款中B.材料、工程设备暂估价应由投标人确认单价C.专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费D.暂估价是为解决现场发生的零星工作的计价而设立的【答案】A22、在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。A.责令制造单位整改B.返修C.返工D.签发暂停令【答案】D23、在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.3B.2C.4D.5【答案】A24、（2017年真题）为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】B25、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D26、某分部工程有3个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.6天和3个B.4天和4个C.4天和3个D.2天和7个【答案】D27、在预备费中包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费的计算基数应是（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.工程费用+工程建设其他费用+流动资金C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用【答案】C28、暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。对于因施工单位原因暂停施工的，应记录（）。A.施工单位人工的数量B.施工单位设备的数量C.直接导致停工发生的原因D.施工单位设备的状态【答案】C29、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长【答案】D30、工程质量管理制度中，工程质量监督管理属于（）的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B31、在进行地基土承载力试验时，当出现（）时，即可终止加载。A.承压板周围的土侧向挤出少量土时B.沉降S缓慢增大C.某一荷载下，8h内沉降速率不能达到稳定D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06【答案】D32、分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和以下哪项？()A.单价B.工程量C.税金D.费率【答案】B33、某方案的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。A.13%B.15%C.20%D.30%【答案】C34、工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小B.双代号时标网络计划中无波形线C.单代号网络计划中时间间隔为零D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点【答案】A35、在FIDIC施工合同下，发包人未能提供现场，则承包商有权索赔（）。A.费用，但不包括工期B.工期.费用，但不包括利润C.工期，但不包括费用D.工期.费用和利润【答案】D36、下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。A.施工合同范围以外的零星工程B.承包人原因导致的人工、设备窝工C.纠正施工方案错误引起的费用D.质量问题返工的工程量【答案】A37、下列钢筋力学性能指标中，不属于拉力试验检验指标的有（）。A.屈服强度B.弯曲性能C.抗拉强度D.伸长率【答案】B38、采用设备系数法估算和建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C39、（2020年真题）常用的索赔费用计算方法是（）。A.实际费用法B.单价定额法C.总费用法D.修正的总费用法【答案】A40、某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。若价格调整系数为1.5，为简化计算，设生产能力指数为1，若采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额为()万元。A.16000B.24000C.28000D.30000【答案】B41、房地产开发企业在领取营业执照后的多长时间内，应当到登记机关所茌地的县级以上地方人民政府规定的部门备案？()A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】B42、价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。A.最少的项目投资B.最高的项目盈利C.最低的寿命周期成本D.最低的项目运行成本【答案】C43、下列有关法官行为的论述中，哪些体现了审判独立的原则？A.法官在审理案件的过程中，应当避免受到新闻媒体和公众舆论的不当影响B.法官应当尊重其他法官对审判职权的独立行使C.法官在履行职责时，应当忠实于宪法和法律不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉，不受来自法律规定之外的影响D.法官在审判活动中，应当独立思考、自主判断，敢于坚持正确的意见【答案】A44、关于刑事诉讼中的延期审理和中止审理，下列哪一项说法是正确的？A.由于申请回避而不能进行审判的，法院裁定中止审理B.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查的，法院裁定延期审理C.延期审理和中止审理，其时间都计入审理期限D.延期审理适用于法庭审理过程中，中止审理适用于法院受理案件后至做出判决前【答案】D45、某独立土方工程，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。A.242250B.240000C.247500D.225000【答案】A46、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.采取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】A47、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工方案D.工作项目划分的粗细程度【答案】C48、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划逆是进度数据进行比较，其目的是()A.分析影响施工进度的原因B.掌握各项工作时差的利用情况C.提供计划调整和优化的依据D.发现进度偏差及其大小【答案】D49、总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】A50、建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。A.适用性B.耐久性C.安全性D.经济性【答案】B51、（2017年真题）根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（）。A.材料生产厂家B.保修期限C.材料供应单位D.合理使用年限【答案】D52、价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。A.最少的项目投资B.最高的项目盈利C.最低的寿命周期成本D.最低的项目运行成本【答案】C53、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D54、关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标B.投资（进度）绩效指数反映的是相对偏差C.投资（进度）绩效指数仅适合对同一项目作偏差分析D.进度偏差为正值，表示进度延误【答案】B55、分包工程开工前，项目监理机构审核施工单位报送的分包单位资格报审表，（）进行审核并提出审查意见。A.项目经理B.专业监理工程师C.建设单位D.总监理工程师【答案】B56、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.没有确定施工企业，不予颁发施工许可证【答案】A57、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】C58、（2022年真题）某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。A.5.000B.5.600C.5.650D.6.328【答案】B59、下列经济评价指标中，反映方案在计算期内获利能力的动态评价指标是()。A.总投资收益率B.利息备付率C.净现值D.资本金净利润率【答案】C60、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做()工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C61、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可()处理。A.返工B.补强C.不作D.延后【答案】C62、国家计量规范规定不宜计量的措施项目费的通用计算方法是（）。A.∑（措施项目工程量×综合单价）B.∑（计算基数×相应费率）C.∑（直接工程费×相应费率）D.∑（措施项目项数×综合单价）【答案】B63、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（）。A.必须将关键工作压缩成非关键工作B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值【答案】D64、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，其表述错误的是（）。A.每个马牙槎的高度不应超过300mmB.马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mmC.马牙槎先进后退D.马牙槎应对称砌筑【答案】C65、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.分部分项工程费D.规费【答案】D66、项目监理机构应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告不包括（）。A.勘察工作概况B.与勘察标准的符合情况C.有关部门审查意见的落实情况D.存在问题及建议【答案】C67、关于实际进度监测与调整的系统过程，下列说法有误的是（）。A.现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料B.进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关C.实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据D.进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据【答案】A68、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是()。A.工程合格程度B.安全达标程度C.工程返修程度D.顾客满意程度【答案】D69、在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.持续时间总和最长B.时间间隔均为零C.时距总和最长D.由关键节点组成【答案】B70、城市轨道交通工程施工（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。A.分部工程验收B.单位工程验收C.项目工程验收D.竣工验收【答案】C71、网络计划终点节点标号值与（）相等。A.总工期B.计划工期C.计算工期D.要求工期【答案】C72、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5d和2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2d,则工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2dC.会将其紧后工作的开始时间推迟2d,并使总工期延长2dD.会将其紧后工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长4d【答案】A73、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定，建安工程造价中的利润包含在()中。A.分部分项工程费B.其他项目费C.措施项目费D.规费【答案】A74、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括()A.采用更先进的施工方法B.增加每天的施工时间C.实施强有力的施工调度D.增加施工作业面【答案】A75、下列属于由赔偿义务机关负举证责任的事实有：A.赔偿义务机关行为的合法性B.赔偿义务机关无过错C.因赔偿义务机关过错致使赔偿请求人不能证明的待证事实D.属于法定免责情形【答案】A76、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》【答案】A77、（2021年真题）下列可行性研究内容中，属于建设方案研究与比选的是（）。A.产品价格现状及预测B.筹资方案与资金使用计划C.产品竞争力优劣势分析D.产品方案与建设规模【答案】D78、编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额B.已建成的类似建设项目总投资C.已建成的类似建设项目总生产能力D.已建成的类似建设项目设备费【答案】A79、项目监理机构审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表时，应重点审查（）。A.采购合同B.技术标准C.质量证明文件D.设计文件要求【答案】C80、（2017年真题）根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（）。A.材料生产厂家B.保修期限C.材料供应单位D.合理使用年限【答案】D81、（2020年真题）设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】A82、下列关于工程费用与工期关系的说法中，正确的是()A.直接费会随着工期的缩短而增加B.直接费率会随着工期的增加而减少C.间接费会随着工期的缩短而增加D.间接费率会随着工期的增加而减少【答案】A83、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称为（）。A.旁站B.巡视C.检查D.见证取样【答案】A84、在施工过程中，要分析究竟是哪种原因所引起的工程质量缺陷，必须对质量缺陷的（），以及其在施工中和使用中所处的实际情况和条件进行具体分析。A.本质原因B.表现形式C.严重程度D.特征表现【答案】D85、采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C86、大型复杂关键设备和成套设备一般采用()订货方式。A.市场采购B.指定厂家C.招标采购D.委托采购【答案】C87、对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。A.检验技术规程B.专业工程验收规范C.统一验收标准D.工程监理规范【答案】B88、普通卫生问的无下框普通门扇与地面间留缝限值，下列哪项符合规范规定？()A.4～6mmB.6～8mmC.8～12mmD.12～15mm【答案】C89、在项目财务评价中，当借款偿还期()时，即认为方案具有清偿能力。A.小于基准投资回收期B.大于基准投资回收期C.小于贷款机构要求期限D.大于贷款机构要求期限【答案】C90、（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。A.总需求计划B.一次性需求计划C.前期需求计划D.各计划期需求计划【答案】B91、在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】D92、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期（）。A.必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补B.经监理工程师核实确认后纳入合同工期C.经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期D.不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期【答案】B93、（）是价值工程的核心。A.系统分析B.方法分析C.技术分析D.对产品进行功能分析【答案】D94、我国现行的工程量清单计价所用的综合单价中不包括()A.直接工程费B.企业管理费C.利润D.税金【答案】D95、桩基动承载力试验中，主要采用弹性波反射法对各类混凝土桩进行质量普查的方法是（）。A.单桩抗压承载力试验B.单桩水平静承载力试验C.低应变动测D.高应变动测【答案】C96、下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.实际进度数据的加工处理C.确定后续工作和总工期的限制条件D.分析进度偏差对后续工作的影响【答案】B97、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件【答案】B98、甲等三人冒充警察，向实施了盗窃行为的乙谎称执行逮捕任务，将乙带到某宾馆房间，并声称如果乙的家人交付3万元取保候审保证金，就可以放乙回家。乙遂给其家人打电话告知此事，后来乙发现甲等人并非警察，但未吭声；其家人次日去公安局打听情况，发现并无此事，遂报警。下列哪一选项是正确的？A.甲等人仅成立招摇撞骗罪B.甲等人成立敲诈勒索罪与招摇撞骗罪想象竞合C.甲等人成立敲诈勒索罪未遂与招摇撞骗罪想象竞合D.甲等人成立绑架罪与招摇撞骗罪想象竞合【答案】D99、某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单价为85.20元/m3，则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。A.土方回填数量为0.26m3B.管理费、利润合价为77.41元C.机械费单价为38.12元/m3D.清单项目综合单价为82.84元/m3【答案】D100、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是（）。A.不改变工作之间的先后顺序关系B.缩短非关键线路上工作的持续时间C.压缩费用增加量最大的关键工作D.不改变原有计划的关键线路【答案】A101、下列不属于认证机构进行第一阶段审核的目的是（）。A.审核监理单位的管理体系文件B.审查第二阶段审核所需资源的配置情况C.为策划第二阶段审核提供关注点D.评价监理单位管理体系实施的情况和有效性【答案】D102、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45【答案】C103、根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B104、某工程基础的设计混凝土方量为100立方米，施工单位实际施工的土方量为120立方米，其多做的工程量在工程款的计量、支付时，应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】A105、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由管理者代表发布D.质量方针应由技术负责人发布【答案】C106、在工程建设过程中，影响实际进度的自然环境因素是（）。A.材料供应时间不能满足需求B.不能及时提供施工场地条件C.复杂的工程地质条件D.计划安排不周密，组织协调不力【答案】C107、建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用期内保持正常功能，体现的是建设工程质量的（）特性。A.耐久性B.安全性C.可靠性D.经济性【答案】C108、（2022年真题）某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是（）。A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更【答案】A109、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5d和2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2d,则工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2dC.会将其紧后工作的开始时间推迟2d,并使总工期延长2dD.会将其紧后工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长4d【答案】A110、关于工程网络计划中关键路线的说法，正确的是（）。A.关键线路上不存在虚工作B.关键线路是总持续时间最短的线路C.工程网络计划中只有一条关键路线D.关键线路在网络计划执行过程中会发生转移【答案】D111、某方案设计的生产能力，正常年份下营业收入为800万元，经营成本为400万元，年息税前平均利润为250万元，无贷款利息，项目投资均采用资本金（3000万元），所得税率为25%。若行业净利润率参考值为6%，则有关该项目的财务评价，表述正确的是（）。A.该项目总投资收益率为13.33%B.该项目资本金净利润率为6.25%C.该项目盈利能力不满足要求D.该项目正常年份的净利润为112.50万元【答案】B112、某建设项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期为()年。A.3.33B.4.25C.4.33D.4.75【答案】B113、物资储备计划的编制依据是物资储备定额和（）。A.物资供应计划B.物资需求计划C.物资采购计划D.物资加工计划【答案】B114、（2022年真题）监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。A.及时下达工程开工令B.妥善处理工期索赔事件C.拒绝签署付款凭证D.及时审批施工进度计划【答案】C115、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40％，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（）万元。A.3000B.7500C.50D.20【答案】D116、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C117、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4.15万元，外贸手续费13.8万元，增值税198.72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％。则该进口设备的抵岸价为()万元。A.1212.67B.1215.67C.1320.67D.1323.67【答案】C118、与横道计划相比，网络计划的特点不包括（）。A.可以找出关键线路和关键工作B.可以明确各项工作的机动时间C.网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整D.直观明了【答案】D119、网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则说明该工作（）。A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响B.对后续工期和总工期都产生影响C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响D.对后续工期和总工期都无影响【答案】B120、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%，按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（）万元。A.224.00B.224.36C.224.72D.225.10【答案】D121、在预备费中包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费的计算基数应是（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.工程费用+工程建设其他费用+流动资金C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用【答案】C122、（2017年真题）某工程有3个施工过程，依次为：钢筋→模板→混凝土，划分为Ⅰ和Ⅱ施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是（）。A.模板Ⅰ→混凝土ⅠB.模板Ⅰ→钢筋ⅠC.钢筋Ⅰ→钢筋ⅡD.模板Ⅰ→模板Ⅱ【答案】A123、用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量B.凝结时间C.稠度D.弹性模量【答案】C124、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是（）。A.不定期召开现场会议B.不定期收集进度报表资料C.采取措施调整进度计划D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】D125、根据《计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的事项中，属于索赔类的是（）。A.法律法规变化B.提前竣工C.暂估价D.现场签证【答案】B126、工程项目年度计划中不应包括的内容是（）。A.投资计划年度分配表B.年度计划项目表C.年度建设资金平衡表D.年度竣工投产交付使用计划表【答案】A127、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续改进【答案】D128、某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4d、6d、2d，则拟采用的专业工作队数为()个。A.2B.3C.4D.6【答案】D129、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（），确定旁站的关键部位和关键工序。A.监理规划B.监理细则C.施工单位报送的施工组织设计D.监理合同【答案】C130、隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由()签字。A.施工单位质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.质量监督站监督员【答案】C131、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。A.采用更先进的施工方法B.增加劳动力C.改善劳动条件D.增加工作面【答案】A132、关于清末变法修律中刑法方面的变化，下列说法正确的是A.1910年颁行的《大清现行刑律》虽然是一部过渡性的法典，但是在表现形式和内容上都可以说是一部近代意义的专门刑法典B.《大清现行刑律》取消的六律总目，对纯粹民事性质的条款不再科刑C.《大清新刑律》仍然维护专制制度和封建伦理，但在体例上抛弃的旧律的结构形式，将法典分为总则和分则D.在历史上，《大清新刑律》最早废除凌迟，还采用的罪刑法定原则和缓刑制度【答案】B133、（2019年真题）某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C134、某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元；运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目的总投资收益率为（）。A.9.2%B.10.0%C.11.5%D.12.5%【答案】B135、某工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为()A.1B.2C.3D.5【答案】B136、工程施工过程中，智能建筑分部工程质量验收应由（）组织。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.专业监理工程师【答案】B137、建设项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。A.业主方B.监理方C.设计方D.施工方【答案】A138、“组织应当关注和理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望”，体现了质量管理的（）原则。A.关系管理B.全员参与C.改进D.以顾客为关注焦点【答案】D139、某项目设备工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为2500万元，工程建设其他费为800万元，基本预备费为400万元，涨价预备费为200万元，建设期贷款利息为140万元，则该项目的动态投资为（）万元。A.6300B.1400C.740D.340【答案】D140、根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】A141、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、8天和10天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.24B.30C.34D.42【答案】B142、相比装运港交货，采用目的地交货方式时，卖方需要额外承担的责任是（）。A.将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.负责提供有关装运单据D.负责租船订舱【答案】D143、组织流水施工时，流水步距是指（）。A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔【答案】D144、关于钢筋混凝土梁的箍筋末端弯钩的加工要求，下列说法正确的是：()A.对一般结构箍筋弯后平直部分长度不宜小于8dB.对结构有抗震要求的箍筋弯折后平直部分长度不应小于10dC.对一般结构箍筋弯钩的弯折角度不宜大于90°D.对结构有抗震要求箍筋的弯折角度不应小于90°【答案】B145、配制强度等级小于M5的水泥石灰砌筑砂浆，其使用的材料以下哪条不符规范规定？()A.砂的含泥量小于10%B.没有使用脱水硬化的石灰膏C.直接使用了消石灰粉D.水泥经复验强度、安定性符合要求【答案】C146、（2017年真题）某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12%B.12%～13%C.13%～14%D.＞14%【答案】C147、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。A.项目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工验收【答案】A148、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（）。A.编制阶段性设计进度计划B.定期检查设计工作实际进展情况C.协调设计各专业之间的配合关系D.建立健全设计技术经济定额【答案】B149、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A150、单代号搭接网络计划中，关键线路的特点是线路上的（）。A.关键工作总时差之和最大B.工作时距之和最小C.相邻工作无混合搭接关系D.相邻工作时间间隔为零【答案】D多选题（共50题）1、工程合同价款中暂列金额的主要用途有（）。A.不可抗力造成承包人停工损失的补偿B.总承包服务费的支付C.施工中发生工程变更的支付D.合同约定调整因素出现的合同价款调整E.索赔、现场签证确认的费用【答案】ACD2、对建设工程进度计划执行情况进行跟踪检查发现问题后，进度调整系统过程中应开展的工作有（）。A.分析产生进度偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实际进度数据的整理.统计和分析D.分析进度偏差对后续工作及总工期的影响E.进行实际进度与计划进度的比较【答案】ABD3、甲是东方村党支部书记，主管本村的生产经营，在房屋开发过程中，利用职务便利，非法收受和索取工程承建人人民币20万元，并为承建人的工程核算和提取工程款提供方便，甲的行为如何定性？A.构成受贿罪B.违反党纪政纪的行为，非法所得应予追缴C.构成滥用职权罪D.构成非国家工作人员受贿罪【答案】D4、曹某因犯颠覆国家政权罪被判处无期徒刑，在监狱服刑期间越狱逃跑，后逃窜到外地投靠故交吕某，吕某热情款待并外出置买酒肉，曹某生性多疑待吕某走后怀疑吕某会去公安机关告发，出于报复心理杀了吕某的妻子和两个儿子，见吕家有不少值钱的东西就随手拿了现金珠宝而逃，路上遇见正返家的吕某，曹某一不做二不休,又杀死了吕某。曹某先后杀死吕某的妻子、儿子以及吕某的行为属于：A.继续犯B.连续犯C.牵连犯D.吸收犯【答案】B5、项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.设计措施【答案】ABCD6、建设工程取得现有国有土地使用权应支付的费用包括()A.新菜地开发建设基金B.拆迁补偿与临时安置补助费C.城市建设配套费D.土地使用权出让金E.耕地占用税【答案】BCD7、关于钢结构防腐涂层的做法中，错误的是（）。A.采用涂层测厚仪检测B.同一构件应检测5处，每处检测2个相距50mm的测点C.每处3个测点的涂层厚度平均值小于设计厚度的80%D.测点部位的涂层应与钢材附着良好E.同一构件上15个测点的涂层厚度平均值小于设计厚度【答案】BC8、项目监理机构进行施工质量控制的依据包括（）。A.施工合同B.质量合格文件C.施工过程中设计单位出具的工程变更设计D.工程项目施工质量验收标准E.有关质量管理方面的法律法规【答案】ACD9、下列有关工程暂停令的签发，表述正确的有（）。A.施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令C.施工单位违反工程建设强制性标准的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令D.建设单位要求暂停施工的，总监理工程师应签发工程暂停令E.施工单位拒绝项目监理机构管理的，总监理工程师应签发工程暂停令【答案】ABC10、（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，当分部工程较大时，可按（）将分部工程划分为若干子分部工程。A.专业性质B.施工工艺C.施工程序D.材料种类E.施工特点【答案】CD11、预制构件连接接缝处防水的做法应符合设计要求，具体包括（）。A.外墙板接缝防水施工前，应将板缝空腔清理干净，按设计要求填塞背衬材料B.外墙板接缝防水施工后，应将板缝空腔清理干净，按设计要求填塞背衬材料C.预制外墙板的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法D.采用现场淋水试验方法检验防水效果E.密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度应满足设计要求【答案】ACD12、项目监理机构审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料的内容包括（）。A.营业执照.企业资质等级证书B.施工许可证C.类似工程业绩D.专职管理人员和特种作业人员的资格E.分包合同协议条款和分包工程内容【答案】ACD13、建设工程竣工验收应具备的条件有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有建筑构配件和设备的进场试验报告D.有施工单位签署的工程保修书E.有监理单位单独签署的质量合格文件【答案】ABCD14、（2019年真题）设备制造过程质量状况记录资料的主要内容有（）。A.设备制造单位质量管理检查资料B.设备制造依据及工艺资料C.设备制造材料的质量记录D.设备制造过程的检查验收资料E.设备订货的合同文件【答案】ABCD15、工程网络计划工期优化中应选择（）的关键工作作为压缩对象。A.资源强度最小B.所需资源种类最少C.有充足备用资源D.缩短持续时间所需增加费用最少E.缩短持续时间对质量和安全影响不大【答案】CD16、监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则有()A.坚持以人为核心B.坚持质量第一C.坚持旁站监理D.坚持质量标准E.坚持科学公正【答案】ABD17、采用工程量清单计价的招标工程，投标人必须按招标文件中提供的数据或政府主管部门规定的标准计算报价的有（）。A.总承包服务费B.以“项”为单位计价的措施项目C.安全文明施工费D.提供了暂估价的工程设备E.暂列金额【答案】CD18、工程勘察管理服务是指工程监理单位根据建设单位的要求对于工程勘察活动的管理，下列属于工程监理单位勘察质量管理主要工作的有（）。A.协助建设单位编制工程勘察任务书B.协助建设单位选择工程勘察单位C.签订工程勘察合同D.审查勘察单位提交的勘察方案E.检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格【答案】ABD19、关于专项施工方案的论证审查说法正确的有（）。A.对于超过一定规模的危大工程，建设单位应组织召开专家论证会B.专家论证前专项施工方案应通过施工单位审核和总监理工程师审查C.专家应当由建设单位指定D.专家应符合专业要求且人数不得少于5名E.专项施工方案论证不通过的，施工单位修改后按规定重新组织【答案】BD20、由建设单位项目负责人组织单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有（）。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.劳务单位E.供货单位【答案】ABC21、工程质量事故处理的基本方法包括（）。A.工程质量事故处理方案的确定B.工程质量事故处理后的鉴定验收C.消除质量缺陷D.正确确定事故性质E.正确确定处理范围【答案】AB22、关于投资回收期的说法，正确的有（）。A.静态投资回收期就是方案累计现值等于零时的时间（年份）B.静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间C.静态投资回收期可以从项目投产年开始算起，但应予以注明D.静态投资回收期可以从项目建设年开始算起，但应予以注明E.动态投资回收期一般比静态投资回收期短【答案】BC23、采用压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，可以采取的其他配套措施有（）。A.改善外部配合条件B.增加每天的施工时间C.使用更先进的施工方法D.改进施工工艺和施工技术E.实施强有力的调度【答案】A24、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》分项工程可按（）划分。A.材料种类B.主要工种C.施工特点D.施工段E.施工工艺【答案】B25、在建设工程施工阶段确定施工进度分解目标时，应考虑的因素有()。A.土建与设备综合施工的合理安排B.工程量清单与施工过程的匹配C.资金供应能力、施工力量配备与施工进度的平衡D.外部协作条件的配合情况E.工程项目所在地区地形、地质、水文、气象等方面的限制条件【答案】ACD26、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】ACD27、市场占有率较高的某知名电商企业为了扩大生产获取更大利润和另一家电商企业约定对某些家用电器的定价只允许在一定范围内波动，因涉及消费者利益，社会舆论影响较大，这一行为引起国家反垄断机关的调查，关于这一事件下列说法正确的是A.电商的这一行为属于经营者集中和垄断协议行为B.我国负责组织、协调、指导反垄断工作的机关是国家反垄断局C.该知名电商企业享有知悉权、陈述权、申辩权和申请权等D.该垄断行为的行政责任包括责令停止违法行为、没收违法所得、罚款和撤销登记【答案】C28、下列价值工程对象的选择方法中，属于非强制确定方法的有（）。A.应用数理统计分析的方法B.考虑各种因素凭借经验集体研究确定的方法C.以功能重要程度来选择的方法D.寻求价值较低对象的方法E.按某种费用对某项技术经济指标影响程度来选择的方法【答案】ABD29、（2020年真题）流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有（）。A.所采用的施工方法B.所采用的施工机械类型C.投入施工的工人数和工作班次D.施工过程的复杂程度E.工人的熟练程度【答案】AB