山开建设监理期末复习题

建设监理-题库1、建设项目管理服务的主体是（）。(单选题)A、监理单位B、施工单位C、设计单位D、勘察单位答案：A

难易度：易2、项目业主与监理方的关系是（）。(单选题)A、监督与被监督B、委托与被委托C、行政隶属D、没有任何关系答案：B

难易度：易3、建设工程监理的实施需要（）委托和授权。(单选题)A、施工单位B、政府部门C、项目业主D、监理单位答案：C

难易度：易4、科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（）。(单选题)A、服务性B、公正性C、独立性D、科学性答案：C

难易度：易5、拟建项目的轮廓设想是指（）。(单选题)A、可行性报告B、项目建议书C、施工图纸D、施工草图答案：B

难易度：易6、甲级监理企业具有取得监理工程师注册证书的监理人员不得少于（）人。(单选题)A、5B、10C、15D、25答案：D

难易度：易7、在规定时间内没有参加资质年检的工程监理企业，其资质自行失效，且（）年不得重新申请资质。(单选题)A、1B、2C、3D、4答案：A

难易度：易8、工程监理企业的监理活动收入扣除直接成本、间接成本和各种税金之后的余额是（）。(单选题)A、利润B、税金成本C、工资收入D、福利基金答案：A

难易度：易9、监理工程师与监理员的主要不同点在于（）。(单选题)A、从事的工作内容不同B、监理工程师有岗位签字权C、要求的具有的学历高低不同D、从事工程建设项目年限不同答案：B

难易度：易10、建设监理主管机构对工程监理企业实施监督管理的最重要依据是（）。(单选题)A、监理规划B、监理合同C、监理大纲D、监理实施细则答案：A

难易度：易11、编制监理规划的总负责人是（）。(单选题)A、项目业主B、设计工程师C、总监理工程师D、监理员答案：C

难易度：易12、一名上级管理人员所直接管理的下级人数是指（）。(单选题)A、管理层次B、管理跨度C、管理部门D、管理职责答案：B

难易度：易13、职能制监理组织形式的缺点是（）。(单选题)A、要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重B、多头领导，容易造成职责不清，协调工作多C、专业职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。D、纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。答案：B

难易度：易14、事先分析目标偏离的可能性，采取预防性控制措施，使实际目标符合计划要求，从而达到有效控制的形式是（）。(单选题)A、主动控制B、被动控制C、移动控制D、转动控制答案：A

难易度：易15、工程建设项目控制的三大目标是（）。(单选题)A、质量、进度、投资B、安全、质量、进度C、安全、质量、投资D、安全、进度、投资答案：A

难易度：易16、建设工程监理是由()开展的一种监督管理活动。(单选题)A、监理单位B、施工单位C、设计单位D、勘察单位答案：A

难易度：易17、工程项目施工图设计的基础是（）。(单选题)A、初步设计B、总体设计C、建筑方案设计D、框架设计答案：C

难易度：易18、工程监理企业的监理活动收入扣除直接成本、间接成本和各种税金之后的余额是（）。(单选题)A、利润B、税金成本C、工资收入D、福利基金答案：A

难易度：易19、下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（）。(单选题)A、不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职B、不以个人名义承揽监理业务C、坚持独立自主的开展工作D、同时在两个监理单位注册和从事监理活动答案：D

难易度：易20、必须有总监理工程师负责编制的监理规划系列文件是（）。(单选题)A、监理规划B、监理合同C、监理大纲D、监理实施细则答案：A

难易度：易21、矩阵制监理组织形式的缺点是（）。(单选题)A、要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重B、多头领导，容易造成职责不清，协调工作多C、专业职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。D、纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。答案：D

难易度：易22、目标控制的循环中，每个控制过程的顺序是（）。(单选题)A、投入、转换、反馈、对比、纠正B、投入、反馈、转换、对比、纠正C、对比、投入、反馈、转换、纠正D、投入、转换、对比、反馈、纠正答案：A

难易度：易23、工程项目质量、进度、投资三大目标中，最核心的是（）。(单选题)A、质量B、投资C、进度D、不能确定答案：A

难易度：易24、工程项目建能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（）。(单选题)A、服务性B、公正性C、独立性D、科学性答案：B

难易度：易25、全面考核项目建设成果，检验工程质量的步骤是（）。(单选题)A、项目设计B、建设准备C、施工和动用前准备D、竣工验收答案：D

难易度：易26、工程监理企业在处理业主与承建商之间的矛盾和纠纷时，极力维护业主的权益，就违背了（）原则。(单选题)A、守法B、诚信C、公正D、科学答案：C

难易度：易27、监理人员和监理辅助人员的差旅费、办公费、书报费、通讯费、文印费、医疗费等费用属于建设工程监理费的（）。(单选题)A、直接成本B、间接成本C、税金成本D、利润答案：A

难易度：易28、业主委托监理过程中工程监理企业为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文件是（）。(单选题)A、监理规划B、监理合同C、监理大纲D、监理实施细则答案：C

难易度：易29、一名主管人员有权指挥既定活动的特定领域、分公司或分支机构称为（）。(单选题)A、管理层次B、管理跨度C、管理部门D、管理职责答案：C

难易度：易30、直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（）。(单选题)A、只有一个顶头上司的一元化领导B、有多个顶头上司的多元化领导C、只有一个顶头上司的多元化领导D、有多个顶头上司的一元化领导答案：A

难易度：易31、由于监理人的原因误发施工暂停指示，使承包人造成工期延误和费用增加，承包人应向()索赔。(单选题)A、发包人B、监理人C、发包人或监理人两者之一答案：A

难易度：易32、FIDIC是()。(单选题)A、国际咨询工程师联合会的英语简称B、国际咨询工程师联合会的法语简称C、一种国际上通用的标准合同条件答案：B

难易度：易33、将全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担经济责任，这种公司组建形式属于()。(单选题)A、有限责任公司B、股份有限公司C、上市的股份公司答案：B

难易度：易34、采用()方式招标时，通常需要组织对投标人的资格预审工作。(单选题)A、公开招标B、邀请招标C、邀请议标D、公开议标答案：A

难易度：易35、投标人选择的分包人的资质材料应()。(单选题)A、应随资格预审文件一并提交B、应随投标文件一并提交C、应在首次提出项目分包和分包人时提交答案：C

难易度：易36、我国《招标投标法》规定，从()之后，不得擅自改变中标结果。(单选题)A、招标人发出中标通知B、投标人收到中标通知C、投标人提供履约保证答案：A

难易度：易37、我国《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知投标人。(单选题)A、10天B、20天C、15天D、7天答案：C

难易度：易38、依法必须招标的项目类型，其单项监理合同在()万元以上，必须通过招标方式选择监理单位。(单选题)A、30B、50C、100D、200答案：B

难易度：易39、依法必须招标项目的所有投标都不符合招标文件要求时，应()。(单选题)A、进行议标B、选择相对满意的投标人C、重新招标答案：C

难易度：易40、社会监理的()是区别于政府建设管理的重要特征。(单选题)A、委托性B、面性C、宏观性答案：A

难易度：易41、监理人实施施工阶段监理最直接的依据是()。(单选题)A、工程建设合同B、勘测设计合同C、购销合同答案：A

难易度：易42、项目法人和监理单位应()的形式明确委托与被委托的关系。(单选题)A、用口头合同B、采用书面合同C、采用批准合同答案：B

难易度：易43、项目总监理工程师是监理规划编写的()。(单选题)A、管理者和起草者B、主持者和决策者C、指导者和起草者答案：B

难易度：易44、监理单位改组为股份制，原取得资格证书单位的注册资金占()以上、原注册监理人员不变时，按变更处理。(单选题)A、40%B、50%C、60%答案：B

难易度：易45、标底一经审定应密封保存至开标时，所有接触过标底的人员均负有保密()，不得泄漏。(单选题)A、行政责任B、法律责任C、刑事责任答案：B

难易度：易46、项目法人只有将有关监理事宜明确地反映在()中，才能使被监理单位接受并配合监理工作。(单选题)A、监理合同B、工程建设合同C、经济合同答案：B

难易度：易47、通常监理规划应在()基础上编写。(单选题)A、设计文件B、监理招标文件C、项目法人认可的监理大纲。答案：C

难易度：易48、我国实施建设工程监理的基本条件主要有（）。(多选题)A、社会主义计划经济体制B、社会主义市场经济体制C、法制环境D、配套机制E、共产党的领导答案：BCD

难易度：易49、监理工程师职业道德守则中包括（）等内容。(多选题)A、可以同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动B、坚持独立自主地开展工作C、不以个人名义承揽监理业务D、不收受被监理单位的任何礼金E、努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平答案：BCDE

难易度：易50、工程监理企业的监理能力和效果主要取决于（）。(多选题)A、监理人员素质B、专业配套能力C、监理设施和管理水平D、监理业绩E、注册资本答案：ABCDE

难易度：易51、下列关于监理工程师考试与注册说法正确的有（）。(多选题)A、监理工程师是一种岗位职务，专业资格实行注册制度B、监理工程师执业资格需通过全国统考C、监理工程师初始注册有效期为三年D、监理工程师办理变更注册后，一年内可以再次变更E、监理工程师是一种执业资格，实行考试制度答案：ABE

难易度：易52、监理工作项目设计阶段的制度主要包括（）。(多选题)A、设计大纲与设计要求编写及审核制度B、设计委托合同管理制度C、设计咨询制度D、设计方案评审制度E、施工图纸审核制度答案：ABCDE

难易度：易53、组织构成因素包括（）。(多选题)A、合理的组织联系B、合理的管理跨度C、合理的管理层次D、合理确定职能E、合理划分部门答案：BCDE

难易度：易54、工程项目三大目标间的对立关系表现在（）。(多选题)A、提高质量标准就增加投资B、提高质量标准就延长工期C、缩短工期就增加投资D、提高质量工程不返工，相当于缩短工期E、缩短工期，项目提前动用，增加经济效益答案：ABC

难易度：易55、建设工程监理与政府工程质量监督的区别体现在（）。(多选题)A、行为主体不同B、性质和手段不同C、工作依据不同D、工作深度不同E、工作广度不同答案：ABCDE

难易度：易56、我国实施建设工程监理的配套机制主要涉及（）。(多选题)A、需求机制B、科学决策机制C、竞争机制D、施工单位负责制E、社会主义市场体制答案：ABC

难易度：易57、工程项目的生命周期若分为三个阶段，包括（）。(多选题)A、项目决策阶段B、项目设计阶段C、项目实施阶段D、项目使用阶段E、项目维修阶段答案：ACD

难易度：易58、建设监理规划系列性文件主要包括（）。(多选题)A、监理大纲B、监理规划C、监理实施细则D、监理合同E、监理委托书答案：ABC

难易度：易59、乙级工程监理企业必须满足（）等条件。(多选题)A、取得监理工程师注册证书的人员不少于15人B、高级工程师和高级建筑师不少于10人C、企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书D、高级经济师不少于2人E、注册资本不少于50万元人民币答案：ACE

难易度：易60、监理工程师注册形式分为（）。(多选题)A、初始注册B、挂靠注册C、续期注册D、变更注册E、隔年注册答案：ACD

难易度：易61、组织构成因素包括（）。(多选题)A、合理的组织联系B、合理的管理跨度C、合理的管理层次D、合理确定职能E、合理划分部门答案：CDE

难易度：易62、必须实行监理的建设工程包括（）。(多选题)A、大中型公用事业工程B、国家重点建设工程C、国债建设工程D、成片开发建设的住宅小区工程E、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程答案：ABDE

难易度：易63、实施建设监理体制的意义主要涉及（）。(多选题)A、满足投资者对工程技术服务的社会需要B、有利于实现政府在工程建设中职能转变C、有助于培养、发展、完善我国的建筑市场D、促进建设领域实现“两个根本性转变”E、巩固社会主义市场经济地位答案：ABCD

难易度：易64、监理工程师不得在（）兼职。(多选题)A、政府机关B、施工单位C、设备制造单位D、材料供应单位E、设计单位答案：ABCD

难易度：易65、下列关于监理工程师考试与注册说法错误的有（）。(多选题)A、监理工程师是一种岗位职务，专业资格实行注册制度B、监理工程师执业资格需通过全国统考C、监理工程师初始注册有效期为三年D、监理工程师办理变更注册后，一年内可以再次变更E、监理工程师是一种执业资格，实行考试制度答案：CD

难易度：易66、总监理工程师应履行的职责涉及（）。(多选题)A、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责B、审核分包单位的资质C、签发开工、停工令D、主持或参与工程质量施工调查E、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算答案：ABCDE

难易度：易67、项目建设中，只需在设计阶段选择最优方案，施工阶段无所谓。(判断题)答案：错误

难易度：易68、我国建设工程管理体制是在政府有关部门的监督下，由项目业主、承建商、建设监理单位直接参加的“三方”管理体制。(判断题)答案：正确

难易度：易69、工程建设监理虽属管理性质专业，因此其工作就是单一的监督管理行为。(判断题)答案：错误

难易度：易70、项目监理细则必须有总监理工程师主持编写。(判断题)答案：错误

难易度：易71、项目监理机构人员组成中，总监理工程师越多越好，监理员越少越好。(判断题)答案：错误

难易度：易72、建设项目监理工作完成后，监理方必须上项目法人提交建设工程监理档案材料。(判断题)答案：正确

难易度：易73、监理效果是指能够监理多大规模和多大复杂程度的工程建设项目。(判断题)答案：错误

难易度：易74、制定实现监理目标的计划，是建设工程实施的依据和指南。(判断题)答案：正确

难易度：易75、建设监理组织形式和规模应根据服务期限、工程类别，技术复杂度等多项因素确定。(判断题)答案：正确

难易度：易76、编制标底时，项目划分、工程量、施工条件等无须和招标文件一致。(判断题)答案：错误

难易度：易77、监理单位的经营活动经费应列入监理费的直接成本。(判断题)答案：错误

难易度：易78、总监理工程师有权建议撤换承包单位的工程项目经理和工程建设承包单位。(判断题)答案：错误

难易度：易79、总监理工程师负责制的主要含义是总监理工程师对项目各方面全权负责。(判断题)答案：错误

难易度：易80、项目法人应与监理单位依法签订书面监理合同。(判断题)答案：正确

难易度：易81、政府建设主管部门主要根据监理效果和管理水平对监理单位进行资质定级。(判断题)答案：错误

难易度：易82、根据有关规定，监理单位的法人代表和主要技术负责人应由具有高级专业技术职称且取得监理工程师资格证书并经注册上岗的现职人员担任。(判断题)答案：错误

难易度：易83、在大中型水利工程建设监理招标实践中，除《水利工程建设监理合同示范文本》专用合同条款中所列条款外，招标单位不得擅自变动通用合同条款中的条款内容。(判断题)答案：正确

难易度：易84、监理单位更换总监理工程师须通知项目法人，且应保持其他主要监理人员的相对稳定。(判断题)答案：错误

难易度：易85、旁站监理是在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。(判断题)答案：正确

难易度：易86、平行检验是监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。(判断题)答案：正确

难易度：易87、《中华人民共和国公司法》所称的公司是指中国境内的有限责任公司和股份有限公司。(判断题)答案：正确

难易度：易88、水利工程建设监理工程师是指经批准取得《水利工程建设监理工程师资格证书》的人员。(判断题)答案：错误

难易度：易89、水利工程建设监理工程师两年内一直未从事监理工作或不再从事监理工作或被解聘，须向原发证机关交回《水利工程建设监理工程师资格证书》。(判断题)答案：错误

难易度：易90、工程建设监理合同属于一种工程建设合同。(判断题)答案：错误

难易度：易91、水利工程建设监理合同中使用的“月”是指日历月。(判断题)答案：错误

难易度：易92、由于监理人的责任给发包人造成经济损失，通常，其赔偿金等于直接经济损失乘以监理报酬比例。(判断题)答案：错误

难易度：易93、监理单位为项目监理垫付资金的利息应列入直接费。(判断题)答案：错误

难易度：易94、管理跨度是指一个管理人员有能力直接管辖的下属人员的数量。(判断题)答案：正确

难易度：易95、建设项目平行承发包模式的主要优点是便于项目建设的组织协调管理。(判断题)答案：错误

难易度：易96、直线—职能型管理模式的最主要缺点是命令源不唯一。(判断题)答案：错误

难易度：易97、中标通知一旦发出，招标人就不得改变中标结果。(判断题)答案：正确

难易度：易98、在监理合同文件中，监理招标文件比监理投标文件具有优先解释权。(判断题)答案：正确

难易度：易99、项目法人应在施工准备工作完成后，申请项目报建。(判断题)答案：错误

难易度：易100、项目法人应在项目竣工验收后及时组织项目的生产准备工作。(判断题)答案：错误

难易度：易101、工程项目的设计单位即使具有与该工程项目相应的监理资格，也不得承担该项目的建设监理业务。(判断题)答案：错误

难易度：易102、实行招标投标制，项目法人与投标单位可以自行决定工程开工。(判断题)答案：错误

难易度：易103、在国际工程领域，FIDIC是指由世界银行组织编制的一系列标准合同条件的简称。(判断题)答案：错误

难易度：易104、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（）。(单选题)A、内部的、横向的控制B、外部的、纵向的控制C、内部的、自身的控制D、外部的、横向的控制答案：D

难易度：易105、负责组织施工图纸会审的一方为（）。(单选题)A、施工方B、监理方C、材料供应方D、设计方答案：B

难易度：易106、质量检验的方法不包括（）。(单选题)A、掐算法B、目测法C、实验法D、量测法答案：A

难易度：易107、工程造价控制的基本内容就是（）。(单选题)A、准确核算竣工决算价格B、尽可能的降低材料费用C、尽可能的降低人工费用D、准确地计价和有效地控制造价答案：D

难易度：易108、为了确保在施工阶段，或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务.由业主（或工程师）指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用指的是（）。(单选题)A、税金B、利润C、定金D、保留金答案：D

难易度：易109、影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（）。(单选题)A、设备与构配件因素B、技术因素C、人为因素D、水文地质与气象因素答案：C

难易度：易110、关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（）。(单选题)A、工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延B、导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素C、工程延误与工程延期是同一概念D、工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分答案：C

难易度：易111、对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（）(单选题)A、凝结时间指标B、细度指标C、是否符合质量标准D、

稠度指标答案：C

解析：

难易度：易112、合理的质量是指（）(单选题)A、在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少B、在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平C．在一定进度内，达到业主所需要的质量水平C、工程质量竣工后，验收合格答案：B

难易度：易113、下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（）(单选题)A、建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用B、生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和C、建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费D、建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种答案：C

难易度：易114、一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（）(单选题)A、设计阶段B、建设项目发包阶段C．施工阶段C、项目竣工验收阶段答案：C

难易度：易115、可行性研究的核心是（）(单选题)A、市场需求B、技术方案C、建设条件D、经济评价答案：D

难易度：易116、影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（）(单选题)A、人为因素B、技术因素C、设备与构配件因素D、水文地质与气象因素答案：A

难易度：易117、对于关键线路说法正确的一项是（）(单选题)A、网络计划中的关键线路只有一条B、关键线路中不可能经过虚工作C、单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零D、关键线路上的工作不必完全是关键工作答案：C

解析：

难易度：易118、关于对网络计划优化说法不正确的一项是（）(单选题)A、工期优化是压缩计算工期以达到要求工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B、工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标C．在优化过程中，可以将关键工作压缩成非关键工作C、在优化工程中，出现多条关键线路，必须将各条关键线路持续时间压缩同一数值答案：C

难易度：易119、信息的时效性是指（）(单选题)A、合同时间内可用的信息B、现场提供的信息C、预定时间内可用的信息D、在有效时间内可用的信息答案：D

难易度：易120、《担保法》规定，可以抵押的财产有（）。(多选题)A、抵押人依法有权处分的国有土地使用权B、国有土地所有权C、抵押人所有房屋D、汇票、债券等所有证券E、学校、医院等公益设施答案：AC

难易度：易121、关于委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是（）(多选题)A、乙方有授予甲方权限的权利B、甲方有委托监理工程重大事项的决定权C、甲方有完成监理任务后获得酬金的权利D、乙方有对合同承包单位的选定权E、乙方有获得奖励的权利答案：ACD

难易度：易122、监理工程师对工程索赔的影响体现在（）(多选题)A、工程师受业主委托进行工程项目管理B、工程师有处理索赔问题的权利C、作为索赔争议的调解人D、在争执的仲裁过程中作为见证人E、在诉讼过程中作为甲方的合伙人答案：ABCD

难易度：易123、建设工程投资控制的几个阶段分别是（）(多选题)A、投资决策阶段B、设计阶段C、建设项目发包阶段D、施工阶段E、竣工验收阶段答案：ABCDE

难易度：易124、影响建设工程进度因素的来源可能是（）(多选题)A、建设单位及上级机构B、设计、施工及供货单位C、政府建设主管部门D、监理单位本省E、自然条件答案：ABCDE

难易度：易125、施工过程中需要收集的主要信息有（）(多选题)A、业主提供的信息B、承包方提供的信息C、推销商提供的信息D、监理方提供的信息E、与工地相关的其他信息答案：ABDE

难易度：易126、通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括（）(多选题)A、质量监督B、质量控制C、质量保证D、质量改进E、质量策划答案：BCDE

难易度：易127、建设投资的组成包括（）(多选题)A、设备器具购置费B、建筑安装工程费C、工程建设其他费D、预备费E、利税答案：ABCDE

难易度：易128、建立信息编码的原则有（）(多选题)A、编码唯一B、应用方便C、逻辑性强D、具有扩充性E、标准化答案：ABCDE

难易度：易129、最直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制的方法控制是（）。(单选题)A、施工技术方案B、组织措施C．检测手段C、工艺流程答案：A

难易度：易130、施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，分部、分项工程的质量评定属于（）阶段。(单选题)A、事前控制B、事中控制C．事后控制C、以上都不是答案：B

难易度：易131、下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（）。(单选题)A、建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用B、生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和C、建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费D、建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种答案：C

难易度：易132、可行性研究报告是（）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。(单选题)A、施工单位B、项目业主C、监理单位D、设计单位答案：B

难易度：易133、在建设项目投资全过程中，耗资量最多主要发生在施工阶段，约占总投资的（）以上。(单选题)A、70%B、60%C、50%D、80%答案：A

难易度：易134、建设工程进度控制计划系统涉及建设单位、监理单位、设计单位、施工单位，其中对项目可行性研究．设计任务书及初步设计的工作进度安排属于（）的计划系统。(单选题)A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位答案：A

难易度：易135、工程网络计划的计划工期应（）。(单选题)A、等于要求工期B、等于计算工期C、不超过要求工期D、不超过计算工期答案：C

难易度：易136、信息的时效性是指（）。(单选题)A、合同时间内可用的信息B、现场提供的信息C、预定时间内可用的信息D、在有效时间内可用的信息答案：D

难易度：易137、招标准备阶段的主要工作有()。(多选题)A、工程报建B、选择招标方式C、申请招标D、编制招标文件E、开标答案：ABCD

难易度：易138、组成建设工程施工合同的文件包括（）。(多选题)A、施工合同协议书B、中标通知书C、工程报价单或预算书D、工程量清单E、图纸答案：ABCDE

难易度：易139、建设监理目标控制包括（）。(多选题)A、质量控制B、投资控制C、进度控制D、人员控制E、设备控制答案：ABC

难易度：易140、根据材料的保证资料和信息的具体情况，质量检验程度分为（）。(多选题)A、详检B、抽检C、免检D、全部检验E、漏检答案：BCD

难易度：易141、建设工程投资控制的几个阶段分别是（）。(多选题)A、投资决策阶段B、设计阶段C、建设项目发包阶段D、施工阶段E、竣工验收阶段答案：ABCDE

难易度：易142、影响建设工程进度因素的来源可能是（）。(多选题)A、建设单位及上级机构B、设计、施工及供货单位C、政府建设主管部门D、监理单位本省E、自然条件答案：ABCDE

难易度：易143、施工过程中需要收集的主要信息有（）。(多选题)A、业主提供的信息B、承包方提供的信息C、推销商提供的信息D、监理方提供的信息E、与工地相关的其他信息答案：ABDE

难易度：易144、物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是施工总进度计划。(判断题)答案：错误

难易度：易145、在单代号搭接网络计划中，关键线路是指时间间隔均为零的线路。(判断题)答案：正确

难易度：易146、在建设工程勘察设计工作中，对于重大工程和技术复杂工程，可根据需要增加技术设计阶段。(判断题)答案：正确

难易度：易147、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是货款交付。(判断题)答案：错误

难易度：易148、总监理工程师应在工程开工日期(7)天前向施工单位发出工程开工令。(判断题)答案：正确

难易度：易149、根据《招标投标法》，招标人应当自确定中标人之日起20日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。(判断题)答案：错误

难易度：易150、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在政府公布的招标采购等网站发布招标公告。(判断题)答案：错误

难易度：易151、工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是资源消耗比较均衡的关键工作。(判断题)答案：错误

难易度：易152、工程监理企业资质证书的有效期为5年。(判断题)答案：正确

难易度：易153、工程项目质量控制可定义为：为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动。(判断题)答案：正确

难易度：易154、建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。(判断题)答案：正确

难易度：易155、采用横道图比较法，可以形象、直观地反映实际进度与计划进度的比较情况。(判断题)答案：正确

难易度：易156、高处作业是指在坠落高度离基准面2m以上（含2m），有可能坠落的高处进行的作业。(判断题)答案：正确

难易度：易157、临时用电设备5台至5台以上或总容量在50kW及50kW以上者，应编制临时用电施工组织设计，将临时用电管理规范化。(判断题)答案：正确

难易度：易158、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费中的企业管理费。(判断题)答案：正确

难易度：易159、项目在开工建设之前要做好哪些准备工作？(简答题)答案：项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括：（1）征地、拆迁和场地平整。（2）完成施工用水、电、路等工程。（3）组织设备、材料订货。（4）准备必要的施工图样。（5）组织施工招标投标，择优选定施工单位。

难易度：易工程监理三大目标控制任务是什么？(简答题)答案：（1）建设工程质量控制任务。建设工程质量控制，就是通过采取有效措施，在满足工程造价和进度要求的前提下，实现预定的工程质量目标。（2）建设工程造价控制任务。建设工程造价控制，就是通过采取有效措施，在满足工程质量和进度要求的前提下，力求使工程实际造价不超过预定造价目标。（3）建设工程进度控制任务。建设工程进度控制，就是通过采取有效措施，在满足工程质量和造价要求的前提下，力求使工程实际工期不超过计划工期目标。

难易度：易合同的基本原则有哪些？(简答题)答案：合同双方的当事人在构成合同时必须遵循以下基本原则：（1）平等、自愿原则；（2）公平、诚实信用原则；（3）守法、不得损害社会公共利益的原则；（4）依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。

难易度：易162、质量控制包括哪些主要内容？(简答题)答案：质量控制包括以下主要内容：（1）审查承包者的资格和质量保证条件，优选承包者，确认分包者。（2）确定质量标准和明确质量要求。（3）督促承建商建立与完善质量保证体系。（4）组织与建立本项目的质量监理控制体系。（5）项目实施过程中实行质量跟踪、监督、检查、控制。（6）质量缺陷或事故的处置。

难易度：易质量检验的方法有哪些？(简答题)答案：现场所用原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行检验的方法，一般可分为三类，即目测法、检测工具量测法以及试验法。1.目测法目测法是凭借感官进行检查。这类方法主要是根据质量要求，采用看、摸、敲、照等手法对检查对象进行检查。2.量测法量测法就是利用量测工具或计量仪表，通过实际量测结果与规定的质量标准或规范的要求相对照，从而判断质量是否符合要求。量测的手法可归纳为靠、吊、量、套。3.试验法试验法是指通过进行现场试验或试验室试验等理化试验手段，取得数据，分析判断质量情况。包括理化试验和无损测试或检验。

难易度：易建设工程投资具有哪些特点？(简答题)答案：建设工程投资具有以下特点：（1）建设工程投资数额巨大；（2）建设工程投资差异明显；（3）建设工程投资需单独计算；（4）建设工程投资确定依据复杂；（5）建设工程投资确定层次繁多；（6）建设工程投资需动态跟踪调整。

难易度：易165、监理工程师应具备哪些素质？具备什么样的条件才能报考监理工程师资格考试？

(简答题)答案：答：监理工程师应具备素质：专业知识丰富；实际工程经验丰富；身体健康；品德良好。报考监理工程师资格考试具备的条件：具有高级专业技术职称或取得中级专业技术职称后具有3年以上工程设计或施工管理实践经验；在全国监理工程师注册管理机关认定的培训单位经监理业务培训，并取得培训结业证书。

难易度：易166、监理单位的资质要素包括哪些内容？

(简答题)答案：答：监理单位的资质要素包括：监理人员要具备较高的工程技术或经济专业知识；专业配套能力；技术装备；管理水平；监理经历和业绩。

难易度：易167、监理组织的形式有哪些？确定监理组织人员数量时通常考虑哪些因素？

(简答题)答案：答：监理组织的形式有：直线式项目监理组织；职能式项目监理组织；直线职能式项目监理组织；矩阵式项目监理组织。确定监理组织人员数量时通常考虑的因素：工程建设强度；工程复杂程度；工程的专业种类；监理人员的业务素质；监理组织结构和任务职能划分。

难易度：易168、什么是工程建设监理规划？编制工程建设监理规划有何作用？

(简答题)答案：答：工程建设监理规划：是监理单位接受业主委托后编制的,指导项目监理组织全面开展监理工作的指导性文件。工程建设监理规划作用：指导项目监理机构全面开展项目监理工作；

是工程建设监理主管机构对监理单位实施监督管理的重要依据；

监理规划是业主确认监理单位是否全面、认真工程建设监理合同的主要依据；监理规划是监理单位重要的存档资料。

难易度：易169、进度控制的含义是什么？影响进度控制的因素有哪些？

(简答题)答案：答：进度控制的含义：是指在工程项目各建设阶段编制进度计划，将该计划付诸实施，在实施的过程中检查工程是否按计划要求进行，如有偏差，找出原因，采取补救措施调整或调整、修改原进度计划，直至竣工。影响进度控制的因素有：人的因素；材料、机具、设备的干扰因素；地基干扰因素；资金干扰因素；环境干扰因素。

难易度：易170、组织协调有哪些层次？组织协调的方法一般有哪些？

(简答题)答案：答：组织协调的层次有：监理组织内部的协调；近外层协调：监理组织与建设单位、设计单位、施工单位、材料设备供应等参与工程建设单位之间关系的协调；远外层协调：监理组织与政府有关部门、社会团体等单位之间关系的协调。组织协调的方法：会议协调法；书面文件协调法；交谈协调法。

难易度：易171、简述工程费用支付的原则。(简答题)答案：答：（1）支付必须以工程计量为基础；（2）支付必须以技术规范和报价单为依据；（3）支付必须及时；（4）支付必须以日常记录和合同条款为依据；（5）支付必须遵循严格的程序。

难易度：易172、监理工程师进度监理中的主要职责应包括哪些内容？(简答题)答案：答：（1）审批工程开工前所提交的总体施工进度计划，现金流动计划和总说明及在各个施工阶段提交的各种详细进度计划；（2）审批项目施工计划中的年度施工日与四个季节施工的进度计划；（3）施工过程中，重点检查.控制实际进度与计划偏差，使工程保顺利；（4）当工程未能按计划执行时，应要求承包人调整或修改进度计划，并要求承包人采取必要措施加快施工进度。（5）定期向业主报告工程进度情况。

难易度：易173、简述质量监理的特点。(简答题)答案：答：（1）监理工程师对工程质量的监理权受法律保护（2）工程质量监理是监理工程师对一填工程实行全过程.全方位.全天候的全面质量管理

（3）工程质量监理强调事先监理和主动监理

（4）质量监理与工程支付挂钩，质量好坏直接关系到承包商的经济效益

难易度：易174、简述质量事故的处理程序。(简答题)答案：答：（1）监理工程师应立即指令承包人暂停该项工程的施工，并采取有效的安全措施（2）监理工程师应要求承包人尽快提出质量事故报告并报告业主（3）监理工程师应组织有关人员在对质量事故现场进行审查.分析.诊断.测试或验算的基础上，对承包人提出的处理方案予以审正.修正.批准，并指令恢复该项工程施工。（4）监理工程师应对承包人提出的有争议的质量事故责任予以判定。

难易度：易175、某承包商在1月份完成了3座涵洞和500m3土方，但在涵洞约7天抗压试验结果未达到设计规范要求，问是否同意承包商申报1月份的工程计量？

(论述题)答案：按照工程计量的依据，计量的基本条件和前提是质量合格，质量不合格部分不予以计量。因此，计量工程师在进行计量时，一定要同质量监理工程师密要配合，只有监理工程师签发了质量合格证书的工程内容，才能计量。项目的分项工程计量如资料不齐全时，也可以拒绝计量，像上述问题，必须等结构物28天强度报告出来，只有在认证合格后才予以计量，不合格就应进行处理。

难易度：易176、某道路工程建设项目，其工程开竣工时间分别为当年的4月1日和9月30日。业主根椐该工程的特点及项目构成情况，将工程分为三个标段。其中，第三标段工程造价为4150万元，第三标段中的预制构件由甲方提供(直接委托构件厂生产)。

1．A监理公司承担了第三标段的监理任务，委托监理合同中约定监理期限为190天，监理酬金为60万元。但实际上，由于非监理方原因导致监理时间延长了25天。经协商，业主同意支付由于时间延长而发生的附加工作报酬。

2．为了做好该项目的投资控制工作，监理工程师明确了以下投资控制措施：．

(1)编制资金使用计划，确定投资控制目标；

(2)进行工程计量；

(3)审核工程付款申请，签发付款证书；

(4)审核施工单位编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析；

(5)对施工单位报送的工程质量评定资料进行审核和现场检查，并予以签证；

(6)审核施工单位现场项目机构的技术管理体系和质量保证体系。

3．第三标段施工单位为C公司，业主与C公司在施工合同中约定：

(1)开工前，业主应向C公司支付合同价25％的预付款，预付款从第三个月开始等额扣还，四个月扣完。

(2)业主根据C公司完成的工程量(经监理工程师签证后)按月支付工程款，保留金额为合同总额的5％，保留金按每月产值的10％扣除，直至扣完为止。

[问题]

一、由于非监理方原因导致监理时间延长25天而发生的附加工作报酬是多少?(保留小数点后两位)

二、监理工程师明确的投资控制措施中，哪些不属于投资控制措施?(论述题)答案：一、附加工作的报酬=25(天)×=7.89万元，式中60万元为第三标段监理合同报酬额。

二、在所明确的投资控制措施中，第(5)项和第(6)项不属于投资控制措施。

难易度：易177、某实施施工监理的工程，建没单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为2009年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。

经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示（时间单位：天）。

图1施工总进度计划工程实施中发生了下列事件：事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2009年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。问题：（1）事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。（2）事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。(论述题)答案：（1）事件1答复：同意推迟3天开工（或：同意2009年3月4日开工），同意赔偿损失3万元。理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。（2）事件2采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；

理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。

解析：

难易度：易178、某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。问题：（1）监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？（2）监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？（3）在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？(论述题)答案：（1）监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工程检查（钢筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试块施压报告等。（2）监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽检资料、试验报告等。（3）监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。

难易度：易179、对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？（2）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？(论述题)答案：（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1）承包商受到了实际损失或损害；2）损失不是因承包商的过错造成3）损害也不是承包商应承担的风险造成４）承包商在合同规定的索赔时限内提出。（2）两次索赔处理对第一次索赔1）判定第一次索赔成立。因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提相互了索赔申请。2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。3）监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔1）判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。

难易度：易180、某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人，施工阶段监理工程师20人，并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。子项监理工程师王工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将蒸馏塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位的资质证明，王工审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。王工还审核了承包方送来的蒸馏塔设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方反映，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。王工说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就找业主。问题：（1）该项目的监理公司应派出几名总监理工程师？为什么？总监理工程师监理项目监理机构应选择什么结构形式？总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？为什么？（2）根据监理人员的职责分工，指出王工的工作哪些是履行了自己的职责，哪些不属于王工应履行的职责？不属于王工履行的职责应属于谁履行？(论述题)答案：（1）该项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同（或一个项目监理机构）。总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。分阶段制定监理规划妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。（2）王工的职责问题：要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议；巡视现场，这些均属于王工的职责。不属于王工的职责有：下达停工令；审查确认分包单位资质；协调业主与承包方关系。这些都属于总监理工程师的职责。

难易度：易181、某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前主体结构正在施工。问题：（1）监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？（2）监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？（3）在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？(论述题)答案：（1）监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工程检查（钢筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试块施压报告等。（2）监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽检资料、试验报告等。（3）监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。

难易度：易182、事件1：施工单位完成下列施工准备工作后即向项目监理机构申请开工：①现场质量、安全生产管理体系已监理;②管理及施工人员已到位③施工机具已具备日使用条件④主要工程材料已落实⑤水、电、通信等已满足开工要求。项目监理机构从未上述开工条件不够完备

事件2：项目监理机构审查了施工单位报送的实验室资料，内容包括：实验室资质等级，实验人员资格证书。

事件3：项目监理机构审查施工单位报送的施工组织设计后认为：①安全技术措施符合工程建设强制性标准②资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划满足工程施工需要③施工总平面布置科学合理，同时要求施工单位补充完善相关内容。

事件4：施工单位按照合同约定将钢结构屋架吊装工程分包给具有相应资质和业绩的专业施工单位。分包单位将由其项目经理签字认可的专项施工方案直接报送项目监理机构，专业监理工程师审核后批准了该专项施工方案。

问题：

1、针对事件1，施工单位申请开通还应具备哪些条件?

2、针对事件2，项目监理机构对试验室的审查还应包括哪些内容?

3、针对事件3，项目监理机构对施工组织设计的审查还应包括哪些内容?

4、分别指出事件4中分包单位和专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。(论述题)答案：1、施工单位申请开工还应具备的条件：(1)设计交底和图纸会审已完成，(2)施工组织设计已经由总监理工程师签认;(3)进场道路已满足开工要求。

2、项目监理机构对试验室的审查还应包括：(1)试验室的试验范围;(2)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;(3)试验室管理制度。

3、项目监理机构对施工组织设计的审查还应包括：(1)编审程序应符合相关规定;(2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。

4、(1)分包单位的不妥之处：分包单位将由其项目经理签字认可的专项施工方案直接报送项目监理机构。

正确做法：分包单位的专项施工方案应由分包单位技术负责人签字后，交给总包单位，经总包单位技术负责人审查、签字后，提交项目监理机构审核。

(2)专业监理工程师的不妥之处：专业监理工程师审核后批准了分包单位经项目经理签字的专项施工方案。

正确做法：在总监理工程师的组织下，专业监理工程师应审查总包单位报送的专项施工方案，并将审查意见提交给总监理工程师。

难易度：易183、某工程，施工过程中发生如下事件：[事件1]:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，安排监理员检查、复核报验表所附的测量人员资格证书、施工平面控制网和临时水准点的测量成果，并签署意见。

[事件2]:施工单位在编制搭设高度为28米的脚手架工程专项施工方案的同时，项目经理即安排施工人员开始搭设脚手架，并兼任施工现场安全生产管理人员，总监理工程师发现后立即向施工单位签发了监理通知单要求整改。[事件3]:在脚手架拆除过程中，发生坍塌事故，造成施工人员3人死亡、5人重伤、7人轻伤。事故发生后，总监理程师立即签发工程暂停令，并在2小时后向监理单位负责人报告了事故情况。

问题：1．写出事件1中的不妥之处，说明理由。项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核还应包括哪些内容？2．指出事件2中施工单位做法的不妥之处，写出正确做法。3．指出事件2中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。4．按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，确定事件3中的事故等级。(论述题)答案：1．事件1中，项目监理机构的不妥之处有：安排监理员检查、复核与签署监理意见，正确做法：安排专业监理工程师检查、复核与签署监理意见。项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核内容还应包括：测量设备的检定证书，高程控制网和控制桩的保护措施。

2．事件2中，施工单位的不妥之处有：(1)专项施工方案编制的同时就开始搭建脚手架，正确做法：编制专项施工方案后，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后才可安排搭建脚手架。(2)项目经理兼任施工现场安全生产管理人员，正确做法：应安排专职安全生产管理人员。

3．事件2中，总监理工程师的不妥之处有：向施工单位签发监理通知单，正确做法：报建设单位同意后，签发工程暂停令。

4．事件3中，事故等级属于较大事故。总监理工程师的不妥之处是：在事故发生2小时后向监理单位负责人报告，正确做法：应在事故发生后立即向监理单位负责人报告。

难易度：易184、某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元，该工程所签订的合同为可调值总价合同，合同报价日期为2008年3月，合同工期为12个月，每个季度结算一次，工程开工日期为2008年4月1日。2008年第四季度施工单位完成产值是710万元。工程人工费、材料构成比例及相关季度造价指数如表1所示。项目人工费材料费不可调值费用钢材水泥集料砖砂木材比例2818137946152008年第一季度造价指数100100.810293.6100.295.493.42008年第四季度造价指数116.81.6.6110.595.698.993.795.5在施工过程中，发生如下四项事件：事件1：2008年四月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质给定地质资料不符，造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；事件2：2008年5月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3万元，相应工序的持续时间增加了3天；事件3：2008年7月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了3.8万元，相应工序的持续时间增加了2天；事件4：2008年8月进入雨季施工，恰逢20年一遇大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。在以上事件中，除事件4外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：（1）增加合同工期13天；（2）增加费用11.8万元。问题（1）

施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？（2）

如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发生的维修费用该如何处理？(论述题)答案：（1）事件1费用索赔成立，因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这是承包方不可预见的。工期不予延长。事件2费用索赔不成立，工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的质量环保措施。事件3费用索赔成立，因为这是设计方案有误。工期不予延长。事件4费用索赔不成立，工期可延长。因为属异常气候条件变化承包商不应得到费用补