2023标准施工合同经典

第页共页2023标准施工合同经典（____字）第一章总则第一条目的和依据本合同的目的是为了明确承包商和业主之间的权利和义务，规范施工过程，确保施工项目的质量和安全，为双方合作提供保障。本合同依据相关法律法规，特别是《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工质量管理条例》等规定。第二条合同定义1.业主：指指定承包商进行施工的单位或个人。2.承包商：指被业主指定进行施工的单位或个人。3.施工项目：指根据业主要求进行建设的工程项目。4.合同价款：指业主向承包商支付的施工费用。5.工期：指完成施工项目所需的时间。6.确定：指双方在签署合同前明确约定的事项。7.非确定：指双方在签署合同前未明确约定的事项。第三条合同内容1.本合同的内容包括但不限于以下事项：1.1工程概况：包括施工项目的基本情况、建设目标和主要功能等。1.2施工范围：包括施工项目的具体工作内容和范围。1.3工程造价：包括合同价款的确定和支付方式。1.4施工期限：包括施工项目的开始和完成时间。1.5施工质量：包括施工项目需要遵循的质量标准和要求。1.6安全和保险：包括工程施工过程中的安全措施和保险责任。1.7变更和索赔：包括双方在施工过程中对合同内容的变更和索赔事项的处理办法。1.8合同解除：包括合同解除的条件和方式。1.9法律适用和争议解决：包括合同的适用法律和争议解决方式。1.10其他约定：合同中未明确约定但需要双方共同遵守的事项。第四条合同签署和生效1.双方在签署合同前应当认真审核合同内容，并确保合同书面形式的完整性和真实性。2.合同签署后，生效条件可以是双方签署或盖章，或者一方支付合同价款，或者根据合同约定的其他条件。3.自合同生效之日起，双方应当按照合同约定履行各自的权利和义务。第二章工程概况和范围第五条工程概况1.业主应当提供项目的详细概况，包括但不限于项目地点、规模、功能和总体设计要求等。第六条施工范围1.承包商应当根据业主要求和工程概况，确定项目的具体工作内容和范围，并与业主达成一致。2.承包商应当按照工程设计方案进行施工，确保施工项目的安全和质量。第三章工程造价第七条合同价款1.合同价款应当是明确的，包括施工项目的费用和税费等，双方应当明确约定。2.业主应当按照合同约定及时支付合同价款。3.承包商应当按照合同约定提供合格的施工服务，并按照合同价款要求向业主申请支付。第八条付款方式1.业主应当按照合同约定的付款方式和时间向承包商支付合同价款。2.付款方式可以是分期支付、阶段性支付或者完工后一次性支付等。3.双方应当保持付款的准确记录，以便于后续的核对和处理。第四章施工期限第九条施工期限1.施工期限应当根据工程概况、施工范围和合同价款等确定，并在合同中明确约定。2.施工期限的计算应当排除不可抗力因素和双方一致认可的延期情况。3.如施工期限需要延长，双方应当协商达成一致，并在合同中明确约定延期的时间和条件。第五章施工质量第十条施工质量要求1.施工项目的质量应当符合国家标准和行业标准的要求，承包商应当按照施工图纸和设计要求进行施工。2.承包商应当保证施工项目的质量，确保项目达到设计要求和合同约定的标准。第十一条质量验收1.施工项目完成后，业主有权对施工质量进行验收，验收时间和验收标准应当在合同中明确约定。2.业主应当按照验收标准对施工质量进行评估，并及时通知承包商验收结果。3.如施工项目不符合验收标准，承包商应当及时进行整改，直至达到验收标准为止。第六章安全和保险第十二条安全措施1.承包商应当在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工现场的安全和工人的人身安全。2.业主有权要求承包商提供施工安全措施的详细计划，并对计划的执行进行监督。第十三条保险责任1.施工过程中发生的事故和损失应当由承包商负责，并承担相应的经济赔偿责任。2.承包商应当购买施工过程中必要的保险，确保施工项目的安全和业主的利益。第七章变更和索赔第十四条合同变更1.如施工过程中需要变更合同内容，双方应当协商达成一致，并按照合同约定办理变更手续。2.合同变更应当包括变更的事项、时间和费用等，并由双方签署或盖章确认。第十五条索赔处理1.如承包商因业主的原因无法按照合同约定进行施工，承包商有权向业主提出索赔要求。2.索赔要求应当合理，并经过双方协商达成一致后，方可实施。第八章合同解除第十六条合同解除条件1.合同解除可以是双方协商一致或者符合法律法规规定的情况。2.如合同解除是因为承包商的原因，承包商应当承担相应的违约责任。第九章法律适用和争议解决第十七条适用法律本合同的适用法律为中华人民共和国法律。第十八条争议解决1.合同争议应当通过协商解决，如协商不成，应当提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。2.受理合同争议的人民法院应当是根据本合同约定的合同履行地或者有管辖权的人民法院。第十章其他约定第十九条其他约定1.本合同生效后，任何一方不得擅自变更合同内容，如需变更应当经过双方协商达成一致并签署补充协议。2.本合同未尽事宜，双方应当根据诚实信用原则和有关法律法规进行解决。第二十条合同附件本合同的附件包括但不限于以下文件：1.工程概况和设计文件；2.施工图纸和设计要求；3.施工安全措施计划；4.工程变更和索赔文件。第二十一条合同