水电站施工合同范本

水电站施工合同范本甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：xxx电站厂房及大坝除险加固工程

二、工程地点：xxx电站厂房及大坝

三、工程范围和内容：

1、甲方提供的施工图纸及有关技术文件所涉及的工程范围和内容；

2、招标文件及招标补充文件所明确的工程范围和内容；

3、工程量清单及说明所列的工程范围和内容；

4、甲方书面通知所列的工程范围和内容；

5、其他应当包括在工程范围内的具体工作内容。

四、工程造价：

1、本工程合同总价为人民币xx万元整，其中：招标范围内的工程造价为人民币xx万元整；由于施工现场条件的变化，新增工程造价为人民币xx万元整（附结算审定单）；总计工程造价为人民币xx万元整（附结算审定单）。

2、本工程的招标工程量清单以第x册（第x页至第x页）为准，其分部分项工程量清单已包含在投标报价的综合单价中，不再另行计量。

3、本工程的招标范围由甲方以施工图纸（包括水、电部分的图纸）及有关技术文件、招标文件（包括补充文件）的形式明确，并在招标工程量清单中详细列出。

4、本工程的招标工程量清单是本合同的重要组成部分，也是投标报价和工程结算的依据。在投标报价中，投标人必须按招标工程量清单填报综合单价和总价；在结算时，投标人必须按照招标工程量清单所列的工程数量和综合单价进行计量和计价。任何未在招标工程量清单中列明的项目，均不得列入结算。

5、乙方应当根据甲方提供的施工图纸和有关技术文件进行施工。如果发现实际情况与施工图纸和有关技术文件不符，或者出现其他需要变更的情况，应当及时向甲方提出变更申请，待甲方确认后方可进行变更。未经甲方同意，乙方不得自行变更施工图纸和有关技术文件所涉及的工程内容和范围。

6、在施工过程中，如果因乙方原因造成工程变更或增加工程量，应当由乙方自行承担由此增加的费用；如果因甲方原因造成工程变更或增加工程量，应当由甲方承担由此增加的费用。任何一方不得以任何方式要求对方承担因工程变更或增加工程量而产生的额外费用或其他任何形式的损失。

7、本工程的招标文件是本合同的组成部分之一，与本合同具有同等法律效力。在投标报价中，乙方应当按照招标文件的要求填报综合单价和总价；在结算时，乙方应当按照招标文件所列明的工程内容和综合单价进行计量和计价。任何未在招标文件中列明的项目，均不得列入结算。

8、在施工过程中，如果因乙方原因造成工期延误，应当由乙方自行承担由此产生的损失；如果因甲方原因造成工期延误，应当由甲方承担由此产生的损失。任何一方不得以任何方式要求对方承担因工期延误而产生的额外费用或其他任何形式的损失。水电站施工合同范本

甲方：

乙方：

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，根据平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙方使用GPS设备及定位服务达成一致，特签定本合同。

第一条：设备及服务

1、1乙方为甲方提供两台型号为x的GPS设备（以下简称“设备”），每台设备包括主机1台，随机附件1套。每台GPS主机配有一块内置式天线和一张xx移动通信SIM卡（以下简称“SIM卡”）。

2、2每台设备的使用期为一年。自设备交付之日起计算。

3、3乙方为甲方提供GPS定位服务，服务期限为一年，自设备交付之日起计算。

4、4乙方根据甲方要求的时间段对甲方的GPS设备进行定位。

5、5乙方保证所提供的设备的正常使用，如出现设备故障，应及时排除。

第二条：费用及支付方式

2、1甲方应向乙方支付以下费用：

（1）设备费：每台xxx元人民币（RMBxxx）；

（2）定位服务费：每台每月xxx元人民币（RMBxxx）。

21、2上述费用共计：xxx元人民币（RMBxxx）。

211、3甲方应在合同签订后五个工作日内向乙方支付全部费用。乙方在收到款项后开始供货及定位服务。

第三条：交付及验收

3、1乙方应在合同签订后五个工作日内将设备交付到甲方指定的地点。

31、2甲方应在收到设备后五个工作日内完成验收。如有质量问题，应立即通知乙方进行更换或维修。

第四条：质量保证及售后服务

4、1乙方保证所提供的设备是全新的、未经使用过的，并符合国家有关标准。

41、2如因设备质量问题造成甲方的损失，乙方应承担全部责任。

411、3乙方提供一年的免费保修服务。如有非人为因素造成的设备故障，乙方应在收到通知后三个工作日内进行免费维修或更换。保修期内更换或维修的部件或设备，保修期应重新计算。

4111、4甲方如需对设备进行升级或改造，应提前通知乙方，并征得乙方的同意。升级或改造后的设备质量保证及售后服务适用本合同的相关规定。

、5本合同结束时，乙方应向甲方提供完整的设备使用和维护手册。

、6本合同的任何变更、修改或解除均须经双方协商一致并以书面形式确认。任何一方未经另一方同意擅自变更、修改或解除本合同的，应承担违约责任。

、7本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。期满后如需继续执行，应重新协商并签订新的合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。如有争议，应协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。施工合同范本甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包内容：

工程承包内容为：土方开挖回填、各种基础形式及桩基工程、钢筋工程、模板工程、脚手架工程、混凝土浇注工程、砌筑工程、抹灰工程、地面及墙面粉刷工程、门窗制作安装工程、防水工程、装修工程等设计图纸所包含的全部施工内容，并包括给排水、消防、电气、避雷等全部相关图纸内容。但不限于上述内容，乙方同时负责与本工程相关的所有人工材料机械的进场组织调配和管理，包括施工许可证的办理，竣工结算资料收集整理。乙方在总承包范围内同时承担与本工程相关的所有工序和分部分项工程的交叉施工配合管理工作。

四、承包方式：

包工包料。人工费包括乙方为完成本工程所需要的全部人工费用和机械费用及小型材料费用。材料费包括施工主材费(钢筋、砼、水泥、砂石等)、辅助材料费(模板、支撑、脚手架等)、装饰材料费(瓷砖、涂料等)、周转材料费(钢管、扣件等)、低值易耗品费(零星工具等)、劳保用品费(安全帽等)。所有材料必须符合国家质量标准并符合设计和规范要求。乙方应提供材料合格证明及检验报告。乙方提供主要劳务的工日单价在本工地同期同类工日单价的____倍(因本合同为劳务包工包料双包性质，工日单价按本工地同期同类工日单价的倍计算)。

五、合同工期：

从甲方书面通知乙方进场施工之日起至竣工验收合格之日止。因不可抗力因素造成的工期延误，双方另行协商。

六、合同价格及支付方式：

合同总价为人民币：万元整(大写：____万元整)。结算时按图纸及合同约定的内容据实结算，上交管理费按结算价的%上交甲方。甲方支付给乙方的款项必须专款专用，专户存储，甲方不得将款项支付给不具备完成本合同所需的合法资质的其他单位和个人。甲方向乙方支付款项时必须是在乙方办理好验收手续后支付，否则甲方有权拒绝付款。每次付款均应附上工资表和材料耗用表及进帐单等相关证明材料。双方在签订合同时乙方向甲方交纳人民币____万元整(大写：____万元整)作为履约保证金，该保证金在工程竣工验收合格后一周内退还给乙方(无息)。

七、双方的权利和义务：

甲方的权利和义务：

1、提供施工图纸并按合同约定的时间节点下达各阶段施工进度计划。

2、提供合格的建筑材料及周转材料。

3、负责施工现场的总体协调工作，包括施工用水、用电、通讯线路的畅通及夜间施工照明设施的配备等。

4、负责施工现场的安全生产及文明施工工作。

5、负责按合同约定支付乙方的款项。

6、甲方对乙方所承包的工程质量有监督权和检查权，有权随时对乙方的施工质量进行检查验收，对不合格的工程项目或偷工减料等影响工程质量的行为有权随时终止合同并责令其返工直至合格为止，并承担由此造成的一切经济损失。对隐蔽工程在隐蔽前应提前通知甲方进行检查验收合格后方可隐蔽。如乙方在未经甲方验收合格的情况下自行隐蔽所造成的一切损失由乙方自行承担。

7、在施工过程中如遇到设计变更或甲方调整施工方案时，乙方应无条件的按照甲方的要求进行施工并调整相应的材料消耗量及工日投入量。如因乙方原因导致工程不能按计划进度完成时，甲方有权对乙方进行罚款直至解除合同，由此造成的一切经济损失由乙方承担。如因设计变更或甲方调整方案导致乙方亏损较大时应提前书面通知甲方并征得甲方同意后方可继续施工，否则由此造成的损失由乙方自行承担。标题：施工合同范本

一、合同双方

1、1甲方：（以下简称“业主”）

：（具体）

：（）

电子邮箱：（电子邮件）

2、2乙方：（以下简称“承包商”）

：（具体）

：（）

电子邮箱：（电子邮件）

二、合同目标

2、1本合同旨在明确业主和承包商之间的权利和义务，以及施工项目的具体内容和要求。

三、施工项目及范围

3、1本合同所涉及的施工项目包括：（详细列举施工项目及范围）

四、合同价格及支付方式

4、1合同总价为：（具体金额）

41、2支付方式：（明确支付方式，如一次性支付、分期支付等）

411、3支付时间：（明确每期支付的时间和金额）

五、工期及施工进度

5、1工期：（具体工期）

51、2施工进度：（详细说明每个阶段的施工计划和时间表）

六、质量标准及验收方式

6、1质量标准：（明确施工项目的质量标准和验收标准）

61、2验收方式：（详细说明验收的具体流程和要求）

七、安全责任及环保要求

7、1安全责任：（明确业主和承包商的安全责任）

71、2环保要求：（具体环保要求及违规责任）

八、违约责任及争议解决方式

8、1违约责任：（明确违约情况下业主和承包商的责任）

81、2争议解决方式：（选择仲裁、诉讼等解决方式，并明确相关程序和法律适用）

九、保密条款及其他条款

9、1保密条款：（明确双方在合同履行过程中需要保密的事项）

91、2其他条款：（可以补充其他与施工合同相关的条款和要求）

本合同自双方签字或盖章之日起生效。消防安装工程施工合同范本甲方：（以下简称甲方）

：

：

乙方：（以下简称乙方）

：

：

经甲、乙双方共同协商，甲方将消防安装工程承包给乙方，并达成以下协议：

一、工程概况：

1、工程名称：消防安装工程

2、工程地点：

3、工程内容：消防报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统等消防设施的安装施工。

4、施工期限：自签订合同之日起计算，共个月。

5、质量要求：符合国家相关法律法规和行业标准，验收合格。

二、工程费用：

1、工程费用总计：人民币元整（小写：元）。

2、工程费用包括但不限于以下内容：材料费、人工费、运输费、安装费、调试费等。

3、工程费用不包括但不限于以下内容：税费、水电费、场地费等。

4、工程变更及增加项目，经甲、乙双方协商调整。

三、付款方式：

1、甲方在签订合同后个工作日内支付工程总费用的%作为预付款。

2、工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程总费用的%作为进度款。

3、工程全部完工并验收合格后，甲方支付工程总费用的%作为尾款。

4、如遇甲方因不可抗力因素造成工程延期或取消，乙方有权按实际完成的工程量收取部分工程款。

四、工程责任：

1、乙方应按照合同约定的施工内容、质量要求和施工期限完成施工任务。如因乙方原因造成工程延期或质量不符合要求，乙方应承担违约责任。

2、如因甲方原因造成工程延期或取消，甲方应承担违约责任。

3、乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

4、如因甲方原因造成安全事故，甲方应承担全部责任。

5、如遇不可抗力因素造成工程延期或取消，双方应及时协商解决。

6、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。如有未尽事宜，双方可协商解决。标题：消防安装工程施工合同范本

一、合同双方

：

：

乙方：（以下简称乙方）

：

：

二、工程概况

1、工程名称：消防安装工程

2、工程地点：甲方指定地点

3、工程范围：消防设施的安装、调试、验收及后期维护

三、合同条款

1、合同签订：本合同经甲乙双方协商一致，自愿签订。

2、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、工程价款：工程价款按照乙方报价单中的价格进行结算。甲方需在签订合同后三个工作日内支付总价款的50%作为预付款，工程验收合格后支付总价款的45%，剩余5%作为质保金，质保期满后支付。

4、工程期限：工程期限自合同签订之日起计算，具体按照工程进度表执行。

5、工程质量：工程质量应符合国家相关标准及规范，确保安全可靠。

6、保修条款：乙方对所安装的消防设施提供一年质保期，质保期内出现非人为因素造成的故障，乙方应免费维修或更换。

7、违约责任：若甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。若乙方未按照合同约定完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金。

8、争议解决：因履行本合同而发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向当地人民法院提起诉讼。

四、附则

1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格结清全部工程款后终止。

3、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

4、本合同签订后，甲乙双方应共同遵守本合同各项条款，如有违反，违约方应承担相应的责任。铝合金门窗施工合同范本甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在铝合金门窗施工过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本合同。

一、项目概述

项目名称：铝合金门窗施工合同

项目地点：

项目内容：甲方委托乙方负责铝合金门窗的施工，包括门窗的设计、制作、安装、调试等。

项目期限：自合同签订之日起计算，共计天。

二、合同双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）甲方应提供完整的设计图纸和技术要求，并对乙方进行必要的技术指导。

（2）甲方应提供施工所需的场地和必要的施工条件，包括水、电、气等。

（3）甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项。

（4）甲方应对乙方的施工活动进行监督和管理，确保工程质量符合要求。

2、乙方的权利和义务

（1）乙方应按照甲方的设计要求和施工技术规范进行施工。

（2）乙方应保证施工质量和安全，遵守相关的法律法规和规定。

（3）乙方应按时完成施工任务，并在工程完工后进行验收和交付。

（4）乙方应对施工过程中的安全事故和质量问题承担责任。

三、工程款项及支付方式

1、工程总价款为人民币（以下简称“元”）元。

2、甲方应在合同签订后X个工作日内支付工程总价款的50%作为预付款。

3、乙方应在工程完工并通过验收后，提交完整的工程结算资料。甲方应在收到结算资料后X个工作日内支付剩余的工程款项。

4、若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停施工并要求甲方支付滞纳金。滞纳金按未支付款项的1‰/天计算。

四、保密条款

1、双方应对涉及到的商业秘密和技术秘密予以保密，不得泄露或提供给第三方。

2、若因法律法规规定或司法程序需要，乙方应事先告知甲方，并协助甲方采取必要的措施保护商业秘密和技术秘密。

五、违约责任及解决方式

1、若乙方未按照合同约定进行施工或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或整改，并承担由此产生的费用。若因此造成工期延误，乙方应承担违约责任。

2、若甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金并暂停施工。若因此造成工期延误或其他损失，甲方应承担违约责任。

3、若双方因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应协商解决并商定合理的解决方案。

4、若因任何一方违约导致合同无法继续履行或解除合同，违约方应承担由此产生的损失赔偿责任。若双方均有违约行为，应根据各自过错程度分担责任。

5、若因司法程序需要解除合同，双方应积极配合并提交必要的证据材料。若因司法判决导致合同解除，任何一方均不承担违约责任。铝合金门窗施工合同范本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在铝合金门窗施工过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商，特订立本合同。

第一条项目概况

1、项目名称：铝合金门窗施工项目

2、项目地点：____________________

3、项目规模：____________________

4、项目投资额：____________________

第二条施工范围

1、施工内容：铝合金门窗的制作、安装、调试及保修。

2、承包方式：包工包料。

3、工期：自合同签订之日起计算，共______天。

4、质量标准：符合国家相关标准，验收合格。

第三条合同价款

1、合同价款为人民币______元（大写：____________________元整）。

2、支付方式：甲方按工程进度分期付款，工程竣工验收合格后付清余款。

第四条双方权利与义务

1、甲方权利与义务：

（1）提供施工图纸及相关技术资料。

（2）监督乙方的施工过程，对不符合要求的部位提出整改意见。

（3）按照合同约定支付工程款。

（4）负责协调与其他施工单位的配合工作。

2、乙方权利与义务：

（1）按照施工图纸和合同约定完成铝合金门窗的制作、安装、调试及保修工作。

（2）在施工过程中，保证安全生产，如发生人身伤害或财产损失，由乙方承担全部责任。

（3）接受甲方的监督检查，对甲方提出的问题及时整改。

（4）遵守国家法律法规和相关规定，保证施工质量。

第五条违约责任

1、如因乙方原因导致工期延误，每逾期一天，乙方应支付甲方违约金人民币______元。

2、如因甲方原因导致工程款支付延误，每逾期一天，甲方应支付乙方违约金人民币______元。

3、如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的损失。

4、如因甲方原因导致工程款不足或拖欠，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金及赔偿损失。

第六条争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼解决。

第七条其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。防腐施工合同协议书范本甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就以下防腐施工事项达成如下合同协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

4、工程数量：

5、工程计划开工日期：

6、工程计划竣工日期：

二、合同条款

1、合同价款：

本合同价款为人民币（大写）_____________元整，小写：_____________元。

2、付款方式：

（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的20%作为预付款。

（2）进度款：乙方按照合同约定的施工进度完成工程量后，甲方向乙方支付合同价款的40%作为进度款。

（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的35%作为竣工款。

（4）质保金：合同价款的5%作为质保金，在工程保修期满后支付。

3、质量标准：

乙方应按照国家相关标准和甲方的具体要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。

4、保修期：

本工程的保修期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，因乙方施工质量原因造成的损坏，乙方应负责免费维修。保修期满后，乙方应继续提供有偿服务。

5、违约责任：

（1）如因乙方原因导致工程不能按计划开工或竣工，乙方应承担违约责任，并支付违约金。违约金按合同价款的10%计算。

（2）如因甲方原因导致工程不能按计划开工或竣工，甲方应承担违约责任，并支付违约金。违约金按合同价款的5%计算。

6、争议解决方式：

本合同的履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向所在地人民法院提起诉讼。

7、其他约定事项：

（1）乙方应按照国家相关规范和标准进行施工，确保施工安全和质量。

（2）甲方应提供符合国家标准的施工材料和设备，并保证其质量和数量。同时，甲方应提供充足的施工用水和电等条件。

（3）如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

三、附则

1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同条款如需修改或补充，须经双方协商一致并签订书面协议。修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。防腐施工合同协议书范本

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：工程

二、工程地点：

三、承包范围：工程的防腐、保温工程施工。

四、承包方式：

五、合同价格及支付方式：

1、本工程采用固定综合单价承包方式，综合单价为元/m2（大写：），该单价包含人工费、材料费、机械费、税金等一切费用。

2、工程量以甲乙双方现场实际收方为准。最终结算以甲乙双方确认的收方量为准。

3、乙方按工程进度报甲方认可后按月支付完成量的80%工程款，全部工程完工验收合格后付至97%，余3%作为质保金，质保期为一年。

六、工期要求：从签订合同之日起至工程完工验收合格交付使用止，乙方应按甲方要求保证足够的劳动力，保质保量完成工程任务。因甲方原因造成乙方不能正常施工或中途停工，甲方应按乙方实际完成的工作量付给乙方80%的工程款作为误工补助。

七、质量要求：

1、乙方所施工的防腐保温工程应符合国家相关质量检验评定标准及规范要求。

2、乙方应按照合同约定和甲方的要求对本工程进行质量保修。

3、如因乙方原因造成质量达不到规范要求或产生质量隐患，乙方应无偿进行返工或维修，其费用由乙方承担。如因甲方原因造成质量隐患，应由甲方全权负责维修，其费用由甲方承担。

八、安全生产要求：

1、乙方在施工过程中应遵守安全操作规程，建立健全安全生产责任制度，并采取有效的安全防护措施，杜绝安全事故的发生。如因乙方原因造成安全事故，其责任和经济损失由乙方承担。

2、甲方应为乙方提供必要的安全生产条件和安全防护用具。如因甲方原因造成安全事故，其责任和经济损失由甲方承担。

3、乙方应负责施工现场的安全保卫工作，并配备相应的保卫人员和设施，确保施工现场的安全秩序。如因乙方原因造成施工现场失窃或损坏，其责任和经济损失由乙方承担。

4、在合同履行过程中，双方应遵守国家有关环境保护和职业健康安全的法律法规，并采取必要的措施防止环境污染和人员伤害的发生。如因双方原因造成环境污染或人员伤害，其责任和经济损失由双方共同承担。

5、在合同履行过程中，如发生安全事故或环境污染等突发事件，双方应立即采取必要的应急措施进行救援和处理，并及时向有关部门报告。如因双方原因造成应急处置不当或未及时报告的，其责任和经济损失由双方共同承担。高速公路工程施工合同范本甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关建设工程施工规范，结合本工程具体情况，为明确双方责任，确保建设工程施工活动顺利进行，保证工程质量、安全、工期和良好的经济效益，双方本着“公平、公正、公开”和“平等、自愿、协商一致”的原则，就本工程双方合同签定如下：

一、工程概况：

甲方将位于的高速公路工程交由乙方进行施工，该工程总长公里，设计为车道，路面宽度米，预算投资亿元。

二、工程承包范围及内容：

1、路基工程：包括路基土石方开挖、填筑、整平、压实等，以及与路基工程相关的排水、防护等附属工程的施工。

2、路面工程：包括路面基层、面层及排水等附属工程的施工。

3、桥梁工程：包括小桥、涵洞等的设计、施工，以及桥面铺装、防护等附属工程的施工。

4、交通工程：包括交通安全设施、监控系统等的设计、施工。

5、照明工程：包括照明线路的设计、敷设，以及灯具的安装等。

6、绿化工程：包括路侧绿化带的设计、施工。

7、其他工程：包括与本工程相关的其他附属工程的施工，如临时用地、临时用电等。

三、合同工期：

本工程计划开工时间为X年月日，竣工时间为X年月日，总工期为个月。如因不可抗力因素导致工程无法正常进行，经双方协商后可以顺延工期。

四、合同价款及支付方式：

1、本工程合同价款为人民币亿元整。

2、合同签定后，甲方按月完成工程进度并经乙方验收合格后，按照实际完成工程量的%支付工程款；每月25日报进度完成情况及计量支付报表（须有驻地监理工程师签字）报监理处核实并计量支付，计量支付时附相应合格有效的质量评定资料；当工程款支付至合同总价款的%时停止支付（质保金%，缺陷责任期满后一次性支付）。质保金在质保期满后一次性付清（无息）。质保期内无缺陷或缺陷修复合格并经监理确认后质保金一次付清（无息）。当承包人每月上报的已完成的工程量经监理和业主审批后不能按时支付时，业主将延误部分的资金按银行同期利率的2倍计息并加收滞纳金。若因承包人原因不能按照约定工期竣工时承包人应承担违约金（合同价款的千分之五/日）。在竣工结算时连同本金一并扣除。

3、工程款支付采用银行转账方式，承包人应提供真实合法有效的发票。开户银行：银行支行，账号：X。

4、本合同为固定综合单价合同（含一切风险），合同单价一次性包死不作任何调整。单价中包含完成该项子目的所有风险费用和利润。当发生设计变更或业主调整单价时，只能按实际发生的增减量调整总价或予以调整。承包人应在每次结算前提供该结算的计量支付报表和结算报表以及结算汇总表并附上相应合格有效的质量评定资料报监理处审核及业主审批并盖章确认。否则业主有权拒绝支付该款项。业主在每次收到承包人上报的结算报表后10个工作日内审核完毕并转监理处审核及业主审批。业主在收到监理处审核意见后10个工作日内审批完毕并转承包人执行支付（即业主每月一次按监理审核后当月完成的有效工程量的%支付工程款）。

5、当工程结算造价超过最终审定结算价的%（不含%）时，从超出的%开始以/天为单位累计罚承包人违约金；同时承包人应承担审计费用（标准为超出部分的%）。当违约金累计达到超最终审定结算价的%时，本合同终止执行。

6、承包人不得将本合同项下的任