永安联合水厂二期建设项目高压配电系统工程简易招标公告

②由招标人代表随机抽取中标候选人，其随机抽取的结果由投标单位法定代表人或授权委托代理人（项目负责人）签字确认。5、合理定价本工程合理定价（人民币）为：大写：贰佰捌拾柒万壹仟零壹拾壹元陆角陆分，小写：2871011.66元，具体详见附后工程量清单计价表，本工程采用固定单价合同，最终结算按实际完成工程量结算。6、招标文件的获取及澄清答疑发布自行在浏阳经开区官网（http:\\\）“工程招标”栏目上下载招标资料（包括公告、澄清答疑、工程量清单、图纸等相关资料），恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。招标人不组织招标答疑会，投标人若对招标文件有任何疑问，应于2022年04月18日（含）17时00分前以不署名的形式将疑问发至652101469@（邮件主题需填写该项目名称），否则不予受理。疑问不得透露单位和个人信息，不得出现投标单位名称。招标人将于投标截止时间1个工作日前在国家级浏阳经济技术开发区网站（http:\\\）发布，投标人自行在上述网站下载，敬请关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。7、投标文件的递交7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2022年04月22日上午9:30(北京时间），地点为：湖南金阳投资集团有限公司，212室（浏阳经开区康平路109号），投标人的法定代表人或授权委托代理人在投标截止时间前到达开标地点（以签到时间为准）。7.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒收。7.3必须由投标人的法定代表人或由投标单位法定代表人授权的委托代理人（即项目负责人）参与开标会议。7.4投标人须提交项目负责人、技术负责人、施工员(可由技术负责人兼任)、安全员、质量员证件原件，项目负责人须提供身份证原件(如法人代表到场则提供法人身份证原件)以及投标文件，投标文件装订成册（3份），顺序为：1.承诺函；2.法人身份证明；3.授权委托书（如有）；4.项目管理机构（附项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员证书复印件、身份证复印件及相关证明）；5.其他（附企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可证等；6.合理定价清单（工程量清单说明+工程量清单汇总表+工程量清单）。7.5编制投标报价时只需打印招标人提供的清单，投标人对招标人提供的合理定价清单进行响应承诺，投标人不得对招标人提供的合理定价工程量清单做任何修改。投标人提交的工程量清单为招标人发出的全套合理定价工程量清单，且必须对招标人发布的合理价及其组成部分的报价清单每页由投标人的法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假等违法违规行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理，已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。8、工程款支付：项目合同签订后，甲方支付合同总价20%工程款，电力设备到货验收合格后20个工作日内付至合同总价50%，安装调试并送电完成20个工作日付至合同总价的65%，项目结算终审完成后两个月内付至结算实际终审价格的97%，支付工程费用时需凭增值税普通发票支付,质保期24个月满后，甲方在一个月内付清余下工程款（不计利息）。乙方应在工程结算后3天内向建设单位出具与工程价款等额的增值税普通发票，否则建设单位有权拒付相应工程款。9、行政监督本次招标项目招标投标监督机构为浏阳经开区（高新区）管委会招标投标中心。电话10、联系方式招标人：浏阳市永安供水有限公司；地址：浏阳经开区（高新区）康万路373号；联系人：张女士；电话

长沙市浏阳经开区（高新区）永安联合水厂二期建设项目高压配电系统工程投标文件（格式）（招标编号：YYGJGC2022-11） 投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日承诺函（招标人名称）：我单位已详细阅读了（工程名称）工程遴选通知，自愿参加上述工程遴选，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：1、我方承诺派往（项目名称）的项目负责人，身份证号码：，技术负责人，身份证号码：，（注：项目负责人及技术负责人不予变更）；2、我方愿以投标报价（人民币）小写：元，大写：参与此次投标，承诺同意本工程采用固定单价合同，最终结算按实际完成工程量结算。3、我方承诺同意按招标人提供的工程量清单单价完成所有合同范围内的工作内容；4、我方已按照招标文件规定的招标范围对招标人提供的合理价及其组成内容以及详细清单进行了认真阅读和核对，完全接受招标人提供的合理价及其组成内容，并严格按约定的招标范围和合同条款，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷；5、我方承诺同意在45日历天内按照施工合同、设计图纸、工程量清单、工程建设要求完成施工任务；6、我方已对招标人提供的合理价及其组成内容进行确认，并同意按招标公告第7.5条执行；7、我方承诺同意本工程质量要求达到现行工程施工质量验收规范的合格标准；8、我方承诺同意按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容的保修责任；9、我方承诺保证中签之后不转包、分包或放弃中标，若出现转包、分包或放弃中标我方同意建设方违诺处罚及暂停预选承包商遴选机会6个月；10、我方承诺完全响应招标公告中的付款方式及后附合同中的所有条款，并完全响应附件1：工程量清单说明；附件2：图纸；附件3：长沙市浏阳经开区（高新区）永安联合水厂二期建设项目高压配电系统工程技术规格参数与要求。11、我方承诺在中标公示期间（2个工作日）被人投诉或经查实在经开区有一个（含一个）以上未竣工的工程，同意被取消中标资格并暂停本半年度参加遴选抽签的资格。12、我方承诺不会存在串通投标、弄虚作假等违法违规行为，若出现串通投标、弄虚作假等违法违规行为，同意建设方的任何处罚及暂停本半年度的遴选机会，同时取消下一次入库资格。情节严重的，由行业建设行政主管部门对我单位、法定代表人及相关责任人员追究相关责任。以上承诺如有违反，同意接受招标人对我方的违诺处罚。特此承诺！遴选人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：（法定代表人签字）性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。法定代表人身份证（正面）法定代表人身份证（背面）投标人：（盖单位章）年月日注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工招标投标文件，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明法定代表人二代身份证复印件（正面）委托代理人二代身份证复印件（正面）法定代表人二代身份证复印件（反面）委托代理人二代身份证复印件（反面）投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）年月日注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名；2、委托代理人须同时携带法定代表人身份证明和授权委托书参加开标会议（未附法定代表人身份证明的为无效的授权委托书）。项目管理机构（附项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员证书复印件、身份证复印件及相关证明）姓名性别执业或岗位资格证明拟任本项目担任的工作岗位证书名称级别证号专业身份证号码备注：项目管理机构（附项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员证书复印件、身份证复印件及相关证明）其他（附企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可证等合理定价清单（工程量清单说明+工程量清单汇总表+工程量清单）合同编号：号浏阳市永安供水有限公司合同文本项目名称：长沙市浏阳经开区（高新区）永安联合水厂二期建设项目高压配电系统工程甲方：浏阳市永安供水有限公司乙方：签订日期：年月日永安联合水厂二期建设项目高压配电系统工程施工合同发包方：浏阳市永安供水有限公司（以下简称甲方）法定代表人：邓辉统一社会信用代码：91430181184223654W联系地址：浏阳经开区（高新区）经九南路与督正路交叉口东南角承包方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：统一社会信用代码：地址：根据《中华人民共和国民法典》等法律规定结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：第1条工程概况1.1工程名称：1.2承包范围：浏阳经开区（高新区）永安联合水厂二期建设项目高压配电系统工程。主要内容：永安联合水厂配变电增容、二期高压配电系统、后台保护系统、备自投设备及10kV外线改造工程（详见预算书，具体工程量以实际为准。）1.3承包方式：包工包料1.4工期：总日历工期45天，自2022年月日开工，于2022年月日完工，2022年6月15日完成竣工验收并通电。1.5工程质量标准：本工程按国家规定及国网公司颁发技术标准实施且必须达到合格及以上工程标准。1.6工程合同金额：（人民币：）（¥元）。合同价格形式：固定单价合同。第2条甲方工作2.1甲方委派为驻工地代表，对工程计量、质量、进度等进行监督控制，组织有关单位部门及人员办理验收、变更、登记手续和其他事宜并且作为该项目的第一甲方责任人对项目的计量、签证、质量、进度、安全负责。2.2施工现场甲方按现状提供给乙方。乙方应根据甲方实际情况进行施工。2.3甲方协助乙方协调干扰工程施工的行为，协助乙方协调在项目建设施工期间所发生与本项目相关的纠纷、诉讼以及其他当地关系事务，但因乙方原因产生的纠纷，甲方只予以协助，不负任何责任。2.4甲方可以依据湖南省建筑工程施工监理关键岗位人员管理办法（湘建建〔2020〕208）对乙方进行考核管理。2.5在合同履行过程中，甲方有权根据需要作出取消、减少或增加工作的变更，乙方不得以甲方取消或减少工作变更为由要求甲方增派工作内容，工程结算以经甲方认可的实际完成工程量和合同单价结算，乙方不得要求按减少的工程量给予任何费用补偿。第3条乙方工作3.1严格按照湖南浏阳经开区《建设工程管理实施办法》（2011版）的要求组织实施本项目，保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。3.2乙方指派为项目负责人，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，组织解决由乙方负责的各项事宜。3.3乙方负责做好该项目在甲方规定的时间停电、送电、竣工验收手续等工作，确保不影响甲方的供水生产。3.4严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、文明施工规定；严格按照通过评审的图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制竣工资料及工程结算资料。3.5遵守有关规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、道路设施、设备管线、树木不受损坏；做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。3.6乙方负责临时道路、供电设施、供水及排污、临时用地等实施本项目所需要的各项相关临时性工作的修建、维护及拆除。此项费用已包括在综合单价中。3.7乙方应按竣工文件编制要求，及时整理保管工程进度、隐蔽工程、试验报告等原始记录、施工记录、影像资料等相关资料编制竣工文件，并及时提交两份给甲方及保存。3.8乙方应服从甲方的考核管理。拆除的所有设施和设备归甲方所有。第4条关于工期的约定：4.1因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，乙方通知甲方审核后，工期相应顺延。4.4因甲方有计划的调整部分工作量或进行局部的进度计划调整造成的工期同步调整，不予补偿因工期调整的费用。第5条关于工程质量及验收的约定5.1、质量保证、技术标准、产品运输、保险及保管5.1.1、中标人所供设备，必须包含采购清单中所有设备，但不限于清单内设备。必须符合现行有关国际标准和国家规范、技术和质量检测标准。5.1.2、中标人所供设备，应保证是原装正品；所有产品必须完全符合质量、规格和性能的要求，在使用过程中，如因产品质量问题导致人员伤亡和其他损失，由中标人负责赔偿全部责任。5.1.3、中标人所供设备，应享受设备制造厂商在中国市场的统一服务内容，并提供齐备的装箱单、出厂证明、检验合格证、原厂商保修证等相关证明文件以及易损配件清单。5.1.4、所供设备的供电方式、环境温度、湿度及相关要求，必须符合采购人指定安装地点的实际要求，并必须随设备明确说明。5.1.5、所供设备应具有完整的中文技术资料、中文安装使用和维护手册。具备完整的操作规程。中标人应随设备提供完整的产品说明及相应的技术文件资料，其中包括设备出厂检验证书、合格证、使用说明、设备操作、维修及维护手册、保修卡、装箱单等，若上述资料没有随设备提供或提供不完整，应在收到采购人通知后及时提供。5.1.6、中标人须提供配电示意图，开关柜回路编号须与设计图一致。5.1.7、中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。5.1.8、中标人负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。5.1.9、中标人负责其派出的安装调试人员的人身意外保险。5.1.10、中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。5.2乙方应按现行国家法律、法规及行业的有关规定和技术要求对本工程进行建设。5.2.1标准：按照《电气装置安装工程施工及验收规范》（电力工程验收标准）5.2.2验收方法：项目完工后乙方向国网浏阳市供电公司提交竣工验收资料，由国网浏阳市供电公司组织相关人员进行现场验收，确保验收合格并在规定的时间送电，竣工验收合格后同时提供一份竣工资料给甲方。5.2.3中标人需负责与供电公司的外线正式用电时的各项协调工作。5.3检查和返工：乙方应认真按照经审批的施工图和施工方案、甲方代表依据合同发出的指令施工，确保工程质量符合标准、规范和设计的要求，并随时接受甲方代表检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改费用。以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，并应赔偿甲方有关损失。5.4质保：本工程质保期为2年，自工程竣工验收通过之日起开始计算。质保期内，在正常使用过程中发现设备、材料质量存在问题或因相关原因造成存在安全隐患问题由乙方负责整改，且不计费用。5.5、售后服务（1）系统维护。要求提交以下内容。1）定期维护计划。2）对采购人不定期维护要求的响应措施。3）对用户修改设计要求的响应措施。（2）技术支持1）提供7×24小时的技术咨询服务。2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。（3）故障响应1）提供7×24小时的故障服务受理。2）故障电话响应时间不超过2小时，需要现场服务的，维修人员应在24小时内到达现场并解决故障问题。3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。4）设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证水厂工作的正常进行。（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。（5）质保期内未在规定的响应时间内赶到现场维修时，采购人可采取必要的补救措施，风险和费用全部由中标人承担，并从质量保证金中抵扣。在质保期内的现场服务，不再额外收取费用，质保期外的现场服务收费标准及项目，采购人按中标人在投标文件中声明的标准向中标人支付费用。（6）在保质、保修期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用或者质保期内出现3次故障的，中标人必须无条件的免费予以更换同品牌、同型号新设备，并承担因此而产生的一切费用以及采购人和使用方的损失。第6条结算方式及工程款结算办法6.1支付办法：项目合同签订后，甲方支付合同总价20%工程款，电力设备到货验收合格后20个工作日内付至合同总价50%，安装调试并送电完成20个工作日付至合同总价的65%，项目结算终审完成后两个月内付至结算实际终审价格的97%，支付工程费用时需凭增值税普通发票支付,质保期24个月满后，甲方在一个月内付清余下工程款（不计利息）。6.2结算方式：工程结算以实际签证的工程量与合同综合单价计算，计量以设计图纸、设计变更通知及甲、乙双方签证资料和竣工测量资料为基础，综合单价详见工程量清单。6.3如遇工程项目增加又无合同单价者，乙方应在7日内书面报告甲方，并提交工程变更单价审批表，由甲方按以下标准复核审查认可后方可实施；若乙方在上述期限内未向甲方提交，将视为此项变更并未影响工程造价：工程量清单单价中的有相同项目价格的按清单单价执行；无相同项目价格有类似单价参照类似单价计算；既无相同又无类似的按以下标准执行:按照现行2020《湖南省建设工程计价办法》及2020《湖南省建设工程消耗量标准》及其配套文件编制，复核审查认可后实施，其中管理费、利润优惠30%，再综合单价优惠5%。主要材料价格执行相应施工期内《浏阳建设造价》中发布的预算价格；《浏阳建设造价》未发布的预算价格，执行相应施工期内《长沙建设造价》中发布的预算价格；《浏阳建设造价》《长沙建设造价》均未发布的预算价格，执行长沙市财政评审中心发布的电力设备的预算价格；以上均没有的预算价格由甲、乙双方市场调查后确定其预算价格。以工程量清单综合单价进入结算。6.4工程竣工验收合格后，乙方应在两个月内按要求向甲方递交完整的竣工结算资料。甲方接到完整结算资料后两个月内完成初审，送湖南金阳投资集团有限公司法务内审部复核审查。湖南金阳投资集团有限公司法务内审部出具的审计报告为本工程价款结算的最终依据（如浏阳市、长沙市审计局等相关政府审计部门对该项目抽查审计，审计结论与第三方审计结论不符，以政府部门抽审结论或按其要求重新评审的结论为准作为双方结算工程款的最终依据。）。乙方在项目完成后两个月内未提供整套结算资料甲方将停止支付工程款，同时甲方有权自行或者委托第三方机构编制竣工结算资料，由此造成的一切损失均由乙方承担。6.5本项目为“交钥匙”项目，包含货物采购、安装调试及验收合格。投标总价包含为完成本项目所需的设备费、施工费、材料费、地沟挖建费、安装调试费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、管理费、测试验收费、维修费、质保期内售后服务费、各类保险费、税金等为完成项目至“交钥匙”所需的所有费用。第7条民工工资保证乙方承诺按中华人民共和国国务令第724号《保障农民工工资支付条例》的规定的要求组建施工队，保障民工工资及时足额发放，如发生克扣或拖延民工工资现象，甲方有权从任何款项内扣留部分民工工资的发放。第8条保修乙方应按国务院第279号令，对本工程进行保修。第9条违约责任9.1未经甲方书面同意，本项目不得转包或分包，乙方的项目经理必须与合同中确定的主要人员一致，施工中不得更换。9.2乙方将完全按照国网浏阳市供电公司通过评审的施工图纸施工，负责工程施工的管理工作，确保本项目工程按质按期顺利完成，如由于乙方的过错造成本项目工程工期延误，每延期一天，则工程结算时扣除500元。若严重延误进度，甲方有权增调机械或另行安排施工队伍，由此增加的费用及一切损失均由乙方承担。9.3工程计量及工程变更必须严格按照《湖南金阳投资集团有限公司经营性建设项目管理办法》的要求执行，否则为无效签证。9.4因乙方原因造成本合同的约定工程未能如期完工，致使其他任何第三方工期延误或经济损失的一切法律责任均由乙方承担。9.5甲方将按合同及附件要求进行管理，并对乙方进行考评，将考评不合格的或因自身原因造成重大安全责任事故，且造成严重不良影响的企业相关情况反馈给湖南金阳投资集团有限公司，并建议将其清除出库，2年内不予考虑重新入库申请，同时扣除履约保证金。第10条安全生产、文明施工乙方应严格按《园区工程建设文明施工管理规定》的要求进行安全生产、文明施工，否则甲方有权要求乙方立即停工整改，并向乙方要求支付工程款8%的违约金：经整改无效的，甲方有权单方终止合同。10.1乙方应在施工现场设立必要的围挡及警示牌。10.2乙方应自行采取一切有效的措施做好防护、警戒、照明、告示、安全保卫等措施，凡在施工中造成的一切安全事故概由乙方负责，甲方概不承担任何责任。10.3乙方必须购买建筑工程团体人身意外伤害保险及第三者责任险与施工机械设备的保险；10.4乙方应协调好与当地群众的关系，服从工程的总体调配。在工程竣工后应做好施工现场的清理和善后处理工作，对于已施工的路基应采取保护措施，负责修复工作。10.5乙方应坚持文明施工，采取一切有效措施保护好施工现场环境，防止水土流失，不得滥伐和破坏应保留的树木，由此造成的损失概由乙方承担。第11条争议或纠纷处理11.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。11.2合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。11.3不可抗力：任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应在48小时内及时通知对方，并防止损失扩大，由双方共同协商决定本协议的后续履行情况。11.4本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。11.5本合同一式捌份，甲方持陆份，乙方持贰份，均具同等法律效力。第12条履约担保：本项目履约保证金100000.00元（现金或履约保函），工程竣工验收合格后一次性无息退还（保函自动终止）。第13条附则：本合同所涉的附件《安全生产合同》、《质量保修书》、《工程量清单说明》、《工程量清单》、招标文件中《技术标准和要求》和施工过程中经双方签章认可后的《施工变更通知》、《工程变更单价审批表》、招标文件、投标响应文件等均是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：代理人（签字）：代理人（签字）：签订日期：年月日签订日期：年月日合同附件1：安全生产合同为在工程项目施工合同的实施过程中创造安全、文明、和谐的施工环境，切实搞好本项目的安全生产工作，本项目发包人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：一、发包人职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针进行安全生产管理。3．遵守约定的工期，不得随意压缩合同约定的工期。4．不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。5．不得要求承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。二、承包人职责1．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法律法规，严格执行《建设工程施工安全技术操作规程》等安全技术标准、规范，认真执行工程承包合同中有关安全要求。2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时的计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备专职安全员。4．承包人应加强对本单位员工的法制和安全生产教育，采取各种有效预防措施，防止发生任何违规、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆破物给与、易货或以其他方式转让给他人,或允许、容忍上述同样行为。7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10．承包人应在施工范围装设临时围栏和警告标志以分隔施工区域和生产区域，不得进入发包人生产区超越指定的施工范围进行施工或擅自动用发包人的设施设备，禁止无关人员进入施工现场。未经发包人同意，承包人不得擅自使用与施工无关的发包人设施设备；不得擅自拆除、变更发包人防护设施及标示。11．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任由于发包人或承包人违约造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由违约方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。如因发包人或承包人违约造成安全事故的，依法追究违约方有关责任。双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖章后生效，工程竣工验收后失效。发包人：承包人：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：安全主管领导：项目负责人：项目安全员：联系电话：联系电话：日期：日期：合同附件2：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》经协商一致就工程签订质量保修书。工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按承包人承包范围进行保修按承包人承包范围进行保修（包括道路、交通、照明、绿化、排水、管线、机电设备安装综合工程等）。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；3．装修工程为贰年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为伍年；7．其他项目保修期限约定如下：市政管网工程保修期为一年；人行道路面铺装保修期为贰年；绿化工程养护期为壹年；。其他未明确项目为贰年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起在约定时间内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。不能立即到达事故现场抢修的，发包人可另行委托单位进行维修，所有维修费用由承包人承担（非承包人原因除外），承包人不得对发包人核算的维修费用提出异议。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：1、建筑安装工程在保修期内发生质量问题时，由使用单位填写《建筑工程质量修理通知书》，通知承包方派驻现场保修负责人(或用电话通知，书面通知后补)。承包方接到《建筑工程质量修理通知书》或用电话通知后,立即组织保修,如24小时后承包方未做出反应。建设单位有权按原设计标准自行组织返修，所发生的全部费用由承包方承担。2、保修措施1）工程交付后，与发包人签订工程保修合同，并建立保修业务档案，向业主提供详尽的有关技术说明资料。2)承包方在接到业主维修要求后，立即到达故障现场与业主商定处理办法，能自行处理的质量问题，保证在1-3日内给予解决3）对于一般质量问题，保修工作将在24小时内完成，较大的质量问题，保修工作将在3-5个工作日内完成。4）在保修期间，充分听取业主意见。对业主提出的质量问题，认真分析、研究、制定维修方案。对易损坏的部位，准备好配料和材料，