2023-2024年监理工程师考试试题题库

监理工程师考试试题题库一、单选题1、监理组织机构中的中间控制层是指（）。[单选题]*A、专业监理工程师√B、总监C、监理员D、总监代表2、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工时，施工许可证应由（）。[单选题]*A、施工单位报发证机关核验B、监理单位向发证机关提出核验C、建设单位报发证机关核验√D、建设单位向发证机关提出核验3、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全生产管理职责是（）[单选题]*A、发现存在安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工B、委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查C、发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位D、审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准√4、根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列施工单位报审、报验用表中，需要由专业监理工程师审查，再由总监理工程师签署意见的是（）[单选题]*A、单位工程竣工报审表B、费用索赔报审表C、分部工程报验表√D、工程材料、构配件、设备报审表5、建设工程经施工图设计文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题，审查机构承担（）的责任。[单选题]*A、审查失职√B、监管职责C、连带责任D、次要责任6、桩的静载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数1%，并不应少于（）根，工程总桩数50根以下不少于（）根。[单选题]*A、3、2√B、5、3C、5、2D、3、17、流水施工的表达方式有（）。[单选题]*A、网络图、横道图和时标图B、网络图、垂直图和时标图C、网络图、横道图和垂直图√D、横道图、甘特图8、监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。[单选题]*A、监理工程师应推迟计量时间B、监理工程师单独计量无效C、监理工程师单独计量有效√D、监理工程师可不必在计量9、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（）。[单选题]*A、强化验收B、完善手段C、加强评定√D、过程控制10、工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处以（）的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。[单选题]*A、1万元以上5万元以下B、5万元以上10万元以下√C、10万元以上20万元以下D、210万元以上50万元以下11、下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中正确的是（）。[单选题]*A、建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件B、建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容√C、建设工程监理可以保证建设程序的科学性D、建设程序规定了监理工作的程序12、主控项目必须（）有关专业工程验收规范的规定。[单选题]*A、全部符合√B、达到80%合格率C、达到100%合格率D、符合强制性条文13、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。[单选题]*A、分包单位资格报审表B、施工进度计划报审表C、分项工程报验表D、工程复工报审表√14、双代号网络图中虚线表示（）。[单选题]*A、资源消耗程度B、工作的持续时间C、工作之间的逻辑关系√D、非关键工作15、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。[单选题]*A、安全监督管理机构B、建设单位C、监理单位D、施工企业√16、根据《建设工程监理规范》，下列内容中，不属于监理实施细则的是（）。[单选题]*A、监理工作控制要点B、建立工作组织制度√C、监理工作流程D、监理工作方法17、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告[单选题]*A、1√B、2C、8D、2418、下列项目监理组织形式中，信息传递路线长，不利于互通信息的是（）组织形式。[单选题]*A、矩阵制B、直线制C、直线职能制√D、职能制19、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位（）应当对有关安全施工的技术要求作出详细说明。[单选题]*A、主要负责人B、项目负责人C、专职安全技术人员D、负责项目管理的技术人员√20、对分包商的审批由（）负责。[单选题]*A、业主B、监理工程师√C、总包商D、建设单位主管部门21、某住宅项目，设计标准落后，用户入住后，对原设计的功能不满意，提出要增加某项新功能，由此造成的局部处理费应由（）承担。[单选题]*A、施工单位B、设计单位C、房地产开发商D、用户√22、在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作P出现进度拖延，且拖延的时间超过其总时差，则（）。[单选题]*A、将使工程总工期延长√B、不会影响其后续工作的元计划安排C、不会影响其紧后工作的总时差D、工作P不会变为关键工作23、拟定施工技术方案的前提条件，应确保（）。[单选题]*A、操作方便B、技术可行√C、经济合理D、施工安全24、进度计划的执行过程中，应重点分析该工作的进度（）来判断工作进度，判断对计划工期产生的影响。[单选题]*A、拖延与相应费用的关系B、拖延值是否大于该工作的自由时差C、拖延与相应质量的关系D、拖延值是否大于该工作的总时差√25、特种作业人员不包括（）。[单选题]*A、建筑电工B、建筑架子工C、建筑起重机械司机D、抹灰工√26、在下列施工组织方式中，施工现场的组织、管理比较简单的组织方式是（）。[单选题]*A、平行施工B、依次施工√C、搭接施工D、流水施工27、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。[单选题]*A、资金情况√B、合同条件C、影响工期D、实际情况28、防水混凝土结构细部构造的施工质量检验应按（）检查[单选题]*A、随机半数B、全数√C、30%的数量D、80%的数量29、在冻胀环境和条件的地区，地面以下或防潮层以上的砌体，不宜采用（）[单选题]*A、烧结普通砖B、烧结多孔砖√C、蒸压灰砂砖D、粉煤灰砖30、关于蒸压加气混凝土砌块的描述下列错误的是（）[单选题]*A、可以作为承重结构材料√B、可以作为非承重结构材料C、各项指标应优于B06级D、热阻小、重量轻，具有良好的防火、隔热、保温、隔声性能31、建筑节能工程中，监理工作依据为（）[单选题]*A、工程项目的《监理规划》√B、工程进度安排C、工程的总资金D、施工单位的资质32、建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的（）[单选题]*A、前提条件√B、控制手段C、经济措施D、目标规划33、高层建筑的标准层可按每（）层作为一检验批[单选题]*A、4B、3√C、2D、534、通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准，是（）的质量控制目标[单选题]*A、建设单位√B、设计单位C、施工单位D、监理单位35、多层及高层钢结构设计要求顶紧的节点，接触面不应少于70%紧贴，且边缘最大间隙不应大于（）mm[单选题]*A、0、5B、0、8√C、1D、1、236、应急照明灯具运行中温度大于（）的灯具，当靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火措施[单选题]*A、50℃B、55℃C、60℃√D、65℃37、某建设单位由于资金原因未能按合同约定的时间支付给监理单位100万的酬金，共超过56天，则该建设单位应支付逾期付款利息为（）。（已知同期银行年贷款利率为6%）[单选题]*A、9205B、13500√C、33600D、6000038、在下列内容中，需要建设单位和监理单位都长期保存的是（）[单选题]*A、监理规划B、监理实施细则C、月付款报审与支付D、监理月报中的有关质量问题√39、在建设工程风险对策决策过程中，最后才考虑的风险对策是()。[单选题]*A、风险回避B、风险转移C、损失控制D、风险自留√40、建设工程平行承发包模式的缺点是（）。[单选题]*A、业主选择承包单位范围小B、投资控制难度大√C、进度控制难度大D、质量控制难度大41、建设工程监理的基本程序宜按（）实施。[单选题]*A、编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作B、编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作C、编制监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收D、成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料√42、《建设工程监理规范》中的施工阶段监理工作的基本表式C类表是（）。[单选题]*A、建设单位用表B、承包单位用表C、监理单位用表D、各方通用表√43、依据有关"建筑工程一切险"的规定，下列描述中正确的是（）。[单选题]*A、保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B、投保人和被保险人是保险合同的当事人C、发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务√D、保险合同的有效期至工程保修期满为止44、依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。[单选题]*A、完成监理合同约定的监理工作之日B、监理合同规定的到期日C、被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日√D、完成正常工作和附加工作之日45、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。[单选题]*A、承包总体工程设计的设计单位√B、发包人C、监理工程师D、设备安装承包商46、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。[单选题]*A、提取全部材料，按实际交付数量付款B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C、拒绝提前提货，拒付货款D、提取全部材料，按订购数量付款√47、当承包商提交的进场材料出厂合格证及检验、试验报告不足以说明进场材料符合要求时，监理工程师可（）。[单选题]*A、要求承包商将该材料运出现场B、再组织复验或见证取样试验√C、亲自对该材料进行抽样检验D、向承包商下达停工指令48、建设工程投资中的积极投资部分是指（）。[单选题]*A、建筑安装工程费B、设备工器具购置费√C、工程建设其他费D、固定资产投资方向调节税49、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（）。[单选题]*A、编制阶段性设计进度计划B、定期检查设计工作实际进展情况√C、协调设计各专业之间的配合关系D、建立健全设计技术经济定额50、总监理工程师负责审查分包单位的（），并提出审查意见；审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。[单选题]*A、人数B、设备C、资质√D、信用1、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中（）是设计单位安全生产管理的主要责任和义务。[多选题]*A、按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产事故的发生√B、考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范安全生产事故提出指导意见√C、采用新工艺的建设工程，设计单位不必在设计中提出预防生产安全事故的措施建议D、设计单位应当对其设计负责√E、注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责√2、坚持建设程序在（）等方面具有重要的意义。[多选题]*A、明确工程建设参与各方职责，保证责任到位B、科学决策，保证投资效果√C、顺利实施建设工程，保证工程质量√D、合理组织工作搭接，保证工作进度E、依法管理工程建设，保证正常建设秩序√3、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）等。[多选题]*A、选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人√B、竞争的激烈程度相对较差√C、招标时间长D、招标费用高E、评标工作量较大4、监理工程师受业主委托实施全过程监理时，在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有（）。[多选题]*A、进行环境及施工现场条件的调查和分析√B、编制设计阶段工作计划及详细的出图计划C、收集有关工期的信息，协助业主确定工期总目标√D、编制工程项目总进度计划及年、季、月实施计划E、编制工程项目前期工作计划及总进度计划5、监理规划包括的主要内容有（）。[多选题]*A、监理工作范围√B、监理工作内容√C、监理工作目标√D、监理工作思路E、项目监理机构的人员岗位职责√6、总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关（），对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。[多选题]*A、法律、法规√B、技术规范C、工程建设强制性标准√D、设计文件√E、施工合同√7、总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，宜会同有关方面按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与（）等有关的问题。[多选题]*A、质量B、工期√C、索赔D、费用√E、机会8、下列费用中，属于直接费的有（）。[多选题]*A人工费√B材料费√C施工机械使用费√D规费E企业管理费9、关于砌体结构特点的说法，正确的是（）。[多选题]*A、耐火性能好√B、抗弯性能差√C、耐久性能差D、施工方便√E、抗震性能好10、（）违法国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。[多选题]*A、建设单位√B、勘察单位C、设计单位√D、工程监理单位√E、施工单位√11、监理人员对工程施工质量巡视的主要内容有（）。[多选题]*A施工单位是否按工程设计文件施工√B使用的工程材料、构配件和设备是否合格√C特种作业人员是否持证上岗√D劳务人员的具体数量E施工质量管理人员是否到位√12、监理日志包括的主要内容有（）。[多选题]*A、天气和施工环境情况√B、当日施工进展情况√C、当日监理工作情况√D、当日存在的问题及处理情况√E、当天出勤相关费用13、分部工程质量验收合格应符合下列哪些规定（）。[多选题]*A所含分项工程的质量均应验收合格√B质量控制资料应完整√C有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相关规定√D观感质量应符合要求√E具有完整的施工操作依据14、工程质量事故处理完后，项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括（）。[多选题]*A、工程及各参建单位名称√B、事故处理的过程及结果√C、事故发生后采取的措施及处理万法√D、质量事故发生的时间、地点、工程部位√E、对质量事故责任人的处理意见15、项目监理机构在施工阶段造价控制的主要任务有（）。[多选题]*A、预防并处理费用索赔√B、挖掘降低造价潜力√C、控制工程付款√D、控制工程变更费用√E、确定造价控制目标16、关于价值工程特点的说法，正确的有（）。[多选题]*A、核心是对产品进行功能分析√B、以使用者的功能需求为目标C、目的是降低研究对象的成本D、强调不断改革创新√E、将功能、寿命周期成本和价值作为一个整体考虑√17、评标委员会对下列情形之一的，应当否决其投标：投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；投标联合体没有提交共同投标协议；（）。[多选题]*A、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；√B、投标报价低于成本价；√C、投标报价高于招标文件设定的最高限价√D、投标报价在规费以外出现不平衡报价E、投标人有串通投标违法行为√18、检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按（）进行划分。[多选题]*A、施工缝B、变形缝√C、工程量√D、楼层√E、施工段√19、下列需要实施旁站监理的关键部位关键工序有（）。[多选题]*A、基坑排水B、土方回填√C、梁柱钢筋节点隐蔽√D、预应力张拉√E、超过一定规模危险性较大分部分项工程√20、在下列内容中，（）是建设工程信息管理工作的原则。[多选题]*A、有效性√B、定量化√C、时效性√D、惟一性E、灵活性1.总监理工程师代表，可以代表总监行使其全部职责和权力。[判断题]*对错√2.平行检验是项目监理机构在施工单位自检之前，按有关规定、监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。[判断题]*对错√3.见证取样只是监理机构对现场的试块、试件及工程材料现场取样的分析活动。[判断题]*对错√4.监理月报是项目监理机构每月向监理公司提交的监理工作情况分析总结报告。[判断题]*对错√5.当总监不在场时，总监代表可以代为审批监理细则。[判断题]*对错√6.当总监不在场时，总监代表可以组织审查施工组织设计。[判断题]*对错√7.当总监不在场时，总监代表可以签发支付证书。[判断题]*对错√8.监理规划是针对某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。[判断题]*对错√9.质量目标的控制任务：就是要实现优良工程。[判断题]*对错√10.进度目标的控制任务：就是不惜一切代价使工程不超过预定的工期目标。[判断题]*对错√11.平行检验的目的是及时发现质量问题，对不符合要求的情况及时要求并督促整改。[判断题]*对√错12.应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料，宜采用信息技术进行监理文件资料管理。[判断题]*对√错13.《分包单位资格报审表》由专业监理工程师提出审查意见后，由总监理工程师审核签认。[判断题]*对√错14.文件资料管理人员应检查监理文件资料的各项内容填写和记录是否真实完整，并且不得以盖章和打印代替手写签认。[判断题]*对√错15.为了有效地控制建设工程进度，必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析和预测，其主要目的是为了实现建设工程进度的主动控制。[判断题]*对√错B1、监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的（）。[单选题]*A、应承担一定的经济责任和法律责任√B、应承担一定的经济责任和民事责任C、仅承担相应的经济责任D、仅承担相应的法律责任2、建设工程进度控制的经济措施的是（）。[单选题]*A、建立工程进度报告制度及进度沟通网络B、编制进度控制工作细则，指导项目监理人员实施进度控制C、对建设工程项目实行分段设计、分段分包和分段施工D、及时办理工程预付款及工程进度款支付手续√3、总监理工程师主持或参与（）的调查。[单选题]*A、工程索赔B、工程延期C、工程质量事故√D、工程变更4、建设工程监理应实行（）负责制。[单选题]*A、监理单位法人代表B、监理单位技术负责人C、总监理工程师√D、监理工程师5、由于特殊恶劣气候，导致承包商工期延长和成本上升，则承包商有权索赔（）。[单选题]*A、成本，但不包括工期B、工期，但不包括成本√C、工期、成本，但不包括利润D、工期、成本和利润6、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。[单选题]*A、乙承包人B、发包人√C、甲承包人D、工程师7、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。[单选题]*A、按原价格执行B、按新价格执行√C、按原价和新价的平均价执行D、按市场价执行8、建设单位不得以任何理由要求（）擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准。[单选题]*A、监理单位B、施工单位√C、勘察单位D、检测单位9、金属板材屋面的压型板挑出墙面的长度不小于（）[单选题]*A、100mmB、150mmC、200mm√D、300mm10、钢网架结构安装工程适用于建筑工程中的（）安装工程的质量验收[单选题]*A、平板型钢网格结构√B、地下钢结构C、钢平台D、钢梯11、工程项目的施工组织设计或施工方案由（）。[单选题]*A、施工单位编制，监理单位审查√B、监理单位编制，施工单位执行C、设计单位编制，施工单位执行D、施工单位编制，设计单位审查12、项目监理机构接到工程质量事故调查组提出的处理意见后，可要求相关单位完成（）。[单选题]*A、技术论证方案B、技术处理方案√C、事故调查报告D、事故处理报告13、通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准，是（）的质量控制目标[单选题]*A、建设单位√B、设计单位C、施工单位D、监理单位14、工程质量事故处理后是否达到了预期的目的，应通过检查鉴定和验收作出确认，检查和鉴定的结论不能包括（）。[单选题]*A、事故排除，可以继续施工B、隐患已消除，结构安全有保证C、经过修补、处理后，基本满足使用要求√D、对耐久性的结论15、总监理工程师不得将下列（）项工作委托给总监理工程师代表。[单选题]*A、组织审核分包单位资格B、组织审查和处理工程变更C、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案√D、确定项目监理机构人员及其岗位职责16、见证人员应由（）具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任。[单选题]*A、建设单位或该工程的监理单位√B、建设单位或该工程的施工单位C、施工单位质量员或该工程的监理单位D、质量监督人员或该工程的施工单位17、《中华人民共和国建筑法》规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的（），并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。[单选题]*A、认证证书B、开工许可证C、资质证书√D、施工许可证18、承包商可以向业主提出索赔的情形包括（）[单选题]*A监理工程师提出的设计变更导致费用的增加√B承包商为了保证工程质量而增加的措施费C分包商返工造成费用增加，工期拖延D承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延19、不属于项目监理机构实施组织协调方法的是（）。[单选题]*A、会议协调B、书面协调C、交谈协调D、访问协调√20、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报（）[单选题]*A、政府主管部门B、建设单位√C、安全生产监督机构D、工程监理单位21、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。[单选题]*A、专业监理工程师B、总监理工程师√C、施工单位项目负责人D、建设单位现场代表22、粉煤灰地基工程中，粉煤灰烧失量不大于（）[单选题]*A、12%√B、10%C、8%D、15%23、下列试验方法中，不属于钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法的是（）[单选题]*A、拉伸试验B、抗剪试验C、抗压试验√D、弯曲试验24、在组织机构的设计过程中，当人数一定时，管理跨度与管理层次的关系是（）。[单选题]*A、职能关系B、正比关系C、反比关系√D、直线关系25、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（）确认。[单选题]*A、总监理工程师B、建设单位代表C、设计单位代表D、各单位验收人员共同√26、设备监造是指监理单位依据委托监理合同和设备订货合同对设备（）进行的监督活动。[单选题]*A、安装过程B、采购过程C、制造过程√D、运输过程27、监理实施细则需经（）审批后实施[单选题]*A、总监理工程师代表B、工程监理单位技术负责人C、总监理工程师√D、相应专业监理工程师28、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，应由（）进行审查，并提出具体审查意见。[单选题]*A、总监理工程师B、专业监理工程师√C、监理员D、总监理工程师代表29、建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是（）。[单选题]*A、分析工作之间的逻辑关系B、计算工作持续时间C、进行项目分解D、确定进度计划目标√30、按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于（）。[单选题]*A、单位工程B、分部工程√C、分项工程D、子分部工程31、只有当所延长的时间超过相应的总时差而影响到（）时，才能批准工程延期。[单选题]*A、计算工期B、计划工期C、要求工期D、总工期√32、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的（）及相关资料，报建设单位批准后签发工程开工令。[单选题]*A、施工组织设计报审表B、分包单位资格报审表C、施工控制测量成果表D、开工报审表√33、按规定，建设工程四级重大质量事故应由（）归口管理。[单选题]*A、国务院B、国家建设行政主管部门√C、省、自治区、直辖市建设行政主管部门D、市、县级建设行政主管部门34、建立项目监理机构的基本程序是（）。[单选题]*A、任命总监理工程师，编制监理规划，制定工作流程B、签订监理合同，任命总监理工程师，确定监理机构目标，制定工作流程C、确定监理机构目标，确定监理工作内容，组织结构设计，制定工作流程和信息流程√D、选择组织结构形式，确定管理层次与跨度，划分监理机构部门，制定考核标准35、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（）。[单选题]*A、自由时差√B、时距C、总时差D、虚工作36、取150mm×150mm×150mm试件的抗压强度值为标准值。用其他尺寸试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mm×200mm×200mm试件为（）；对100mm×100mm×100mm试件为（）。[单选题]*A、1.050.95√B、1.10.9C、1.050.9D、1.10.9537、建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自（）进行协调。[单选题]*A、设计单位B、建设单位√C、质量监督机构D、施工总承包单位38、某工程投保了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。[单选题]*A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜√C、设计错误导致部分工程拆除重建D、施工机械过度磨损需要停工检修39、工程网络计划的计划工期应（）。[单选题]*A、等于要求工期B、等于计算工期C、不超过要求工期√D、不超过计算工期40、工程作业开始前，承包单位应向监理机构报送实验室(或外委实验室)的（）。[单选题]*A、正式委托书B、基本情况C、资质证明文件√D、设备数量情况41、夯实水泥土桩复合地基机械成孔的处理深度不宜超过（）[单选题]*A、2mB、5mC、6mD、10m√42、根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款，发包人应在收到申请（）天内支付结算款[单选题]*A、15√B、20C、25D、3043、建设工程监理是指工程监理单位（）。[单选题]*A、代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理√B、代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理C、代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理D、代表总承包单位对分包单位进行的监督管理44、在高大模板支架加固中，为保证支架的整体稳定性，架体在水平向、竖向皆设置剪刀撑，剪刀撑设置原则为：每隔5跨设置一个由立杆、横杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑搭设形成的稳固支架（）[单选题]*A、纵向B、横向C、竖向D、纵横向√45、轻型木结构工程中普通圆钉的最小屈服强度应符合设计要求，每种长度的圆钉至少随即抽取（）枚,进行受弯试验[单选题]*A、5B、10√C、15D、2046、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在（），应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。[单选题]*A、申请领取施工许可证或者开工报告时B、领取施工许可证或者开工报告前√C、领取施工许可证或者开工报告后1个月内D、领取施工许可证或者开工报告后3个月内47、工程质量控制的统计分析方法中，可以用来系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间关系的方法是（）。[单选题]*A、因果分析图法√B、相关图法C、排列图法D、直发图法48、某单价合同履行中，承包人提交了已完工程量报告，发包人需要到现场计量，并在计量前24小时通知了承包人，但承包人收到通知后没有派人参加。则关于发包人现场计量结果的说法，正确的是（）。[单选题]*A、以发包人的计量核实结果为准√B、以承包人的计量核实结果为准C、由监理工程师根据具体情况确定D、双方的计量核实结果均无效49、下列监理规划的编制依据中，反应工程特征的是（）。[单选题]*A、设计图纸和施工说明书√B、当地建筑材料的供应状况C、招标投标及造价管理制度D、监理工作的范围与服务内容50、制定和采用先进合理的（）是工程质量控制的重要环节，它是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素[单选题]*A、材料设备B、组织方案C、施工工艺√D、施工机械1、在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（）。[多选题]*A、土地使用权B、社会团体的教育设施√C、土地所有权√D、抵押人所有的交通工具E、依法被监管的财产√2、建设工程的静态投资部分包括（）。[多选题]*A、基本预备费√B、涨价预备费C、建筑安装工程费√D、铺底流动资金。E、工程建设其他费√3、总监理工程师不得将签发（）的工作委托总监理工程师代表。[多选题]*A、工程暂停令√B、工程款支付证书√C、工程竣工报验单√D、主持监理工作会议E、检验批报验单4、项目监理机构审查施工组织设计的基本内容有（）。[多选题]*A、编审程序应符合相关规定√B、施工进度计划和工程质量保证措施应符合施工合同要求√C、专业分包合同签订符合有关要求D、资金、劳动力、材料、设备等供应计划应满足工程需要√E、安全技术措施应符合工程建设强制性标准√5、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，项目监理机构文件资料管理的职责包括（）。[多选题]*A、必须设专人管理监理文件资料B、宜采用信息技术进行监理文件资料管理√C、应及时、准确、完整的收集、整理、编制、传递监理文件资料√D、按规定组卷√E、及时整理、分类汇总监理文件资料√6、“合同法”规定，无效合同自始没有法律约束，无效合同通常有两种情形（）。[多选题]*A、口头形式B、非格式合同C、整个合同无效√D、合同的部分条款无效√E、合同条款不清晰7、建筑安装工程费用中的措施项目费包括（）。[多选题]*A、大型机械进出场及安拆费√B、二次搬运费√C、工程定位复测费√D、检验试验费E、已完工程及设备保护费√8、依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有（）。[多选题]*A、勘察合同√B、设计合同C、监理合同D、施工合同√E、设备采购合同9、《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体，包括（）。[多选题]*A、县级以上建设主管部门B、建设单位√C、勘察、设计单位√D、施工单位√E、工程监理单位√10、基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有（）。[多选题]*A、质监站B、监理(建设)单位√C、设计单位√D、勘察单位√E、施工单位√11、一名注册监理工程师当需要同时担任多个项目建设工程监理合同的总监理工程师时，应（）。[多选题]*A、身体力行B、经建设单位同意√C、经建设单位书面同意D、最多不超过三项√E、专业能力强12、按照现行《建设工程监理规范》的规定，有关工程计量和付款签证程序正确的有（）。[多选题]*A、专业监理工程师对施工单位申报的工程量和支付金额进行复核并提出支持性材料√B、总监理工程师对施工单位申报的工程量和支付金额进行复核并提出支持性材料C、总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行复核并签认后报建设单位审批√D、总监理工程师按专业监理工程师的审查意见直接签发工程款支付证书E、总监理工程师根据建设单位的审批意见向施工单位签发工程款支付证书√13、我国现行建设工程总投资构成中，属于建筑安装工程费用的是（）。[多选题]*A、建设单位临时设施费B、人工费√C、材料费√D、企业管理费√E、联合试运转费14、在单位工程或子单位工程质量验收时，应对其是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，其综合验收结论由参加验收的（）共同商定。[多选题]*A、建设单位√B、设计单位√C、监理单位√D、工程质量监督机构E、施工单位√15、单位工程竣工验收应由（）等单位项目负责人参加验收，并形成共同的验收意见。[多选题]*A、建设单位√B、监理单位√C、施工单位√D、设计单位√E、勘察单位√16、监理工程师应按照工程监理规范的要求采取（）等形式，对工程实施监理。[多选题]*A、旁站√B、平行检验√C、巡视√D、测量E、抽查17、工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的（），确能保证工程项目施工质量时予以确认。[多选题]*A、质量管理体系√B、技术管理体系√C、材料供应体系D、质量保证体系√E、施工管理体系18、建筑工程施工质量验收应划分为（）等层次。[多选题]*A、单位工程√B、分部工程√C、子分部工程D、分项工程√E、检验批√19、在施工进度控制过程中，监理工程师的主要工作内容有（）。[多选题]*A、下达工程开工令√B、协助承包商编制进度计划C、组织现场协调会√D、向承包商提供进度报告E、审批工程延期√20、分项工程质量验收合格应符合下列规定，说法正确的是（）。[多选题]*A、所含检验批的质量均应验收合格；√B、质量控制资料应完整；C、所含检验批的质量验收记录应完整；√D、主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；E、观感质量应符合要求。1.加强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系，保证合同中进度目标的实现，属于进度控制的组织措施。[判断题]*对错√2.巡视的目的是及时发现施工过程中出现的各类质量、安全问题，对不符合要求的情况及时要求并督促整改[判断题]*对√错3.当总监不在场时，总监代表可以调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；[判断题]*对错√4.项目监理机构所有收文应在收文登记表上按监理信息分类分别进行登记，应记录文件名称、文件摘要信息、文件发放单位(部门)、文件编号以及收文日期[判断题]*对√错5.当总监不在场时，若遇害紧急情况，总监代表可以签发暂停工令[判断题]*对错√6.造价目标的控制任务：就是使工程造价越低越好[判断题]*对错√7.对《工程开工报审表》，由总监理工程师签署审查意见，并报建设单位批准后，总监理工程师方可签发《工程开工令》[判断题]*对√错8.监理实施细则应在相应工程施工开始后编制完成[判断题]*对错√9.旁站是监理机构对工程的所有施工部位的施工质量进行的现场监督活动[判断题]*对错√10.当总监有事不能出席时，总监代表可以代为参加工程竣工验收；[判断题]*对错√11.在目标控制过程中，不能单纯地追求某一项指标，也不应该要求任何一项指标超过计划[判断题]*对√错12.《施工组织设计方案》报送项目监理机构后，先由专业监理工程师审查后，再由总监理工程师审核签署意见。[判断题]*对√错13.流水施工的流水强度是指某施工过程（专业工作队）在计划期内所完成的的工程量。[判断题]*对错√14.应及时整理、分类汇总监理文件资料，并按规定组卷，形成监理档案。[判断题]*对√错15.在监理工程实施过程中，对监理实施细则进行补充、修改后，仍按原报审程序经过批准后实施[判断题]*对√错C1、各种气瓶属于危险品，气瓶与动火点安全间距不少于（）米。[单选题]*A、5B、8C、10√D、202、线路的开关箱应选择漏电动作电流在（）mA以下的漏电保护器，才能自动切断电源，以避免伤及人身和烧毁设备。[单选题]*A、30√B、40C、50D、603、多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不小于（）米。[单选题]*A、2√B、3C、4D、54、下列属于不可竞争费用的是（）。[单选题]*A、安全文明施工费√B、夜间施工增加费C、冬雨季施工增加费D、二次搬运费5、投资控制最有效的措施是（）。[单选题]*A、组织B、合同C、技术与经济相结合√D、信息管理6、根据《建筑法》，（）必须申领施工许可证。[单选题]*A、工程投资额在50万元以下或者建筑面积在300平方米以上的建筑工程B、工程投资额在30万元以上或者建筑面积在400平方米以上的建筑工程C、工程投资额在30万元以上或者建筑面积在300平方米以上的建筑工程√D、工程投资额在50万元以上或者建筑面积在400平方米以上的建筑工程7、依据《合同法》的规定，出现（）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。[单选题]*A、违反法律法规规定B、当事人恶意串通损害第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、对方当事人采用欺诈手段√8、执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。[单选题]*A、按原价格执行B、按新价格执行√C、按原价和新价的平均价执行D、按市场价执行9、《建设工程监理规范》不适用于（）的监理与相关服务活动。[单选题]*A、建筑工程B、土木工程C、线路管道工程D、公路工程√10、开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设工程行政法规的是（）。[单选题]*A、《中华人民共和国建筑法》B、《建设工程质量管理条例》√C、《建设工程监理范围和规模标准规定》D、《工程监理企业资质管理规定》11、工程监理单位的服务对象是（）。[单选题]*A、施工单位于B、监理工程师C、建设单位√D、建设工程12、下列选项中，（）是在建设工程尚未全面展开前进行，既要履约各方相互认识、确定联络方式，同时又要检查开工前各项目准备工作是否就绪并明确监理程序。[单选题]*A、第一次工地会议√B、监理例会C、专业性监理会议D、分包单位进场协调会13、根据《建设工程监理规范》（GB/T50319），项目总监工程师代表可由中级以上专业技术职称、（）年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。[单选题]*A、1B、2C、3√D、514、根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是（）。[单选题]*A、工程质量评估报告B、专项施工方案√C、已批准的可行性研究报告D、监理月报15、（）是指合同双方当事人进行协商，双方都作一定的让步，在彼此认为可以接受的基础上达成的协议。[单选题]*A、调解B、和解√C、纷争D、调停16、未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。[单选题]*A、监理部门B、总监理工程师√C、总监代表D、专业监理工程师17、抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土养护时间不应少于（）d。[单选题]*A、7B、14√C、21D、2818、根据当地多年气象资料统计，当室外日平均气温连续5日稳定低于（）℃时，应采取冬期施工措施。[单选题]*A、-5B、0C、3D、5√19、检验批抽样样本应随机抽取，并应满足分布均匀、具有代表性的要求。如果检验批的容量为16~25,则其最小抽样数量为（）。[单选题]*A、2B、3√C、4D、520、施工现场的各种材料、构件堆放高度不得超过（）米。[单选题]*A、0.5米B、1米C、1.5米√D、2米21、专业监理工程师应要求承包单位报送（）、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。[单选题]*A、重点部位√B、分项工程C、隐蔽工程D、分部工部22、工程监理单位组建项目监理机构，按照工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段开展工程监理工作，这是建设工程监理（）的具体表现。[单选题]*A、服务性B、科学性C、独立性√D、公平性23、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械在验收前应当经（）的检验检测机构监督检验合格。[单选题]*A、有相应资质√B、建设行政主管部门C、质量技术监督部门D、安全生产监督管理部门24、建筑施工企业违反《建筑法》规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除，情节严重的（）。[单选题]*A、责令改正可以处以罚款B、吊扣营业执照C、依法追究刑事责任D、责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书√25、根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由（）负责整理，并经与各方代表会签。[单选题]*A、建设单位B、施工单位C、项目监理机构√D、总监理工程师26、下列哪些属于无损检测：（）[单选题]*A、X射线探伤√B、钻芯取样C、抗拉试验D、抗压试验27、监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是（）。[单选题]*A、收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档B、提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收C、对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、检查√D、负责组织竣工图的绘制工作28、在《建设工程监理规范》（GB∕T50319-2013）中的建设工程监理表格体系包括3类表式，其中A类表是（）。[单选题]*A、承包单位用表B、建设单位用表C、监理单位用表√D、各方通用表29、下列单位中，不能使用《工程变更单》的是（）。[单选题]*A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、检测单位√30、向城建档案馆归档的应该是（）。[单选题]*A、所有工程文件B、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件C、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案√D、工程文件档案资料31、施工项目质量问题分析处理的主要目的是（）[单选题]*A保证建筑物，构筑物的安全使用，减少事故的损失。√B保证建设工期C保障建设单位效益D为处理相关责任人员提供依据。32、施工进度控制的内容包括事前控制，事中控制，事后控制，以下属于事中控制的有（）[单选题]*A做好工程施工进度记录√B及时组织验收工作C处理工程索赔D编制或审核施工总进度计划33、监理实施细则的主要内容，包括（）。[单选题]*A、专业工程特点√B、设计图纸及其说明书C、监理规划D、监理大纲34、工程暂停令由（）签发。[单选题]*A、专业监理工程师B、总监理工程师√C、监理员D、监理代表35、以下工程质量的描述中，错误的是（）。[单选题]*A、质量控制是指为达到质量要求所采取的作业技术和活动。B、质量是反映产品式服务满足明确或隐含需要能力的特例和特性的总和。C、质量通常是指工业质量。√D、工程项目的质量必须满足有关规范、标准、法规的要求。36、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，变更价格由（）确认后，作为结算的依据。[单选题]*A、承包人提出，经工程师√B、承包人提出，经发包人C、工程师提出，经发包人D、发包人提出，经工程师37、依据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的企业负责人和技术负责人应当具备的条件是（）。[单选题]*A、具有15年以上从事工程建设工作的经历，企业技术负责人暂无监理工程师注册证书B、具有10年以上从事工程建设工作的经历，企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书C、具有8年以上从事工程建设工作的经历，企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书D、具有15年以上从事工程建设工作的经历，企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书√38、侧重于从建设工程全过程各工作本身的进度控制角度进行分析的是建设工程进度的（）分析。[单选题]*A、系统B、全过程控制C、全方位控制√D、特殊问题39、下列不属于监理月报主要内容的是（）。

A、本月工程实施情况[单选题]*B、本月监理工作情况C、下月监理工作重点D、监理工作总结√40、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。[单选题]*A、予以验收B、重新进行验收√C、鉴定验收D、协商验收41、建筑工程、装修工程5万平方米以上不少于（）名安全员，并成立安全生产管理小组，土木工程、线路工程设备安装工程工程合同价1亿元以上不少于（）名安全员，并成立安全生产管理小组。[单选题]*A、22B、11C、33√D、2342、模板支架搭设高度（）及以上；支架跨度（）及以上，施工总荷载15KN/m2及以上；集中线荷载20KN/m及以上方案须组织专家论证。[单选题]*A、5m15mB、8m18m√C、6m20mD、7m15m43、配电箱、开关箱应装设端正、牢固；固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为（）；移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上，其中心点与地面的垂直距离宜为（）。[单选题]*A、1.4～1.6m0.8～1.6m√B、1.4～1.6m1.2～1.6mC、1.2～1.6m0.8～1.6mD、0.8～1.6m0.8～1.4m44、模板安装作业高度超过（）时必须搭设脚手架或平台。[单选题]*A、2.0m√B、1.8mC、1.5mD、2.5m45、超过（）高的塔机，必须在起重机的最高部位、臂架、塔帽或人字架顶端，安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。[单选题]*A、20mB、30m√C、40mD、50m46、热拌沥青混合料应待摊铺层自然降温至表面温度低于（），方可开放交通。[单选题]*A、50℃√B、40℃C、55℃D、45℃47、混凝土洒水养护的时间，采用硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝士，不得少于（）；掺用缓凝剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土，不得少于()。[单选题]*A、7d10dB、7d14d√C、5d10dD、10d15d48、检验批质量验收要求：主控项目的质量经抽样检验合格，一般项目中的实测(允许偏差)项目抽样检验的合格率应达到（），且超差点的最大偏差值应在允许偏差值的（）倍范围内。[单选题]*A、70%1.5B、75%2C、80%1.5√D、90%1.249、下面哪项属于大体积混凝土（）(单位mm)[单选题]*A、1500*1500*900B、4000*980*6500C、1000*1000*1000√D、900*900*800050、项目法人授予监理单位对工程施工进度有（）。[单选题]*A、审核、签认权B、复核、确认权C、检查、监督权√D、批准权1、某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括（）。[多选题]*A、通知承包人延期开工√B、赔偿承包人损失√C、顺延工期√D、将协调工作交给承包人E、按原约定期限支付预付款2、下列承包商增加的人工费中，可以向业主索赔的有（）。[多选题]*A、特殊恶劣气候导致的人员窝工费B、法定人工费增长而增加的人工费√C、由于非承包商责任的工效降低而增加的人工费√D、监理工程师原因导致工程暂停的人员窝工费√E、完成合同在外的工作增加的人工费√3、监理月报应包括那些主要内容？（）[多选题]*A、本月工程实施情况；√B、本月监理工作情况；√C、本月施工中存在的问题及处理情况；√D、上月监理工作重点；E、本月施工培训工作开展情况4、施工招标阶段监理工作制度包括（）。[多选题]*A、编制招标文件有关制度√B、合同条件拟定及审核制度√C、设计文件、图纸审查制度D、组织招标实务有关制度√E、施工组织设计审核制度5、监理单位在施工前应积极参加（）工作，达到了解设计意图和质量要求，发现图纸差错和减少质量隐患的目的。[多选题]*A、图纸会审√B、设计交底√C、施工方案编制D、设计文件变更E、勘察方案6、以下属于工程质量事故处理的主要依据的有（）。[多选题]*A、质量事故的实况资料，具有法律效力的，得到有关当事各方认可的工程承包合同√B、有关的技术文件、档案和相关的建设法规√C、相关人员的口头约定D、工程分包合同√E、质量事故调查报告√7、设备安装工程概算的基本方法有（）。[多选题]*A、预算单价法√B、综合估价法C、扩大单价法√D、概算指标法√E、定额单价法8、专业监理工程师职责不包括（）。[多选题]*A、参与审核分包单位资格B、进行工程计量C、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理√D、调节建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔√E、参与工程变更的审查和处理9、影响项目监理机构人员数量的主要依据包括（）。[多选题]*A、工程建设强度√B、建设工程复杂程度√C、建设工期长短D、监理单位的业务水平√E、项目监理机构的组织结构和任务职能分工√10、下列建设工程监理组织协调方法中，不具有合同效力的有（）。[多选题]*A、会议协调法√B、交谈协调法√C、书面协调法D、访问协调法√E、情况介绍法√11、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程施工单位应当在危险性较大的分部分项工程的施工组织设计中编制（）。[多选题]*A、施工总平面布置图B、安全技术措施√C、专项施工方案√D、临时用电方案√E、施工总进度计划12、根据《建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合（）的，有权要求建筑施工企业改正。[多选题]*A、建设单位要求B、工程设计要求√C、施工技术标准√D、施工组织设计E、合同约定√13、在施工阶段、下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有（）。[多选题]*A、在建工程的损失√B、承包人施工人员受伤产生的医疗费C、施工机具的损坏损失D、施工机具的停工损失E、工程清理修复费用√14、下列报审表中，需要建设单位签署审批意见的有（）。[多选题]*A、工程开工报审表√B、工程复工报审表√C、费用索赔报审表√D、工程临时或最终延期报审表√E、单位工程竣工验收报审表15、对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。[多选题]*A、以书面形式将质疑的解答通知所有投标人√B、以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C、仅对提出质疑人给予书面形式的解答D、解答应说明问题的来源E、在标前会上给予解答并记入会议纪要√16、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。[多选题]*A、施工单位依法取得相应等级的资质证书，在其资质等级许可证范围内承揽工程√B、对施工质量负责√C、施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时要求设计单位改正D、施工单位对建筑材料、设备进行检验检测√E、施工单位对施工中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的工程应负责返修√17、根据建设工程监理合同示范文本的规定，下列关于委托人延期支付的说法中，正确的是（）。[多选题]*A、监理人在约定的支付日的14天后未收到应支付的款项，可发出酬金催付通知B、委托人收到监理人的酬金催付通知14天后仍未支付，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作√C、监理人暂停工作后14天内仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除合同的通知√D、监理人暂停工作后28天内仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除合同的通知E、监理人向委托人发出解除合同的通知，自通知到达委托人时合同解除√18、关于招标工作具体时限的说法，正确的有（）[多选题]*A、自招标文件发出至投标人提交投标文件截止时间，最短不少于20天√B、自招标文件出售至停止出售的时间，最短不少于5个工作日√C、自资格预审文件出售至停止出售的时间，最短不少于5天D、招标人自行招标应在发出招标公告的10个工作日前向有关行政监督部门备案E、投标保证金有效期应超出投标有效期20天19、以下说法正确的是（）[多选题]*A、混凝土运输过程中可以加水B、水泥出厂超过3个月，可以直接使用C、浇筑过程中散落的混凝土，可以再次使用于构件的浇筑D、当钢筋进行代换时，应办理设计文件变更√E、对后张法预应力结构构件，断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3%。√20、以下属于绿色建筑中节约资源的是（）[多选题]*A、节能√B、节地√C、节水√D、节材√E、节人力1.在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括施工许可证没有及时颁发。[判断题]*对√错2.《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指监理合同注明的开始至完成的时间。[判断题]*对错√3.工程师的索赔处理决定不需通知发包人[判断题]*对错√4.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定批准承包人缩短合同工期[判断题]*对√错5.合同解除后，合同中的结算、清理条款也无效。[判断题]*对错√5.合同解除后，合同中的结算、清理条款也无效。[判断题]*对错√6.在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括工程师未按合同约定提供所需指令。[判断题]*对√错7.工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。[判断题]*对√错8.建筑工程开工前，施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证[判断题]*对错√9.禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。[判断题]*对√错10.建设单位有适当理由，可以要求设计单位在工程设计中适当降低工程质量。[判断题]*对错√11.设计文件选用的建筑材料，可以不注明技术指标，但其质量要求必须符合国家规定的标准。[判断题]*对错√12.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；[判断题]*对√错13.监理范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过监理单位进行。[判断题]*对√错14.监理工程师不得在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职；[判断题]*对√错15.公开招标是指建设单位以投标邀请书方式邀请特定工程监理单位参加投标[判断题]*对错√D1、有架空输电线场所，吊篮的任何部位与输电线的安全距离不应小于（）。[单选题]*A、6MB、8MC、10M√D、12M2、每台吊篮中使用人员不得超过（）人。[单选题]*A、1B、2√C、3D、43、暂列金额用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的费用支出，使用剩余后归（）所有。[单选题]*A、施工总承包单位B、专业分包单位C、建设单位√D、监理单位4、根据《建筑法》，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包，如果它们的资质等级不同，则（）。[单选题]*A、应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程√B、应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C、可以承接它们中所有资质等级范围内的工程D、应当联合向建设行政主管部门申领新的资质，在许可范围内承接工程5、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。[单选题]*A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单√D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书6、未经发包人同意，承包人不能将承包工程的（）。[单选题]*A、主体部分分包B、关键部分分包C、非主体非关键部分分包D、任何部分分包√7、在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。[单选题]*A、立即发出解除合同通知B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工；√D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工8、根据《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）[单选题]*A、5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金√B、处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金C、3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金处3年以上5年以下有期徒刑，并处罚金。9、旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对（）的施工质量进行的监督活动。[单选题]*A、隐蔽工程B、地下工程C、关键线路上的工作D、关键部位、关键工序√10、监理单位编写的监理实施细则是经总监理工程师批准实施的（）文件。[单选题]*A、指导性B、操作性√C、说明性D、方案性11、超长结构混凝土留设后浇带时，后浇带的封闭时间不得少于（）d。[单选题]*A、3B、7C、14√D、2812、当日最低温度低于（）℃时，不应采用洒水养护。[单选题]*A、-5B、0C、3D、5√13、下列监理文件中，需要由总监工程师组织编制，并由监理单位的技术负责人审核签字的是（）。[单选题]*A、监现规划√B、监理实施细则C、监理日志D、监理月报14、所谓（）是指已经成立的合同在当事人之间产生了一定的法律拘束力，既法律效力。[单选题]*A、合同成立B、合同生效√C、合同失效D、合同撤消15、现浇结构模板安装相邻两板表面高低差允许偏差（）。[单选题]*A、1mmB、2mm√C、5mmD、8mm16、施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（）书面通知项目监理机构。[单选题]*A、8小时B、12小时C、24小时√D、48小时17、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围、对施工现场（）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。[单选题]*A、事故隐患B、危险源C、危险部位D、易发生重大事故部位、环节√18、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。[单选题]*A、行业标准B、安全技术标准规范C、工程建设强制性标准√D、国家法律、法规19、监理资料必须及时整理、（）、分类有序。[单选题]*A、准确无误B、真实完整√C、客观公正D、公正科学20、加强合同管理，严格控制合同变更，在合同中充分考虑影响工程质量的主要因素，并制定防范对策是工程质量控制措施中的（）。[单选题]*A、组织措施B、技术措施C、合同措施√D、经济措施21、工程竣工日期等于（）加上合同工期。[单选题]*A、建设单位规定的开工日期B、施工单位的实际开工日期C、监理单位发布的开工日期√D、上述三方共同协商的日期22、（）应检查和监督设备的装配过程，符合要求后予以签认。[单选题]*A、总监理工程师B、监理员C、总监理工程师代表D、专业监理工程师√23、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工报告报建设行政主管部门备案。[单选题]*A、10B、15√C、20D、3024、工程质量控制应坚持（）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动的处理出现的质量问题。[单选题]*A、以人为核心B、以预防为主√C、质量第一D、质量达到标准25、防坠安全器只能在有效的标定期限内使用，防坠安全器的有效标定期限不应超过（）年。[单选题]*A、1√B、2C、3D、426、钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（）。[单选题]*A、逐圈紧密地排列整齐不应错叠或离缝√B、逐圈排列不可以错叠但可离缝C、逐圈排列整齐但可错叠或离缝D、随意排列但不能错叠27、高层建筑外阳台栏杆（板）高度不得小于（）。[单选题]*A、1、2mB、1、1m√C、1、3mD、1、0m28、普通钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格和生产厂家分批验收，确认合格后方可使用，每（）为一批，不足（）也按一批计。[单选题]*A、60t60t√B、100t100tC、50t50tD、80t80t29、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设（）。[单选题]*A、强制性标准√B、国家标准C、地方标准D、企业标准30、项目监理机构的信息分类中，以下说法中错误的是（）。[单选题]*A、按照建设工程项目标划分，可分为投资控制信息、质量控制信息、进度合同管理信息。B、按照建设工程项目信息的来源划分，可划分为项目内部信息、项目外部信息。C、按照信息的稳定程度划分，可划分为指定信息、管理信息。√D、按照信息范围的不同，可以把建设工程项目信息分为精细信息和摘要的信息。31、第一次工地会议应有（）主持[单选题]*A、监理单位B、建设单位√C、设计单位D、施工单位32、监理人员会同施工单位对材料进行清点检查，清点检查的内容包括（）[单选题]*A、材料包装的检查，检查包装是否符合规定要求，有无破损。√B、运输过程的检查C、生产厂家的检查D、供应商的检查33、按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故应当在（）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。[单选题]*A、4B、12C、24√D、4834、以下内容中属于施工图会审的内容有（）[单选题]*Ａ、图纸审批签认手续是否齐全，是否符合有关法规的规定。√B、建设单位的合理要求C、承包单位资质的审查D、承包单位质量体系的核查35、工程项目开工前，监理人员应参加由（）主持召开的第一次工地会议。[单选题]*A、设计单位B、建设单位√C、承包单位D、监理单位36、为了安全生产，墙身砌体高度超过地坪（）以上时，应搭设脚手架。[单选题]*A、1米B、２米√C、３米D、４米37、《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的（），并具备国家规定的其他竣工条件。[单选题]*A、工程设计文件、施工文件和监理文件B、工程建设文件、竣工图和竣工验收文件C、监理文件和经签署的工程质量保证书D、工程技术经济资料和经签署的工程保修书√38、信息的基本特点是（）。[单选题]*A、时效性B、系统性C、知识性D、真实性√39、关于吊篮升降作业做法错误的是（）。[单选题]*A、操作吊篮升降人员应经培训合格方可操作；B、吊篮内的作业人员不应超过2人，且人货总荷载不超过载荷要求；C、作业时安全带应用安全锁扣分别挂在独立的安全绳上；D、作业人员应从楼层进出吊篮√40、脚手架作业层的脚手板铺设应（）。[单选题]*A、应满铺离开墙面80-120mm必须设防护B、应满铺、铺稳离开墙面不超过80-120mmC、应铺满、铺稳离开墙面不超过120-150mm√D、应铺满离开墙面150-200mm处41、保修期从（）开始起算。[单选题]*A、工程接收证书中写明的竣工日B、工程竣工验收日C、实际竣工日D、工程竣工验收合格日√42、施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，（）后可推迟开工日期。[单选题]*A、承包人以书面形式通知工程师B、发包人以书面形式通知承包人√C、承包人征得工程师同意D、工程师征得承包人同意43、监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动称为（）。[单选题]*A、巡视√B、平行检验C、见证人D、旁站44、扣件式钢管脚手架架体应在距立杆底端不大于（）处设置纵、横向扫地杆。[单选题]*A、100mmB、200mm√C、300mmD、300mm45、根据《建筑法》有关规定，建筑工程总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，分包单位应当接受（）的质量管理。[单选题]*A、监理单位B、建设单位C、总承包单位√D、建设行政主管部门46、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔设（）一道安全网。[单选题]*A、9mB、12mC、10m√D、8m47、建设工程归档工程文件应按（）组卷。[单选题]*A、建设工程B、单项工程C、单位工程√D、分部工程48、结构施工自二层起，凡人员进出的通道口（包括井架、施工用电的进出通道口），均应搭设安全防护棚。高度超过24m的层以上的交叉作业，应设（）防护。[单选题]*A、双层√B、多层C、防护网D、单层49、项目监理机构对施工总进度计划审查的基本要求是（）。[单选题]*A、满足施工计划工期B、施工材料和设备供应合同已签订C、施工顺序的安排符合搭接要求D、主要工程项目无遗漏√50、工程拖期的原因，责任不在承包合同的任何一方，而纯属特殊自然灾害，属于（）的拖期。[单选题]*A、可原谅;B、可原谅并应给予补偿;C、可原谅并不给予补偿;√D、不可原谅1、项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施包括（）。[多选题]*A、落实投资监理人员和职能分工B、要求施工单位现场造价人员定期向监理部提交已完工程造价文件C、进行已完工程人材机分析确定工程造价D、进行工程计量√E、严格控制设计变更√2、分部工程的划分应按（）确定。[多选题]*A、专业性质√B、建筑部位√C、主要工种D、设备类别E、材料3、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师的职责包括（）。[多选题]*A、参与工程质量事故调查B、对进场材料、设备、构(配)件进行平行检验√C、主持整理工程项目的监理资料D、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收√E、负责本专业的工程计量工作√4、钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件的结构性能检验中，检验项目有（）。[多选题]*A、承载力√B、抗裂性C、挠度√D、裂缝宽度√E、抗压强度5、建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》[2002]189号，市政工程的施工旁站监理可参照执行，管理办法中规定下列（）关键部位、关键工序需要旁站。[多选题]*A、基础及主体工程混凝土浇筑√B、卷材防水层细部构造处理√C、预应力张拉√D、墙体抹灰E、装配式结构及钢结构安装√6、在网络计划的工期优化方法中，选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括（）。[多选题]*A、有充足的资金费用B、缩短持续时间所需增加的费用最小的工作√C、有充足备用资源的工作√D、缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作√E、使关键线路压缩为非关键线路7、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有（）。[多选题]*A、关键工作两端的节点必为关键节点√B、关键工作的总时差和自由时差均等于零√C、关键工作紧前工作必然也是关键工作D、关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作√E、关键工作只能在关键线路上8、对投标人的资格审查中详细审查包括下列哪几项（）。[多选题]*A、是否具有政府主管部门颁发的安全生产许可证√B、是否具备投标资格√C、申请人的社会信誉与银行信誉审查√D、是否明确联合体牵头人E、类似项目业绩√9、总监理工程师代表应履行职责说法正确的有（）。[