简单建设工程施工合同_第1页
简单建设工程施工合同_第2页
简单建设工程施工合同_第3页
简单建设工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

简单建设工程施工合同简单建设工程施工合同1.合同概述本施工合同（下称“合同”）由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）订立，旨在规范双方在简单建设工程项目中的权益和责任。本合同具体约定了项目的实施范围、工期、工程款项、质量要求等内容，为双方提供了明确的合作规范。2.项目概述本项目的名称为（在此填写项目名称），项目地点位于（在此填写项目地点）。项目主要包括以下工程内容：-（在此填写工程内容1）-（在此填写工程内容2）-（在此填写工程内容3）3.工期和履约地点1.工期：本项目工期为（在此填写工期），自合同生效之日起计算。2.履约地点：本项目履约地点为（在此填写履约地点）。4.材料和设备供应1.材料供应：根据项目需要，业主需按计划提供合格的建材和相关设备。2.设备供应：业主需按照工期计划，在施工期间提供必要的设备支持。5.施工范围和质量要求1.施工范围：根据项目概述所列工程内容，承包商应按照设计和规范要求进行施工，并保证工程质量。2.质量要求：承包商应按照相关法规和行业标准，确保施工过程符合环境保护、安全生产和质量控制的要求。6.工程款项及支付方式1.工程款项：本项目的工程总金额为（填写金额），根据工程进展情况，分为若干阶段支付。具体款项划分如下：-阶段1：（填写金额），应于工程开工后7天内支付。-阶段2：（填写金额），应于完成工程总量的50%时支付。-阶段3：（填写金额），应于竣工验收合格后30天内支付。-阶段4：（填写金额），作为质量保证金，竣工验收合格后，扣除所有工程缺陷和隐患后退还承包商。2.支付方式：各阶段的款项支付方式为（在此填写支付方式）。7.保险责任1.业主应在工程施工期间购买保险，确保工程的安全和风险控制。2.承包商应配合业主购买保险，并对施工过程中可能对业主财产造成的损失承担相应的责任。8.违约责任1.若任何一方未履行合同中的任何义务，则视为违约，并承担相应的违约责任。2.违约方应对因违约造成的损失承担赔偿责任。9.争议解决双方对合同履行过程中的任何争议应通过友好协商解决。如无法协商解决，应提交至所在地法院裁决。10.合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目验收合格之日。2.双方一致同意，如遇不可抗力因素影响了合同正常履行，则双方无需承担违约责任。此为简单建设工程施工合同

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论