建设工程施工合同(大包)_第1页
建设工程施工合同(大包)_第2页
建设工程施工合同(大包)_第3页
建设工程施工合同(大包)_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同(大包)建设工程施工合同(大包)文档1.引言本文档为建设工程施工合同(大包)的详细说明和规定。本合同适用于承包商和业主之间大包项目的实施。本合同旨在确保施工过程的顺利进行，并明确各方责任和权利，以达到项目质量和进度的要求。2.合同概述本合同的签订是为了确定建设工程大包项目的双方责任，确保工程按计划顺利实施，保证质量和安全，以及明确费用和支付方式。3.合同条款3.1项目描述本项目的基本信息和描述如下：-项目名称：[项目名称]-项目地质：[项目地质]-项目规模：[项目规模]-工期：[工期]-合同价款：[合同价款]3.2项目进度本合同规定了项目的工期和进度要求。施工方应严格按照项目进度表进行施工，如有延误应提前通知业主，并协商解决方案。3.3工程质量-施工方应按照相关法律、法规和标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。-施工方应提供相关质量报告和验收证明，并配合业主进行工程验收。3.4安全管理-施工方应制定详细的安全管理计划和操作规程，确保施工期间的安全。-施工方应提供施工人员的安全培训，并配备必要的安全防护设施。3.5付款方式-本合同规定了付款的方式和进度。业主应按照合同约定的支付方式及时支付合同价款。-如施工方发现业主未按照合同约定支付款项，施工方有权暂停工程。3.6变更管理-如有需要变更工程范围、工期、费用等内容，双方应通过书面变更合同进行确认。-变更合同应由业主和施工方签署，并明确变更后的工程内容和费用。3.7保修和维护-施工方应提供合理的保修期，确保工程在保修期内正常运行和维护。-保修期内，如发现工程存在问题，业主有权提出要求进行修复和维护。3.8违约责任-如一方违反合同规定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。-对于严重违约的情况，对方有权解除合同并要求违约方承担相应的赔偿责任。4.合同附件本合同的附件包括：-施工图纸和设计文件-工程清单和索引-合同支付计划-安全管理规定-变更合同样本-其他双方认为需要作为附件的文件和资料5.合同解决争议如双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，应提交仲裁机构进行仲裁。6.合同生效和终止本合同自双方签字后生效，并在工程竣工验收后终止。7.其他本文档所述内容为建设工程

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论