建筑装饰工程施工合同(标准版)_第1页
建筑装饰工程施工合同(标准版)_第2页
建筑装饰工程施工合同(标准版)_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建筑装饰工程施工合同(标准版)建筑装饰工程施工合同(标准版)1.合同背景本合同由甲方（施工方）与乙方（业主）订立，旨在明确双方在建筑装饰工程施工过程中的权益、责任和义务，合法合规地推进工程的实施。2.合同主要条款2.1工程概况甲方将按照本合同约定的标准和要求，为乙方进行建筑装饰工程施工。工程包括但不限于：室内装修、设备安装、电气线路等。2.2工程计划2.3工程施工费用2.3.1工程总造价：[具体金额]2.3.2工程款支付方式：-预付款：[具体金额]，预付款由乙方在本合同签订后的[指定日期]前支付给甲方。-进度款：根据工程进度支付。2.4施工期限延误若由于乙方原因导致工程延误超过[约定天数]，乙方应向甲方支付相应的违约金。2.5工程质量及保修2.5.1工程质量：甲方保证按照国家相关标准和规定进行工程施工，确保工程质量符合要求。2.5.2工程保修：自工程竣工之日起，甲方承诺对工程质量负责，工程保修期为[期限]。2.6双方权益和责任2.6.1甲方权益和责任：-按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量和工程进度；-配合乙方完成工程验收；-若施工过程中发生差错，甲方承担相应责任并进行修复。2.6.2乙方权益和责任：-按时支付工程款项；-提供工程施工所需的必要材料和文件；-参与工程验收，并在验收结果之后及时支付尾款。2.7合同解除和争议解决2.7.1合同解除：若一方违约或无法履行合同义务，另一方有权解除合同，并有权要求违约方承担相应的违约责任。2.7.2争议解决：双方在履行合同过程中如有争议，应友好协商解决；若协商无果，则提交相关仲裁机构进行裁决。3.其他条款3.1合同生效和变更本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜由双方协商确定补充协议。3.2合同附件本合同附件包括但不限于：施工图纸、工程预算清单等。3.3合同份数本合同正本双方各执一份，具有同等法律效力。3.4适用法律和管辖法院本合同适用中华人民共和国法律，并以中国法院为管辖法院。以上为建筑装饰工程施工合同(标准版)的主要内容，乙方在签订合同前应仔细阅

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论