(完整版)简单施工合同本月修正2023简版_第1页
(完整版)简单施工合同本月修正2023简版_第2页
(完整版)简单施工合同本月修正2023简版_第3页
(完整版)简单施工合同本月修正2023简版_第4页
(完整版)简单施工合同本月修正2023简版_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

(完整版)简单施工合同本月修正2023简版(完整版)简单施工合同本月修正2023简版/(完整版)简单施工合同本月修正2023简版(完整版)简单施工合同(完整版)简单施工合同1.合同背景本合同是由甲方（施工方）和乙方（业主方）双方自愿根据公平、平等原则，就X项目的施工工程事宜达成的协议。为确保双方权益，特制定本合同。2.项目概述2.1项目名称X项目2.2项目地点X地点2.3工程范围X工程的具体施工范围包括但不限于：-施工图纸的编制和修改-地基处理和基础施工-结构施工-安装施工-室内外装修-设备购入和安装3.付款方式3.1总工程款总工程款为元，以人民币支付。乙方应在签订合同后的X天内一次性支付给甲方。3.2工程款分期支付工程款按以下方式分期支付：-第一期（%）：工程开工前，乙方应支付元；-第二期（%）：工程完成50%时，乙方应支付元；-第三期（%）：工程完成80%时，乙方应支付元；-第四期（%）：工程竣工验收前，乙方应支付元；4.工期计算与延期处理4.1工期计算工程总工期为天，具体工期根据双方约定和实际施工情况进行调整。4.2工期延误与罚金如果甲方因自身原因导致工期延误，甲方应向乙方支付每延期一天的工程款的X%作为违约金。4.3工期延误与赔偿如果乙方因自身原因导致工期延误，乙方将向甲方支付每延期一天的工程款的X%作为赔偿金。5.竣工验收5.1竣工验收时间工程竣工验收时间应在工程完工后X天内进行。5.2竣工验收标准工程竣工验收应符合以下标准：-构筑物结构稳固，达到设计要求；-电力供应和接地符合相关规范；-室内装修工程符合相关规范；-设备安装符合相关规范；-工程达到清洁卫生标准。5.3竣工验收的结果和处理方式如果在竣工验收过程中发现工程存在质量问题或未达到相关标准，甲方应在规定期限内进行整改，并重新进行验收。6.合同解除与争议解决方式6.1合同解除本合同在以下情况下可被解除：-双方协商一致解除；-乙方未按时支付工程款；-甲方严重违约。6.2争议解决方式本合同如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交X仲裁委员会进行仲裁。7.其他条款7.1法律适用和管辖本合同的签署、生效、解释和争议解决均适用中华人民共和国的法律。任何争议应提交有管辖权的人民法院进行解决。7.2合同生效与变更本合同自双方代表签字后生效，并在生效后不得随意变更，任何变更均需双

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论