建设工程承包合同书新_第1页
建设工程承包合同书新_第2页
建设工程承包合同书新_第3页
建设工程承包合同书新_第4页
建设工程承包合同书新_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程承包合同书新合同编号：【填写合同编号】甲方（承包人）：【填写甲方名称】乙方（发包人）：【填写乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚信原则，经友好协商，就乙方委托甲方承包一建设工程（项目名称）达成如下合同：第一条工程名称和位置1.1工程名称：【填写工程名称】1.2工程位置：【填写工程位置】第二条工程内容和范围2.1工程内容：【填写工程内容】2.2工程范围：（1）施工的机构：【填写施工机构】（2）采购和安装的设备和材料：【填写设备和材料】（3）工程建设及竣工图样的编制：【填写图样编制内容】第三条合同价款及支付方式3.1合同价款：【填写合同价款】3.2合同价款支付方式：【填写合同价款支付方式】第四条工期和竣工验收4.1工期：【填写工期】4.2竣工验收：（1）甲方应在竣工前进行试验和检验，并按规定提交验收工程质量资料。（2）乙方应在规定时间内完成验收，验收合格后支付全部款项。第五条工程质量、安全及保险5.1工程质量和安全：（1）甲方应按照国家规定和工程设计要求施工，保证施工质量和安全；（2）乙方有权对甲方的施工质量和安全进行检查，如发现问题应及时通知甲方进行整改。5.2工程保险：（1）对工程过程中发生的人身伤亡造成的损失、财产损失及工程保险事故损失，应由乙方选取可行的保险方式在建筑工程施工保险市场进行保险。（2）如由于甲方原因造成工程保险事故，甲方应承担全部赔偿责任。第六条合同变更6.1合同变更：（1）在工程建设过程中，由于乙方提出任何有关工程的变更，甲方应及时进行沟通并在得到双方同意后进行变更。（2）任何合同变更，须经甲、乙两方协商一致，并由双方签署书面协议。第七条违约责任7.1违约：（1）任何一方未能履行本合同条款或履行不符合约定要求的，构成违约。（2）合同履行期间，若发生争议需提交仲裁机构，并遵守仲裁裁判。7.2违约责任：（1）如甲方未按规定完成工程的质量和安全保证，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。（2）如乙方未按规定支付工程款项或未按规定验收工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。第八条合同解除、终止8.1合同解除：（1）因不可抗力因素导致工程无法完成时，双方可通过谈判协商解除合同。（2）若甲方故意或重大过失导致工程无法完成，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应的违约责任。8.2合同终止：（1）双方协商一致解除合同。（2）若一方未能履行合同条款，另一方有权选择解除合同，并要求违约方承担相应违约责任。第九条其他事项9.1任何一方未经另一方书面同意不得将本合同已签订的权利和义务转让给任何第三方。9.2本合同的任何补充变更及附件，须经双方签字确认后才能生效。9.3本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。第十条合同争议解决10.1本合同争议解决：（1）双方协商解决。（2）如无法协商解决，则按照有关法律法规的规定进行仲裁。10.2合同签订地为【填写签

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论