一级建造师（一建工程法规）题库（各地真题）word版

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（）。

A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

【答案】：D

2、某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。整个工程一并验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是（）。

A.发包人可以主张整体工程质量不合格

B.施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责

C.合理使用寿命为设计文件规定的合理年限

D.发包人的行为视为对Ⅰ号楼质量认可

【答案】：A

3、下列物权中，不属于用益物权的是()。

A.土地所有权

B.土地承包经营权

C.建设用地使用权

D.地役权

【答案】：A

4、施工企业向建设单位出具质量保修书的时间是()。

A.提交工程竣工验收报告时

B.自提交工程竣工验收报告之日起30日内

C.工程竣工验收合格之日

D.自工程竣工验收合格之日起30日内

【答案】：A

5、注册建造师有权（）。

A.超出聘用单位业务范围从事执业活动

B.在两个或两个以上单位受聘或执业

C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

D.对本人执业活动进行解释和辩解

【答案】：D

6、（2020年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。

A.设计

B.监理

C.勘察

D.地基检测

【答案】：C

7、关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

【答案】：A

8、根据《生产安全事故预告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是()。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告

B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告

C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告

【答案】：C

9、（2019年真题）根据民法典，可以质押的财产是（）

A.耕地使用权

B.建筑物

C.生产设备

D.土地所有权

【答案】：C

10、关于确定中标人的说法，正确的是()。2017

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：D

11、我国《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以（）。

A.低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期

B.低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C.低于预算的价格竞标，不得降低工程质量

D.低于标底的价格竞标，不得降低工程质量

【答案】：B

12、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。（2015）

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.危害公共安全罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

13、某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于（）。

A.要约

B.承诺

C.要约邀请

D.承诺邀请

【答案】：B

14、按照合同的约定，2007年1月1日是发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款。2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（）。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

【答案】：C

15、下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。

A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价

B.招标人在招标前事先内定中标人

C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价

D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格

【答案】：D

16、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。（2016）

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【答案】：C

17、下列提起诉讼的案件中，做法正确的是()。

A.在一起侵权纠纷中，张某起诉被告李某，因李某住所地距离较远，张某遂在自己住所地法院起诉李某

B.甲公司欠付乙公司50万，乙公司起诉时发现甲公司分立成为了丙公司和丁公司，丙公司在A地，乙公司在B地。为避免麻烦，甲公司在自己住所地人民法院向丙、丁两公司提起诉讼

C.建设单位和勘察单位签订勘察合同后因价款发生争议协商不成，勘察单位可向建设单位住所地人民法院提起诉讼

D.建设单位与施工单位在施工合同中约定，若发生纠纷由施工单位住所地人民法院管辖，现双方因为工程质量产生争议，施工单位向住所地人民法院提起诉讼

【答案】：C

18、关于保证责任的表述中，不正确的是（）。

A.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

B.保证期间，保证人对未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人继续承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

【答案】：B

19、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其（）。（2015）

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【答案】：B

20、根据《招标投标法实施条例》，关于招标人权利的说法，正确的是()。

A.依法必须进行招标的项目的评标委员会，可以由招标人指定的成员组成

B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动

C.招标人可以自行决定对一个招标项目编制几个标底

D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：B

21、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准

【答案】：D

22、施工企业能够形成建筑市场诚信行为优良信用信息的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

【答案】：D

23、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是（）。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

24、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。（2015）

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物

【答案】：C

25、依据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的，造成严重后果的应当()。

A.限期恢复原状或者采取其他补救措施

B.造成损失的，依法承担赔偿责任

C.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，对个人处5万元以上10万元以下的罚款

D.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，并对个人并处1万元以上20万元以下的罚款

【答案】：C

26、某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是（）。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

【答案】：B

27、争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以（）。

A.请求法院强制执行

B.请求仲裁强制执行

C.要求对方承担缔约过失责任

D.要求对方承担违约责任

【答案】：D

28、按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定的时间或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同（）。

A.拒绝

B.协商

C.认可

D.应予造价鉴定

【答案】：C

29、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险幵始生效日为（）

A.2004年2月10日

B.2004年4月20日

C.2004年5月1日

D.2004年5月10日

【答案】：B

30、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告不需修正或变更的情形有()。

A.行政处罚决定因行政复议被撤销的

B.行政处罚决定被依法停止执行的

C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

D.行政处罚决定在被行政复议期间的

【答案】：D

31、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告。

A.发包人代表

B.专业监理工程师

C.兼职安全巡查员

D.建设工程安全生产监督站

【答案】：C

32、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。

A.2004年4月1日

B.2004年8月1日

C.2006年4月1日

D.2006年8月1日

【答案】：D

33、某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向（）报告。

A.施工企业负责人

B.建设安全主管部门

C.项目负责人和安全生产管理机构

D.县级以上人民政府

【答案】：C

34、根据《民事诉讼法解释》的规定，人民法院确定举证期限，第二审普通程序案件不得少于()日。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】：B

35、当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理．应该()。

A.依法申请仲裁或者提起诉讼

B.依法申请行政复议

C.依法提起申诉

D.依法提起上诉

【答案】：A

36、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处()的罚款。

A.工程合同价款1％以上2％以下

B.工程合同价款2％以上4％以下

C.施工总成本1％以上2％以下

D.施工总成本5％以上10％以下

【答案】：A

37、某运输合同约定货到后付款。则在运输过程中，承运人对托运人的财产拥有()。

A.占有权

B.留置权

C.收益权

D.抵押权

【答案】：A

38、建设工程施工合同应以()为合同履行地。

A.发包方住所地

B.合同签订地

C.施工行为地

D.承包方住所地

【答案】：C

39、根据《刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：D

40、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

【答案】：D

41、某采石场将本应发给建筑公司的200t碎石发给了某路桥公司，但采石场向路桥公司要求返还时路桥公司要求采石场支付保管费用。针对这一法律事实，下列说法正确的是（）。

A.路桥公司与采石场之间没有债权债务关系，不用返还

B.路桥公司因不当得利形成了债务关系，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用

C.路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用

D.基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并要求采石场支付保管费用

【答案】：D

42、甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同,合问履行过半,甲公司突然通知乙公司解除合同,关于甲公司和乙公司权利的说法,正确的是()

A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同

B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同

C.合同履行过半后,甲公司无权解除合同

D.甲公司有权随时解除合同,但应当向乙公司赔偿相应的损失

【答案】：D

43、A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。

A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人

B.A和C就中标项目向招标人承担连带责任

C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件

D.在资格预审前，B加入了A与C组成的联合体

【答案】：C

44、下列关于建造师注册的表述中，正确的是()。

A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在两年内申请注册，其资格证书将失效

B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位

C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册

D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册

【答案】：B

45、根据《节约能源法》的规定，以下关于建筑节能的表述，错误的是（）。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.建筑工程的监理单位可以不遵守建筑节能标准

【答案】：D

46、关于工程承发包的说法，不正确的是()。

A.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工的项目，可以邀请招标

B.两阶段招标的，第一阶段投标人只提交技术建议

C.招标公告和公示信息可以在“中国招标投标公共服务平台”发布

D.涉及国家安全、国家秘密的项目可以不招标

【答案】：A

47、项目生产安全事故应急预案应由（）编制并组织演练。

A.安全生产管理机构

B.专职安全生产管理人员

C.项目负责人

D.安全生产领导小组

【答案】：D

48、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

【答案】：B

49、根据文物保护法，属于受国家保护的文物的是()。

A.与历史事件有关的建筑

B.具有历史价值的石刻

C.古脊椎动物化石

D.古人类化石

【答案】：B

50、某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（）。

A.没有自己独立的名称

B.没有固定的经营场所

C.不是独立法人

D.没有自己的组织机构

【答案】：C

51、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。

A.两个项目的发包人同意

B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段

C.两个项目属于同一工程分期开发

D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久

【答案】：C

52、下列关于和解协议,说法不正确的是（）

A.具有强制约束力

B.不具有强制约束力

C.如果一方当事人不按照和解协议执行,另一方当事人不可以请求人民法院强制执行

D.如果一方当事人不按照和解协议执行,可以向法院提起诉讼,也可以根据仲裁协议申请仲裁

【答案】：A

53、某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施工单位已完工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设方之间构成的是（）之债。

A.施工合同

B.无因管理

C.侵权行为

D.不当得利

【答案】：D

54、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应按照（）的资质等级许可范围承揽工程。

A.甲施工企业

B.乙施工企业

C.丙施工企业

D.三家内部约定

【答案】：A

55、关于核验施工许可证的说法，正确的是()。

A.中止施工经核验符合条件期间，由于建设单位做好建设工程的维护管理工作

B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验

C.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证

D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验

【答案】：A

56、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。

A.简易交付

B.占有改定

C.指示交付

D.拟制交付

【答案】：D

57、关于转代理的说法，正确的是（）。（2016）

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不征被代理人的同意

【答案】：C

58、施工企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满（）日前，申请办理资质延续手续。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】：D

59、施工单位在签订施工合同的时候胁迫建设单位负责人，将工程合同金额上调500万，后建设单位起诉至法院，法院判决撤销该合同，则施工合同()之时起没有法律约束力。

A.当事人发现可撤销

B.订立时

C.被撤销时

D.当事人向法院提出撤销合同请求

【答案】：B

60、关于工程总承包的说法，正确的是（）。2018真题

A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业

B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标

C.工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等

D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称

【答案】：A

61、用人单位违反《劳动法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当向劳动者支付赔偿金，金额为（）。

A.5个月的月工资

B.10个月的月工资

C.经济补偿标准金额

D.经济补偿标准金额的2倍

【答案】：D

62、根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或者（）环境噪声污染防治设施时，必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。

A.维修

B.检测

C.闲置

D.使用

【答案】：C

63、关于评标规则的说法,正确的是()。2017

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序

【答案】：B

64、仲裁庭调解达成协议的，调解书自()，即发生法律效力。

A.仲裁庭制作完成后

B.当事人签收后

C.人民法院确认后

D.当事人签字后

【答案】：B

65、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由（）。

A.法律直接规定

B.发包人与承包人自主决定

C.法律规定和发承包人双方约定

D.发包人规定

【答案】：C

66、某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于()。

A.2006年9月1日

B.2006年12月1日

C.2007年3月1日

D.2007年6月1日

【答案】：B

67、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2018真题2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018真题2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。2018真题则利息起算日为（）。2018真题

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2曰

D.2017年11月2日

【答案】：D

68、关于一级建造师变更注册的说法，正确的是()。

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

C.变更注册只能由原聘用企业申请

D.申请变更注册应当提交工作调动申请

【答案】：D

69、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

【答案】：C

70、某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是（）。

A.施工单位

B.行政主管部门

C.建设项目的使用单位

D.政府部门

【答案】：C

71、行政责任的承担方式包括行政处罚和()。

A.行政处分

B.行政复议

C.行政诉讼

D.行政许可

【答案】：A

72、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《民法典》规定，下列主体可以作为保证人的是()。

A.某大学教授

B.某企业财务科

C.某公立小学

D.某街道办事处

【答案】：A

73、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿。

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

【答案】：D

74、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。(2015真题)

A.一般保证

B.效力待定保证

C.连带责任保证

D.无效保证

【答案】：A

75、关于定金的说法，正确的是（）。

A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金

B.定金合同自合同订立之日起生效

C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%

【答案】：C

76、某成片住宅小区建设单位去申请领取施工许可证，经建设行政主管部门审查发现存在下面几种情形：(1)此时正处于施工招标过程的评标阶段；(2)建设工期15个月，工程合同价为8000万人民币，目前到位资金2500万元人民币；(3)尚未签订委托监理合同；(4)没有拆迁完毕。上述情况中，属于不能颁发许可证的有()种情况。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

77、某施工单位在一起工程款纠纷的民事诉讼中，委托律师李某为其诉讼代理人。施工单位向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为“全权代理”，未列举具体权限。根据有关法律规定，李某在诉讼过程中有权()。

A.进行和解

B.变更诉讼请求

C.提起上诉

D.提出管辖权异议

【答案】：D

78、施工总承包一级企业的净资产应在（）亿元以上。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

79、关于法人应当具备条件的说法，正确的是()。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构

【答案】：D

80、下列各项中，关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用，说法正确的是()。

A.证据的提供应由公安或者检察部门负责

B.仲裁庭认为有必要收集的证据，经当事人同意，可以收集

C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定

D.当事人认为需要的，可以向鉴定人直接提问

【答案】：C

81、关于生产安全事故应急救援的说法，不正确的有()。

A.生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案

B.建筑施工单位，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练

C.重要的应急资源发生重大变化的，应对预案进行修订

D.实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制急救援预案，总包和分包各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练

【答案】：A

82、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

C.请求甲双倍返还定金8万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【答案】：B

83、关于生产安全事故应急救援预案的说法，正确的是()。

A.参加应急预案评审的人员与所评审应急预案的生产经营单位有利害关系的，不用回避

B.生产经营单位申报应急预案备案，应当提交风险评估结果和应急资源调查清单

C.建筑施工企业应当每5年进行一次应急预案评估

D.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每一年至少组织一次现场处置方案演练

【答案】：B

84、根据《绿色施工导册》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。2016

A.根据施工规模及现场条件等因素合力确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化

【答案】：C

85、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用挪作他用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

【答案】：D

86、涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案应由（）组织专家进行论证、审查。

A.安全监督管理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】：B

87、对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。2018真题

A.建设单位

B.施工总承包方

C.个人

D.国家

【答案】：D

88、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是()。2017真题

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之一

【答案】：B

89、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。

A.因使用不当造成的质量缺陷

B.因用户装修引起的卫生间渗漏

C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝

D.地震导致的剪力墙裂缝

【答案】：C

90、乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在2011年7月7日，乙建筑公司的施工项目发生安全事故，应由（）向负有安全生产监管职责部门报告。

A.甲或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲和乙一起报告

【答案】：B

91、关于专利申请的说法，正确的是()。2014

A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人

B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人

C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的

D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日

【答案】：A

92、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是()。

A.项目经理

B.兼职安全员

C.建筑架子工

D.BIM系统操作员

【答案】：C

93、某建筑公司的试验人员已经就进场的钢筋进行了检验，则下面说法正确的是（）。

A.监理单位就不需要检验了

B.监理单位要进行平行检验

C.监理单位是否需要进行检验，要根据合同中对此是否有约定

D.监理单位是否需要进行检验，要根据建设单位是否有此要求

【答案】：B

94、被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】：A

95、下列凭证中,免纳印花税的是（）

A.财产租赁合同或者具有合同性质的凭证

B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证

C.营业账簿

D.财产所有人将财产赠给社会福利单位所立的书据

【答案】：D

96、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

B.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】：A

97、某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议，双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《中华人民共和国合同法》，该赶工奖罚协议为（）合同。

A.附期限

B.附条件

C.显失公平

D.可变更、可撤销

【答案】：B

98、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2014年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。

A.2015年8月，施工单位所在地突发洪灾，1个月后恢复生产

B.2017年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，1个月后恢复生产

C.2017年7月，施工单位法定代表人生病住院，1个月后痊愈出院

D.2017年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【答案】：B

99、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,已取得安全生产许可证的施企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）

A.暂扣安全生产许可证并限期整顿

B.责令停止生产,并处罚款

C.撤销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

【答案】：A

100、对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是（）。

A.支付存款本金及利息的请求权

B.支付国债本息的请求权

C.基于投资关系产生的缴付出资请求权

D.支付工程款请求权

【答案】：D

101、某工程于2003年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照我国《建设工程质量管理条例》规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是（）。

A.2005年3月15日

B.2005年3月31日

C.2008年3月15日

D.2008年3月31日

【答案】：C

102、安全生产许可证的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

103、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是（）。

A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】：A

104、在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向()报告事故。

A.安全生产监督管理部门

B.本级人民政府建设行政主管部门

C.本单位负责人

D.负有安全生产监督管理职责的有关部门

【答案】：C

105、A水泥场将应该发给B建筑公司的2000t水泥发给了C路桥公司，3日后，A水泥场向C路桥公司索取这批水泥。所产生的债权债务关系是（）。

A.不当得利之债

B.侵权之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】：A

106、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的，()应当承担赔偿责任。

A.保修人

B.建筑物所有人

C.发包人

D.保修人与过错方

【答案】：A

107、某钢筋工张某在作业时不慎将手轧断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议，雇主一次性支付给张某1万元作为补偿，张某放弃诉讼权利。事后，张某反悔，其正确的做法是（）。

A.张某向法院起诉认定该协议无效

B.该协议已经生效

C.张某可向法院起诉请求赔偿

D.张某可请求法院就该协议强制执行

【答案】：C

108、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,正确的是

A.法律规定棼止垫资,双方约定的垫资条款无效

B.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息

C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息

D.垫资违反相关规定,应予以没收

【答案】：B

109、甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（）。

A.有效

B.因乙超越经营范围而无效

C.因乙超越经营范围而效力待定

D.因乙超越经营范围而可撤销

【答案】：A

110、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()。2017真题

A.统一组织编制建设工程生产安全事故

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准

【答案】：D

111、乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送,约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪,全部材料被毁。关于此损失的责任承担,下列说法中正确的是（）。

A.内可要求甲支付运费

B.甲可要求乙赔偿损失

C.乙可要求丙赔偿损失

D.材料损失由甲承担

【答案】：D

112、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()。

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】：D

113、依法为建设工程办理质量监督手续，是（）的法定义务。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.质量监督机构

【答案】：A

114、建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

115、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重械买卖合同属于()合同。

A.无效

B.可撤销

C.效力待定

D.可变更

【答案】：C

116、根据《建设工程安全生产管理条例》,应当建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备,进行经常性维护保养,保证正常运转,并定期组织演练的是（）

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

【答案】：D

117、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【答案】：D

118、根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》,超过一定规模的危险性较大工程施工,施工企业负责人应当（）。

A.组织单位验收

B.带班检查

C.委派人员监督

D.制定安仝施工措施

【答案】：B

119、在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（）。

A.继续要求施工单位整改

B.要求施工单位停工

C.及时向有关管理部门报告

D.协助施工单位消除隐患

【答案】：C

120、《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责，下列对于评标委员的说法，正确的是()。

A.某投标人主要负责人的亲戚是评标委员会的专家

B.接受投标人主动提出的澄清、说明

C.评标委员会成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济的专家不得少于成员总数的三分之一

D.评标委员会的名单在中标结果确定前应当保密

【答案】：D

121、关于确定中标人，说法正确的是（）。

A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准，并且经评审的投标价格最低的人

B.第一中标候选人违法行为影响中标结果的，招标人应当重新招标

C.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标人可以在发出中标通知后重做审查确认

D.招标人确定中标人后，应当在15日内报告招投标行政监督管理部门，不能直接发出中标通知书

【答案】：D

122、以下属于用益物权的是（）。

A.地役权

B.抵押权

C.质权

D.留置权

【答案】：A

123、某高层住宅工程结构设计合理使用年限为50年。屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2012年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（）。

A.基础工程的保修期限为50年

B.房屋防水工程的保修期限为5年

C.供热系统的保修期限为自2012年采暖期起，到2013年采暖期结束日止

D.电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年

【答案】：D

124、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】：C

125、关于工程总承包的说法，正确的是()。

A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务

C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责

D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成

【答案】：A

126、在《工程建设施工企业质量管理规范》GB／T50430-2007中，其中GB／T符号表示此规范为（）。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.强制性行业标准

D.推荐性行业标准

【答案】：B

127、关于建设工程未经竣T验收而发包人擅自使用的质量责任的说法,正确的是（）。

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人应当承担责任

C.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,应予支持

D.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任

【答案】：D

128、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔偿。

A.被冲坏已施工的基础工程

B.停工期间设备闲置

C.清理现场，恢复施工

D.被冲坏的现场临时道路恢复

【答案】：B

129、某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是（）。

A.处以罚款

B.吊销资质证书

C.追究项目经理刑事责任

D.要求恢复文物原状

【答案】：A

130、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是()。

A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任

【答案】：A

131、施工现场发生安全事故，施工单位应采取的措施不包括（）。

A.立即如实上报事故

B.立即启动事故应急预案，组织抢救

C.立即妥善保护事故现场及相关证据

D.立即组织事故调查

【答案】：D

132、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是()。

A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿

C.该质量问题是乙造成的，与甲无关

D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%

【答案】：B

133、对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过()的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：C

134、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。2014

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部分和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件

【答案】：C

135、下列关于工程质量检测单位的说法,错误的是()。

A.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构应当建立档案管理制度,并应当单独建立检测结果不合格项目台账

C.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署,并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效

D.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

【答案】：A

136、甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的纪念品，共花费人民币近50万元。甲已构成行贿罪，人民法院应当()。

A.仅对甲单位进行刑事处罚

B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚

C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚

D.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚

【答案】：D

137、按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，不正确的是()。

A.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，应当在当地和全国公布

B.通过与工商、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，统一公布

C.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告

D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私

【答案】：D

138、工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。（2012）

A.一般性标准

B.特殊性标准

C.建议性标准

D.强制性标准

【答案】：D

139、关于建筑工程中止和恢复施工的说法,正确的是（）

A.建筑工程可以无任何理由而中止

B.建筑工程中止施工的,应当提前1个月向发证机关报告

C.建筑工程中止施工后,应当做好建筑工程的维护管理工作

D.建筑工程恢复施工之日起1个月内,应当向发证机关报告

【答案】：C

140、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是()。

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】：A

141、下列选项中，属于担保物权的是（）。

A.抵押权

B.地役权

C.处分权

D.用益物权

【答案】：A

142、延付或者拒付租金的诉讼时效期间为()年。

A.1

B.2

C.4

D.20

【答案】：A

143、施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是（）。

A.责令停业

B.罚款

C.责令限期改正

D.吊销营业执照

【答案】：D

144、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。

A.100

B.200

C.1000

D.600

【答案】：D

145、下例关于施工现场消防安全说法错误的有()。

A.公共建筑在营业使用期间不得进行外保温材料施工作业

B.严格分离用火用焊作业与保温施工作业

C.国家、省级重点工程施工现场应当每日防火巡查

D.施工单位要建立施工现场的消防组织，制定预案，并至少每年组织一次演练

【答案】：D

146、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是()。

A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还

C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金

D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人

【答案】：D

147、农户对宅基地上的附着物享有所有权，有()的权利，不受他人侵犯。

A.买卖和抵押的权利

B.租赁和抵押的权利

C.买卖和租赁的权利

D.买卖、租赁和抵押的权利

【答案】：C

148、在买卖合同中中,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。

A.合同成立

B.标的物交付

C.合同生效

D.支付货款

【答案】：A

149、某建设工程施工合同约定工程开工竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人与行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在（）前行使

A.2013年9月1

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【答案】：C

150、根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。（2013）

A.企业

B.政府

C.社会

D.行业

【答案】：B

151、在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐惠，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当()

A.继续要求施工单位整改

B.要求施工单位停工

C.及时向有关主管部门报告

D.协助施工单位消除隐患

【答案】：C

152、2011年8月10日，某施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以10万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。2011年8月18日，建材商依约交付1万元定金。2011年8月21日，施工单位为建材商代为托运。2011年8月25日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。该定金合同的生效日期为（）。

A.8月10日

B.8月18日

C.8月21日

D.8月25日

【答案】：B

153、下列属于可撤销合同的是()。

A.因重大误解订立的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.恶意串通，损害他人利益的合同

D.无权代理签订的合同

【答案】：A

154、我国《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，（）。

A.由总承包单位承担主要责任

B.由分包单位承担主要责任

C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任

D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

【答案】：B

155、李某在甲公司工作过程中，由于甲公司拖欠其工程款，李某向劳动仲裁委员会提起仲裁，下列说法正确的是()。

A.李某和甲公司未达成仲裁协议，不能提起仲裁

B.距离甲公司拖欠李某工资已经有两年，李某的仲裁时效期间已终止

C.若李某从甲公司离职，则自李某离职时起受到仲裁时效期间的限制

D.若劳动仲裁委员会作出仲裁后，李某不服，其不能提起诉讼

【答案】：C

156、对于因故中止施工的，()应当按照规定的时限向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作，以防止建设工程在中止施工期间遭受不必要的损失，保证在恢复施工时可以尽快启动。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.总监理工程师

【答案】：A

157、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（）。

A.投标人须知

B.技术条款

C.施工组织设计

D.合同主要条款

【答案】：C

158、关于代理的说法，正确的是()。

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任

【答案】：A

159、下列关于法的效力层级，说法错误的是()。

A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决

B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决

C.不同机关制定的法，新的规定与旧的规定不一致，适用新的规定

D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决

【答案】：C

160、张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了1个月的试用期，试用期间张某的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

【答案】：D

161、根据合同约定，2018年1月1日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。2020年7月1日至8月1日，当地发生了地震，导致承包商不能行使请求权。则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是()。

A.2020年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2020年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

C.2018年1月1日诉讼时效中止

D.2020年1月1日之后超出诉讼时效

【答案】：A

162、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应（）至少组织一次演练。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

【答案】：B

163、建设工程施工合同无效，承包人请求支付工程价款的（）。

A.建设工程经竣工验收合格，应予支持

B.建设工程经竣工验收不合格，应予支持

C.发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持

D.发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持

【答案】：A

164、建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。

A.注销注册或变更注册

B.被吊销

C.被撤销

D.延续有效

【答案】：A

165、下列安全事故中，属于重大事故的是()。

A.死亡20人，直接经济损失1000万

B.重伤30人，直接经济损失2000万

C.死亡50人，直接经济损失8000万

D.重伤9人，直接经济损失900万

【答案】：A

166、下列标准属于强制性国家标准的有()

A.工程建设通用的信息技术标准

B.工程建设通用的环境保护标准

C.工程建设重要的行业专用的试验标准

D.工程建设通用的试验标准

【答案】：B

167、关于法人的说法，正确的是()。2016

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格

【答案】：B

168、根据民法典，可以质押的财产是()。

A.耕地使用权

B.建筑物

C.生产设备

D.土地所有权

【答案】：C

169、某市安装工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资8000元，该市上年度职工月平均工资2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是（）。

A.安安公司应当按照王某经济补偿12万元

B.安安公司应当给予王某3万元经济补偿

C.安安公司应当给予王某9万元经济补偿

D.安安公司应当给予王某7.2万元经济补偿

【答案】：D

170、劳动者连续工作（）年以上的，应享受带薪年休假。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

171、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()

A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B.认定垫资违法，利息予以没收

C.返还垫资但不支付利息

D.返还垫资并双倍支付利息

【答案】：C

172、下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。

A.食品加工生产企业

B.建筑施工企业

C.烟花爆竹生产企业

D.矿业企业

【答案】：A

173、根据《民法典》，关于融资租赁合同的说法，正确的是()。

A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同

C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意

D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产

E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担

【答案】：B

174、根据《建设工程质量管理条例》的规定，（）在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.政府工程质量监督机构

【答案】：A

175、关于物权特征的说法，正确的是()。2014

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权

【答案】：B

176、企业在生产许可证有效期内，严格遵守有关生产的法律法规，未发生死亡事故的，生产许可有效期届满时，经原生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，生产许可证有效期延期()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

177、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。

A.国有土地使用权出让合同

B.建设工程规划许可证

C.拆迁许可证

D.建设用地规划许可证

【答案】：D

178、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的是()。

A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用

B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用

C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用

D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用

【答案】：A

179、（2020年真题）施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）。

A.独立责任

B.按份责任

C.补充责任

D.连带责任

【答案】：D

180、关于施工合同单方解除的说法，正确的是()。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以单方解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以单方解除

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以单方解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以单方解除

【答案】：B

181、某公司交付一定使用费取得了一地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是()。

A.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有

B.该公司取得建设用地使用权的方式为出让

C.如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设施可以分开抵押

D.如该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用权年限不得超过剩余期限

【答案】：C

182、根据2018年1月新实施的《民法典》，关于民事诉讼时效，以下说法正确的是()。

A.当事人超过诉讼时效起诉的，法院应当受理

B.当事人可以通过协议改变诉讼时效

C.在诉讼时效期间届满最后6个月，因不可抗力不能行使请求权的，诉讼时效中断

D.人民法院在审理案件时，可以主动向当事人释明诉讼时效

【答案】：A

183、关于竣工结算文件编审的说法,正确的是（）。

A.实行总承包的工程,由具体承包人编制,由发包人直接审查

B.政府投资项目,由所在地城乡规划主管部门审查

C.建设项目竣工总结算由总承包人编制,发包人需直接审查,不可委托工程造价咨询机构进行审查

D.单位工程竣工结算由承包人编制,发包人审查

【答案】：D

184、关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。

A.建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求

B.建设单位有权压缩合同约定的工期

C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业

D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

【答案】：D

185、承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁(注，上海地区有两家仲裁委员会)。那么，下列说法中正确的是（）。

A.该约定意思表示明确，有效

B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁

C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效

D.当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼

【答案】：B

186、某建设单位希望将总部大楼建成标志性建筑，于是向全社会征集设计方案，并声明如果方案被采纳奖励设计者人民币30万元。在对众多稿件的评审后，建设单位并没有发现满意的方案，于是委托工程师甲在综合乙和丙二人设计稿的基础上进行改进，完成了设计稿，并且支付给甲20万元报酬。该建设单位的行为（）。

A.侵犯了乙和丙的著作权

B.侵犯了乙和丙的专利权

C.侵犯了乙和丙的商标权

D.没有侵犯乙和丙的任何权利

【答案】：A

187、我国施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的()。

A.资质等级

B.注册所在地

C.专业技术

D.市场分布

【答案】：A

188、李某日工资200元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应额外支付李某（）元年假工资。

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

【答案】：D

189、甲公司采购员李某被开除后，心里不满，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。

A.李某的行为为无权代理，合同无效

B.李某的行为为表见代理，合同无效，货款李某承担

C.李某的行为为表见代理，合同有效

D.李某的行为为表见代理，合同有效，货款李某承担