江苏省二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷A卷(含答案)

江苏省二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷A卷(含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元2、关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收3、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（

）。A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的4、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）。A．招标文件的效力高于其澄清或修改文件B．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改C．澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D．澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标5、建设工程发生质量事故，有关单位应在（)小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.8B.12C.24D.286、关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（

）。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年7、某县政府与下属公司签订合同约定，公司若完成创利税200万元的任务，给总经理升职，并给全公司所有员工加两级工资。该合同属于（）。A.双方民事法律行为B.无效民事行为C.附条件民事法律行为D.不属于民事法律行为8、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。A．用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效B．存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效C．用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D．劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间9、下列选项中，对调解的理解错误的是（）A．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B．仲裁调解生效后产生执行效力C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D．法院在强制执行时不能制作调解书10、某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，该事故的等级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故11、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。A.其同住的近亲属B.发布决定C.额外支付劳动者一个月工资D.赔偿损失12、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，合同履行中，发包人与承包人在工期质量和工程价款上产生纠纷，承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（ ）。A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理13、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（

）。A.效力待定B.可撤销C.无效D.有效14、仲裁机构制作的调解书（ ）发生法律效力。A.在调解书作出时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达双方时D.经双方当事人签收时15、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会16、甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是（）A.原合同已经终止B.必须签订变更协议C.合同主体未变更D.合同内容已变更17、工程建设强制性标准由（）负责解释。A．国家质量监督检验检疫总局B．国务院建设行政主管部门C．省级人民政府建设行政主管部门D．工程建设标准批准部门18、关于合同成立地点的说法，正确的是（）A.当事人不得约定合同成立地点B.要约发出地点为合同成立地点C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点D.承诺生效地点为合同成立地点19、劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（ ）个月。A.1B.2C.3D.620、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（）。A.仲裁委员会可以强制执行B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁C.另一方当事人可以向法院提起诉讼D.另一方当事人可以向法院申请强制执行21、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（）的单位的业务许可范围承揽工程。A.资质等级高B.资质等级低C.承揽工程主要部分D.工程所在地建设行政主管部门确定22、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、30日B、60日C、15日D、90日23、下列选项中，不可以做投标保证金的是（）。A．现金B．银行保函C．银行汇票D．担保单位的信用担保24、评标委员会成员名单应当（）。A．在开标前应向社会公布B．在开标前向投标人公布C．在中标结果确定前保密D．永久保密25、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（）。A.减法B.无效C.收归国家所有D.限额赔付26、从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由（）注册并颁发资格证书。A.工商行政管理部门B.劳动人事部门C.建设行政主管部门D.县级以上人民政府27、未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的，由有关部门()。A.警告B.责令改正C.责令停业整顿D.对违法所得予以没收28、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（

）。A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C.工程管理人员是否熟悉强制性标准D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准29、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。A．施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B．施工合同无效，且建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持C．施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D．施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持30、对必须实行监理的工程，建设单位应当委托（）工程监理单位进行监理。A.有经验的B.监理费用低的C.具有相应资质等级的D.监理工程师人数多的31、下列对于强制性标准监督检查的表述，错误的是（）。A．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容B．应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定C．应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准D．工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定32、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门33、下列选项中，属于劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的法定情形是（）。A．在试用期内B．用人单位濒临破产C．劳动合同订立时的客观情况发生重大变化D．劳动者在医疗期内34、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（）A．无效B．有效C．效力特定D．失效35、能引起法律关系产生、变更和终止的原因称为（）。A.法律现象B.法律原因C.法律事实D.法律要件36、关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理37、甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。A.请求甲双倍返还定金8万元B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元D.请求甲支付违约金6万元38、我国《安全生产法》规定，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内（）应急救援预案，建立应急救援体系。A．重大生产安全事故B．一般生产安全事故C．特大生产安全事故D．严重生产安全事故39、根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（

）。A.询价B.单一来源采购C.直接确定D.框架协议40、关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.招标人接手联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件后组成B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级41、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。A．初始注册B．年检注册C．变更注册D．增项注册42、后履行合同义务的乙方当事人出现（）情形时，先履行合同义务的当时人不得以此主张不安抗辩权。A.经营状况严重恶化B.丧失商业信誉C.企业负有巨额债务D.转移资产以逃避债务43、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）。A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒44、施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（

）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误45、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须（）。A.降低投保限额B.提前交纳保费C.交纳补充保险费D.重填保单46、在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（）A．建筑材料进场B．建筑设备安装C．隐蔽工程验收D．工程竣工验收47、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（国务院环境保护行政主管部门）颁发的资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。（）。A.国务院建设行政主管部门B.国务院发展与改革委员会C.省级环境保护行政主管部门D.国务院环境保护行政主管部门48、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（

）。A.是否达到工程使用功能要求B.是否达到施工进度要求C.是否符合工程建设强制性标准D.是否达到造价控制目标49、根据《产品标识与标注规定》，所有产品或者包装上的标识必须有（）。A.产品质量检测合格证明B.中英文表明的产品名称、生产厂厂名和厂址C.生产日期和安全使用期或失效日期D.警示标志或者中英文警示说明50、在解决劳动争议的方法中，简便易行、最有效、最经济，能及时解决争议，消除分歧，提高办事效率，节省费用，也有利于双方的团结和相互的协作关系的方法是（）。A．协商B．调解C．劳动仲裁D．诉讼51、施工企业的项目经理属于施工企业的()。A、企业法人B、委托代理人C、企业授权的项目管理者D、指定代理人52、分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是（）。A.起诉讼有法律依据B.只能以总包人的名议起诉C.只能起诉总包人D.属于行使代位权53、注册建造师张某的聘用单位被撤回资质证书，则张某的注册证书和执业印章将（）。A．继续有效B．失效C．被吊销D．被撤销54、建设工程项目作为一个系统，与一般的系统相比，具有的特征是()。A.建设工程项目都是一次性的，但也会出现完全相同的项目B.建设工程项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成C.建设工程项目全寿命周期各阶段的工作任务和工作目标不同，各阶段参与或涉及的单位也不相同，建设项目的全寿命周期持续时间较短D.一个建设项目的任务往往由多个单位共同完成，他们的合作关系都是固定的55、民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（）。A．某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同B．某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务C．为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同D．某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包56、法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）。A．国际条约＞宪法＞行政法规＞司法解释B．法律＞行政法规＞地方性法规＞部门规章C．行政法规＞部门规章＞地方性法规＞地方政府规章D．宪法＞法律＞行政法规＞地方政府规章57、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。A.10日B.15日C.30日D.90日58、债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.6个月B.1年C.2年D.5年59、建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。A、检测合格证明B、生产（制造）许可证明C、产品合格证明D、建筑机械使用许可证明60、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。本题前后括号的搭配为（）A、安全性要求，卫生标准B、强制性标准，生活标准C、建设单位要求，规定标准D、安全标准，最低标准二、多选题（共20题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、根据《建设工程文件归档整理规范》，应当归档的监理文件包括（）。A．监理规划B．监理通知C．监理委托合同D．监理工作总结E．工程项目监理机构及负责人名单2、根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，属于合法分包的有（）。A．经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人B．施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业C．施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业D．劳务分包企业将其承包的劳务再分包E．专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包3、下列合同中，（）是可撤销合同。A.因重大误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同4、关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责B．施工总承包单位对施工质量负责C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责5、甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为（ ）A．属于正常的商业行为B．属于泄露或不正当使用商业秘密C．应承担缔约过失责任D．构成侵权行为E．构成违约行为6、债的产生根据有（）。A.合同B.侵权C.支付价款D.不当得利E.无因管理7、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（）A．总承包单位单独向建设单位承担责任B．分包单位单独向建设单位承担责任C．总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任D．总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E．分包单位向总承包单位承担责任8、劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（）。A.在试用期内B.用人单位频临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动9、根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（ ）A．用人单位未及时足额支付劳动报酬的B．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的C．用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的D．用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的E．用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满10、某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中（）条款的效力。A.全国履行 B.履约担保 C.结算和清理D.争议解决 E.竣工验收11、关于劳动合同订立的说法，正确的有()。A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过10年C.商业保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同12、关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（ ）。A.经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准E.设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计13、关于质量保证责任的说法,正确的有()。A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金14、下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有（）A．建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同B．施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同C．总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同D．建设单位为偷税而订立的施工合同E．村民胁迫施工企业订立的供货合同15、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。A.不同投标人的投标文件由同一人编制B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标文件相互混装D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标E.投标人之间约定部分投标人放弃投标16、下列各项中，属于二级建造师应具备的执业技术能力的有（）。A.具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平，并具有丰富的施工管理专业知识B.能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定C.具有一定的施工管理实践经验和资历,有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产D.有一定的外语水平E.建造师必须接受继续教育,更新知识，不断提高业务水平17、有关部门在对一在建住宅小区工程的行政执法联合检查中发现，该工程尚未取得施工许可证，也未取得工程规划许可证，施工图设计文件也未按规定经过审查。根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，应（）。A．责令改正B．责令停止施工C．对监理单位处以罚款D．对建设单位处以罚款E．对施工单位处以罚款18、关于劳务派遣的说法，正确的有（）。A．经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记B．劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施C．劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离D．用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位E．除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用19、关于民法的说法，正确的有（）。A．商法是民法的特别法B．民法不调整人身关系C．合同法与民法是并列关系D．《建筑法》不属于民法E．经济法是民法的组成部分20、关于定金与付款的说法，正确的有（ ）。A.定金与预付款的约定都是在交款后生效B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金相助D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分E.定金和预付款都适用双倍规则试题答案一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、【答案】C【解析】本题考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照①机损：600×2000=120万元。2、【答案】A【解析】招标人签收投标文件后，不可以开启投标文件，投标截止时间后送达的投标文件，招标人应拒收，未按招标文件要求密封的投标文件，招标人应拒收。3、【答案】C4、【答案】B【解析】招标的基本程序之编制招标文件。5、C6、【答案】D7、正确答案：D8、【答案】A【解析】劳动合同的生效与无效9、【答案】C【解析】仲裁调解是指仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式，仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。10、参考答案：C11、答案：C解析：劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。12、【答案】D13、【答案】C14、【答案】D15、【答案】B16、答案：C解析：合同主体签订人没有变更17、【答案】D【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。18、答案：D解析：合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。19、【答案】B20、D21、正确答案：B22、C23、D24、C25、B26、正确答案：C27、正确答案：D28、【答案】C29、【答案】A【解析】本题考查的是无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。30、正确答案：C31、C32、答案：A解析：因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。33、A34、【答案】B【解析】无处分权人只能对财产享有占有、使用权，无处分权人处分他人财产与相对人订立的合同，经权利人追认或者无权处分权人订立合同后取得处分权的，该合同有效。35、正确答案：C36、【答案】C【解析】考查建设工程代理行为的设立。《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。37、【答案】B【解析】本题考查的是定金。履约方可以要求违约方支付双倍的定金或者返款定金并支付违约金，以上两个原则只可二选一。按照最大补偿来考虑，应当选择返还定金并支付违约金，6+4=10万。38、C39、【答案】B40、【答案】B【解析】考查招标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书载明是否接受联合体投标。41、【答案】B【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。42、【答案】C43、【答案】C【解析】考查建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，只