园林绿化施工合同施工合同_第1页
园林绿化施工合同施工合同_第2页
园林绿化施工合同施工合同_第3页
园林绿化施工合同施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

园林绿化施工合同施工合同合同基本信息合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写签订日期]合同双方：甲方（委托人）：[填写甲方名称、地址、联系人等信息]乙方（承包人）：[填写乙方名称、地址、联系人等信息]项目名称：[填写项目名称]工程地点：[填写工程地点]工程概述：[填写工程范围、涉及工程内容等信息]合同条款第一条工程范围1.1本工程包括园林绿化工程的设计、施工和相关服务。1.2本工程施工范围包括但不限于以下内容：（1）园林绿化景观设计；（2）园林绿化相关设施的安装和调试；（3）园林绿化植物的采购、运输、种植和养护；（4）园林绿化景观的建设、绿化、景观效果等。第二条工期2.1本工程总工期约为[填写工期]。2.2工程总工期分为设计、预备工作、施工、竣工等阶段，乙方应当按照甲方要求合理安排施工计划。2.3工程建设过程中，因不可抗力事件（如自然灾害、战争等）导致工期延误的，对双方应互相协商解决。第三条工程价格及支付方式3.1本工程总价为[填写总价]，甲方应在合同签订后[填写时间]内向乙方支付[填写金额]的预付款。3.2乙方应按工程进度出具《工程预算及结算表》，甲方应在收到《工程预算及结算表》后[填写时间]内向乙方支付相应款项。3.3本合同价格包括园林绿化工程设计、施工和相关服务费用，但不包括因甲方要求增加的工程量或因甲方原因导致的工程延误所产生额外需要支付的费用，乙方应在正式签订补充协议后方可继续施工。3.4如因甲方原因导致工程停工，致使乙方无法按期完工，则甲方应当按照实际施工情况支付已经完成的工作量款项。第四条质量保证及保险4.1乙方完成本工程后应出具质量保证书，对工程实施过程中施工质量进行保证，质量保修期为[填写时间]。4.2本工程施工期间乙方应购买施工期间施工意外保险等必要的保险。第五条权利与义务5.1甲方的权利与义务：（1）向乙方提供施工图纸、设计要求等相关资料；（2）按照合同约定支付工程价款；（3）对乙方的工作进行监督检查；（4）对乙方提出安全、环保要求，乙方需要按照要求作出必要的改善。5.2乙方的权利与义务：（1）按照甲方要求进行园林绿化工程设计、施工和相关服务；（2）按照合同约定的工期和质量要求，保质保量完成工作；（3）遵守国家法律法规和合同约定，维护工地安全和环境卫生；（4）对甲方提出的安全、环保要求积极响应，乙方应承担相应的环保和安全责任。第六条违约责任6.1如乙方未按照合同约定的质量保证期内解决质量问题，甲方有权要求退还相应工程价款。6.2如甲方未能按照合同约定支付工程价款，则乙方有权要求甲方按照约定支付。6.3双方任一方有违约行为，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方如发生争议，应在合同签署地人民法院诉讼解决。7.2双方通过协商，也可在合同签署地仲裁。仲裁机构的裁决是终局的。7.3合同采

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论