外网施工合同_第1页
外网施工合同_第2页
外网施工合同_第3页
外网施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

外网施工合同甲方（委托人）名称：住所：法定代表人：职务：乙方（承包人）名称：住所：法定代表人：职务：项目名称名称：施工地点：建设单位：合同内容约定事项本合同由甲、乙双方在平等自愿、公正诚信的基础上，根据施工合同有关法律、法规规定及双方协商达成。本合同对甲乙双方具有法律效力。承包人应按照我国法律法规、标准和工程质量验收规定的要求，对合同工程质量承担完全的法律责任，工程质量不合格的，应负责修理或重做。甲方应按照本合同的约定，按期交付工程款项。如因甲方原因造成工程款项的迟延支付，应当承担处罚责任。承包人在施工过程中应严格遵守施工安全、劳动保护等有关规定，不得违反相关法律法规、安全标准和技术要求，保证工地安全，确保工人的人身安全和财产安全。承包人承担施工期间全面保险责任，避免施工工程出现损坏、丢失等不可预见的意外问题。合同履行甲方按照项目进度完成阶段性验收，对符合要求的工作按约定进行支付，未予支付的不得承认履行。承包人应按照合同约定的施工期限保质保量完成本工程，否则应承担由此产生的一切责任。如施工期限的延迟由于甲方原因造成的，甲方须支付相应违约责任金。甲、乙双方在执行合同时如遇不可抗力或其它无法避免和预见的情况，应及时协商解决方法，努力克服影响。违约甲、乙双方违反合同的约定，均应承担违约责任。违约方应赔偿对方给予的损失，并承担由此产生的一切后果。承包人不履行本合同约定的义务，或因质量等原因受到责任追究的，甲方可向承包人索赔。如出现争议，双方当事人可通过协商解决或由仲裁部门进行仲裁，仲裁结果是终局的。其他条款合同双方未尽事宜，可进一步协商补充，补充协议具有与本合同同等的法律效力。本合同自双方签订之日起生效，合同期限为()年。合同期限内，未经双方甲乙当事人的协商一致，不得变更、解除。此外，甲方和乙方在合同中约定的其他条款亦构成本合同的有效附属条款。合同双方签字盖章

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论