2021监理工程师《建设工程合同管理》点睛卷考试模拟试卷及答案解析六

监理工程师考试模拟测试题含答案解析

《建设工程合同管理》

一、一单选题。

1.施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4.998吨。施工单位应支

付的货款为（）。

A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

2.根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是

（）0

A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命

B.由具有适当资格的一人至三人组成

C.成员可以包括业主代表和承包商代表

D.做出的决定具有强制约束力

3.关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。

A.工程设计行业资质只设甲级

B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务

C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术

力量

D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平

4.根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出

的决定不满，下列说法正确的是（）。

A.决定对争端双方不具有约束力

B.可以申请仲裁

C.仲裁前不必争取友好协商解决争端

D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

5.标准施工合同履行过程中，遇到冰雹、台风等异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）

A.不可原谅的延期

B.承包人应承担的风险责任

C.可原谅并给予补偿利润的延期

D.可原谅给予延期，但是不补偿费用和利润

6.竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发

包人签认的工程接收证书。

A.21

B.28

C.42

D.56

7.根据《民通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

8.采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，下列对运营费用这一评审

要素进行折价并对投标报价作价格调整不正确的是（）.

A.应当计算的费用包括评审寿命期内所需的燃料消耗费.备件及维修费用以及寿命期末设备

残值

B.评审寿命期内所需的燃料消耗费.备件及维修费用，按预定的方法折算后，增加投标价

C.评审寿命期末设备残值，按预定的方法折算后，增加投标价

D.计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值

9.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说

法不正确的是（）。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28

天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期

10.简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术相对简单、且设计和施

工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6

B.12

C.18

D.24

11.关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）

A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.意外伤害保险费是强制性保险

C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意夕M先害保险费

D.意夕M穷害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

12.关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。

A.可以公开招标

B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包

C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人

D才非名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

13.美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同

的文本

B.雇主与建筑师之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.建筑师行业的有关文件

14.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。

A.直接代理

B.间接代理

C.法定代理

D.指定代理

15.按照FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商条款的合理性的具体表现，以下说法

正确的是（）

A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

16.分包人应在工程变更确定后（）天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包

人确认后调整合同价款。

A.10

B.11

C.12

D.13

17.以下有关施工合同主体的说法中，正确的是（）。

A.发包人必须是法人

B.承包人必须具备法人资格

C.发包人必须具备资质

D.发包人和承包人都必须具备资质

18.大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（）。

A.以评标价的高低上匕较投标书的优劣

B.中标人一定是报价最低者

C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价

D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式

19.在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。

A.先勘察.后设计.再施工

B.先设计.后勘察.再施工

C.先施工.后设计.再勘察

D.先勘察.后施工.再设计

20.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部

分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

21.根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方

签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银

行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日

22.关于抵押的说法，正确的是（）。

A才氐押的财产不转移占有

B才氐押的财产应当为抵押人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D才氐押合同应自登记之日起生效

23.建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（）.

A.组建评标委员会

B.投标文件的编制与提交

C.开标

D.踏勘现场

24.建筑设计投标文件有下列（）情况发生时不会被否决。

A.联合体参加方又以自己的名义单独投标

B.联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.联合体参加方又参加其他联合体投标

D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议

25.采用《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一

切险。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

26.供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权

的生效日期为（）之日。

A才氐押合同生效

B抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

27.根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项

目，应当采用的方式是（）。

A.邀请招标

B.一次性招标

C.公开招标

D.分阶段招标

28.某污水处理厂项目采用最低评标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工污水处理

成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标

准每高一个百分点，投标报价增加2%,每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%

投标将被否决。投标人A:投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分

点。投标人B:投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人

C:投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。则最终评标价由低

到高的顺序为（）。

A.投标人A,投标人B，投标人C

B.投标人C,投标人B,投标人A

C.投标人A,投标人C,投标人B

D.投标人C,投标人A,投标人B

29.下列合同计价方式中,最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化

的全部风险的是（）。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

30.建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。

A.施工单位或者监理单位

B.业主（建设单位）或者监理单位

C.业主（建设单位）或者项目管理部门

D.施工单位或者项目管理部门

31.某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

32.不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

33.验收合格后，移交后的单位工程由（）负责照管。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

34.下列关于公开招标和邀请招标的说法正确的是（）。

A.按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，既可以采用公开招标也

可以采用邀请招标

B.与邀请招标相比，公开招标的投标竞争激烈程度较高

C.邀请招标不必公开发布招标信息，只向邀请对象发出投标邀请书，所以不具备竞争性

D.当项目技术复杂.有特殊要求时，可以采用邀请招标

35.居于施工合同履行管理的核心地位的是（）。

A.设计人

B.发包人

C.监理人

D.项目经理

36.设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工

程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包

人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

37.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作

的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A按监理人提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价

38.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

39.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）o

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

40.在设计合同履行中，由（）进行设计交底。

A.设计单位

B.监理单位

C.发包单位

D.总承包单位

41.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人

钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）.

A.增加的费用由承包人承担

B.增加的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.应根据检查结果判断

42.勘察设计招标的标的物是智力成果，即（）

A.专利权

B.施工方案

C施工组织削

D.建设项目勘察、设计方案

43.某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙

承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失

应当（）承担。

A.乙承包人

B.发包人

C.甲承包人

D.工程师

44.建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认

B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示

C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示

D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示

45.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。

A.开始进行竣工检验日

B.发包人组织竣工验收日

C.验收组通过竣工验收日

D.承包人提交竣工验收报告日

46.采用FIDIC《施工合同条件》，关于计量方法，说法正确的是（）o

A.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量

表或其他适用的明细表中的规定

B.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则通过工程师和

承包商协商确定

C.对永久工程每项工程应以合同清单量计算，不考虑膨胀.收缩或浪费

D.对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，考虑膨胀.收缩或浪费

47.组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会

48.下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目

49.根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（）。

A.监理人确认承包人逾期违约的依据

B.监理人签认索赔付款证书的依据

C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应J顺延合同工期的依据

D.承包人编制资金计划的基础

50.下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是（）.

A.发包人支付最终支付款时结清单生效

B.结清单生效即表明合同终止

C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利

D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔

二、二多选题。

51.成本加酬金合同还可分为（）等形式

A.成本加固定酬金合同

B.成本加固定百分比酬金合同

C.成本加可变酬金合同

D.固定总价合同

E.固定单价合同

52.投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标，包括（）等内容。

A.邀请单位名称

B.招标条件

C.项目概况与招标范围

D.购买招标文件的时间

E.联系方式

53.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程款支付管理说法正确的有（）。

A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整

B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同不同

C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

E.价格清单列出的任何数量仅为估算的工程量

54.工程设计招标文件的内容包括（）.

A.设计文件编制依据

B.国家有关行政主管部门对规划方面的要求

C.技术经济指标要求

D.整体布局要求

E.结构形式方面的要求

55.根据《标准施工合同》，关于预付款担保说法正确的有（）。

A.担保方式采用有条件担保形式

B.担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C担保金额与履约担保相同

D.当发包人在工程进度支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减

E.要保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则

56.机电设备招标的承包范围所包括的伴随服务内容有（）.

A.实施所供货物的现场组装和试运行

B.在卖方厂房就所供货物的组装

C.一定期限内对所供货物实施运行，可免除卖方在合同保证期间所承担的义务

D.不包含货物维修所需的专用工具

E.对买方的运行.管理和维修人员进行培训需收取费用

57.保证担保的范围包括（）。

A》氐押物的全款

B.主债权及利息

C.违约金

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

58.物资采购合同变更的内容可能涉及（）等方面。

A.订购金额的增减

B.订购数量的增减

C.包装物标准的改变

D.交货时间的变更

E.交货地点的变更

59.投标保证金除现金外，可以是银行出具的（）。

A.银行保函

B.保兑支票

C.银行汇票

D.商业汇票

E.现金支票

60.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的功能要求方面的内容包括

（）.

A.工程的目的

B.工程规模

C.技术服务工作范围

D.性能保证指标

E.产能保证指标

61.建筑工程设计阶段，初步设计的工作任务包括（）.

A.总体设计

B.方案设计

C.设备设计

D.特殊设备的研制

E.分专业设计并汇总

62.建设工程设计合同示范文本分为两个版本，其中，建设工程设计合同（一）［GF-

2000-0209］是适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）

A.发包人应提供的有关资料和文件

B.委托设计任务的范围和内容

C.项目投资要求

D.工程用地规划

E.双方的责任

63.评标委员会成员应当回避的情形有（）

A.投标人或其主要负责人的近亲属

B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员

C.项目主管部门的人员

D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员

E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员

64.关于留置的说法，正确的是（）。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.留置的动产应当与债权属于同一法律关系

D.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制

E.当事人不得约定不得留置的动产

65.设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的

情形包括（）0

A.未能按时提供文件

B.发包人要求提前交货

C.发包人原因指示的暂停工作

D.发包人提供的材料、设备不符合要求

E.重新试验表明材料、设备、工程质量合格

66.下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

67.关于评标委员会的说法，不正确的是（）。

A.评标委员会中的专家应从事相关专业领域工作至少10年

B.评标委员会成员的名单应当在开标前确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会成员人数为5人以上

E.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

68.关于承包人提交最终结清申请单的说法，正确的是（）。

A.承包人按通用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单

B.质量保证金不足以抵减发包人损失时，承包人应承担剩余部分的赔偿

C.承包人对最终结清申请单内容有异议时，有权要求发包人进行修正

D.承包人向发包人提交修正后的最终结清申请单

E.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经

监理人核查同意

69.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（）.

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

70.与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点有

（）。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

71.根据《施工合同标准文本》的规定，监理人依据工程项目的需要和施工现场的实际情

况，可以向承包人发出变更通知的情况有（）.

A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B.更改部分工程的位置和尺寸

C.增加部分合同中约定的工程量

D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械，完成新增加的工程

72.在合同法律关系的组成中，合同法律关系包含的要素有（）o

A.法律关系主体

B.法律关系客体

C.法律关系联系

D.法律关系变更

E.法律关系内容

73.根据《标准施工招标文件》，在专用条款没有另行约定的情况下，下列合同文件正确

的解释次序是（）。

A.已标价的工程量清单一通用合同条款—图纸―合同协议书

B.合同协议书T中标通知书T专用合同条款T通用合同条款

C.图纸一已标价的工程量清单一中标通知书-合同协议书

D.专用合同条款一通用合同条款—中标通知书一图纸

E.中标通知书—通用合同条款-图纸-已标价的工程量清单

74.采用美国AIA合同文本时，工程设计阶段CM承包商介入并为设计者提供建议。建议

的内容可能包括（）0

A.设计变更或更改图纸，以改变工程的质量

B.变更材料设备的标准，以提高工程的质量

C.支付承包商预付款，以加快施工进度

D.运用价值工程提出改进设计的建议，以节省工程总投资

E.将预先考虑的施工影响因素供设计者参考，尽可能使设计具有可施工性

75.某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，下列关于卖方迟延交付违

约金的计收，说法正确的是（）。

A.第四周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%

B.第五周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%

C.第八周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%

D.第十周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%

E.最高不得超过迟交合同设备价格的10%

76.下列关于勘察合同履行中发包人和勘察人的责任，说法正确的是（）。

A.发包人在开始勘察前7日内提供勘察资料，并对其准确性.可靠性负责

B.发包人应在收到费用结算申请后的14天内，将应付款项支付给勘察人

C.试验报告应当加盖CMA章并由项目负责人签字确认

D.位于道路.绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请

E.临时设施修建.拆除和恢复费用由勘察人承担

77."建筑工程一切险"规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。

A.外力引起的电气装备

B.地震导致施工建筑物

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

D.水灾损坏被保险人在工地上原有建筑物

E.气温变化损坏精密仪表

78.建设工程设备招标，招标人编制技术性能指标应注意的事项包括（）。

A.技术性能指标应明确、全面，以有助于投标人编制响应性的投标文件

B技术性能指标不宜广泛，以有利于生产制造设备时对工艺、材料和设备的使用

C.主要技术性能指标应具体准确，以有利于投标文件比选

D.技术性能指标可以标明某一特定的专利技术，以有利于准确清楚地说明技术规格

E.工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国际标准

79.设计施工总承包合同订立时需要明确的内容有（）。

A.承包人文件

B.暂列金额

C.发包人要求中的错误

D.履约担保

E.材料和工程设备

80.工程勘察设计招标的主要环节有（）.

A.竣工验收

B.投标单位资格预审

C.发售招标文件

D.编制招标文件

E.在具备勘察设计招标条件后发布招标公告

【参考答案】

一、一单选题。

1.A

解析：A

本题考查重点是“交货检验"。题干中虽未明确交货数量允许的增减范围，但缺少的

0.002吨可以理解为是在合理的尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。

因此，本题的正确答案为A。

2.A

解析：A

DAAB由具有适当资格的一人或三人组成；成员与业主、承包商及工程师没有利害关系，

成为真正意义上的第三方。任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后28天

内，将其不满向另一方发出通知。

3.C

解析：C

本题考核是投标人的资格审查。工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资

质设甲级、乙级；故选项A错误。取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应

等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项（设计施工一体化资质除外）

工程设计业务；故选项B错误。招标文件通常会要求投标人报送最近几年完成的工程项目

业绩表，通过考察以往完成的项目评定其勘察设计能力与水平，故选项D错误。

4.B

解析：B

除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改，该决定对双方具有约束力。双方还应

在着手仲裁前，尽力以友好协商的方式解决争端

5.D

6.D

解析：D

本题考核的是竣工验收。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56d内，

向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

7.D

解析：D

自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自

然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。

8.C

解析：C

在投标报价上增加设备在评审寿命期内运行所发生的各项费用（燃料消耗费、备件及维修

费用），再减去寿命期末设备的残值。计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴

现率折算成净现值。

9.B

解析：B

任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

10.B

解析：B

本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。简明标准施工招标

文件适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的

小型项目。

11.B

解析：B

B选项错，意夕尚害保险是商业险，工伤保险则应按照相关法律规定为履行合同的本方人

员缴纳。

12.B

解析：B

国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，应当公开招标，应当确定排名第一的中标候

选人为中标人•排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以按照评标委员会提出的中标

候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预

期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

13.B

解析：B

本题考查重点是"美国AIA合同文本"。美国AIA合同文本包括：①A系列：雇主与施工

承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本；②B

系列：雇主与建筑师之间合同的文本；③C系列：建筑师与专业咨询机构之间合同的文

本；④D系列：建筑师行业的有关文件；⑤E系列：合同和办公管理中使用的文件。因

此，本题的正确答案为B。

14.C

解析：C

本题考查重点是"代理关系"。法定代理是指根据法律的直接规定而产生的代理。法定代

理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。因此，本题的正

确答案为C。

15.D

解析：D

承包商对指定分包商的违约不承担责任是指定分包商条款的合理性的具体表现。

16.B

解析：B

本题考查的是施工分包合同履行管理。分包人应在工程变更确定后11天内向承包人提出

变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款；若分包人在双方确定变更后11

天内未向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。

17.B

解析：B

本题考查的是建设工程合同的特征。发包人一般是法人，并未强调必须，且发包人未强调

资质。

18.B

解析：B

本题考查的是详细评审。针对每位投标人，将评标价调整值加到报价上，形成该投标人的

评标价。按照评标价由低到高排列顺序，最低评标价的投标书最优，由此看来，中标人不

一定是报价最低者。

19.A

解析：A

本题考查的是建设工程勘察设计合同概念。建设实施过程的内在规律是先勘察、后设计、

再施工。

20.C

解析：C

本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受

到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分

按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。如永久工程损失的差额由发包

人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。

21.C

解析：C

投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种情况:一是未中标的投标

人可向招标人索回投标保雨或者保证书，以便向银行或者担保公司，力、理注销或使押金

解冻;二是中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或

者保证书。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标

保证金及银行同期存款利息。

22.A

解析：A

抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用

以担保债务履行的担保方式。

23.B

解析：B

本题考核的是公开招标程序。建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为

投标文件的编制与提交。

24.B

解析：B

联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投

标均无效。

25.A

解析：A

本题考查的是工程建设涉及的主要险种。采用《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013

—0201应当由发包人投保建筑工程一切险。

26.A

解析：A

考核担保方式。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，海域使用权，正在

建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。当事人以生产设备、原

材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵

押合同生效时设立。参见教材P14。

27.C

解析：c

考核工程勘察设计招标方式。根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位

的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。参见教材P27.

28.B

解析：B

考核最低评标价法。投标人A:4850+4850x2x2%=5044（万元）；投标人B:

4900+4900xlx2%=4998（万元）；投标人C:5000+5000x2x（-1%）=4900（万

元）。最终评标价由低到高的顺序为CBA0参见教材P57。

29.D

解析：D

合同计价方式对发包人的风险：成本加酬金合同〉（可变>固定）单价合同>（可调>固

定）总价合同。

30.C

解析：C

本题考核的是建设工程设计合同当事人。建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。

发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。

31.B

解析：B

重新投标后，投标人仍少于3个或者所有投标被否决，属于必须审批或核准的工程建设项

目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

32.D

解析：D

本题考核的是初步评审的内容。初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审、施工组

织设计和项目管理机构评审4个方面。

33.A

解析：A

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收

成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。移交后的单位工程由发包人负责照

管。

34.B

解析：B

属于依法必须招标的情形，该项目必须招标发包。国有资金占控股或者主导地位的依法必

须进行招标的项目，应当公开招标。邀请招标依然具有竞争性。必须公开招标的项目，经

批准可以邀请招标的情形：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量

潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式所需费用占项目合同金额比例过大。

35.C

解析：C

按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，监理人的合同管理地位和职责主要表现

在以下几个方面：Q）受发包人委托对施工合同的履行进行管理；（2）居于施工合同履行管理

的核心地位；（3）监理人的指示。

36.B

解析：B

本题考核的是缺陷责任期的延长。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程

设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延

长缺陷责任期.但缺陷责任期最长不超过2年。

37.D

解析：D

已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可由监理人在合理范围内

参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价

38.D

解析：D

考核合同法律关系的构成。自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。

作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。参见教材

P7.

39.B

解析：B

考核施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范

化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P90。

40.A

解析：A

考核发包人的义务。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供

的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。参见教

材P97。

41.A

解析：A

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔

探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

42.D

解析：D

勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。

43.B

解析：B

非承包人原因引起的损失，属于合同约定的发包人义务由发包人承担责任。

44.C

解析：C

考核建设工程勘察合同履行管理。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书

面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。参见

教材P78。

45.D

解析：D

考核竣工验收管理。工程竣工验收合格，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣

工日期。参见教材P115。

46.A

解析：A

考核《施工合同条件》典型条款分析。无论当地有何惯例，在计量上：（1）永久工程每

项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用

的明细表中的规定；（2）对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、

收缩或浪费。参见教材P154。

47.A

解析：A

考核工程施工招标程序。组织资格审查的第一步是编制资格预审文件。参见教材P41

48.A

解析：A

考核FIDIC系列合同条件简介。《施工合同条件》又称“新红皮书"，适用于各类大型或

较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计一招标一建造"模式，承包商按照业

主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管

施工并签证支付。参见教材P151。

49.C

解析：C

本题考查的是监理人的职责。合同进度计划是控制合同工程进度的依据，对承包人、发包

人和监理人均有约束力，不仅要求承包人按计划施工，还要求发包人的材料供应、图纸发

放等不应造成施工延误，以及监理人应按照计划进行协调管理。合同进度计划的另一重要

作用是，施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的

主要依据。

50.A

解析：A

承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥

有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔。

二、二多选题。

51.ABC

解析：ABC

成本加酬金合同还可分为成本加固定酬金合同、成本加固定百分比酬金合同、成本加可变

酬金合同等形式。

52.ABCE

解析：ABCE

本题考查重点是"标准施工招标文件"。投标邀请书适用于邀请招标，包括被邀请单位名

称、招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件的获取、投标文件的递

交、联系方式等内容。

53.ADE

解析：ADE

本题考查的是工程款支付管理。选项B,设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工

合同相同；选项C,除专用条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

54.ABCE

解析：ABCE

本题考查重点是"工程设计招标管理"。招标文件大致包括以下内容：

①设计文件编制依据；

②国家有关行政主管部门对规划方面的要求；

③技术经济指标要求；

④平面布局要求；

⑤结构形式方面的要求；

⑥结构设计方面的要求；

⑦设备设计方面的要求；

⑧特殊工程方面的要求；

⑨其他有关方面的要求，如环保、消防、人防等。

因此，本题的正确答案为ABCE。

55.BDE

解析：BDE

本题考查的是施工合同标准文本。选项A,应为无条件担保形式；选项C,应为担保金额

与履约担保不同。

56.AB

解析：AB

本题考查的是大型工程设备采购招标概述。本题考查的是大型工程设备采购招标概述。伴

随服务的内容一般包括：（1）实施所供货物的现场组装和试运行；（2）提供货物组装和

维修所需的专用工具；（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手

册；（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条

件是该服务并不免除卖方在合同保证期间所承担的义务；（5）在卖方厂房和/或在项目现

场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/修理；（6）对买方的运行、管理和维修人

员进行培训I。

57.BCDE

解析：BCDE

本题考查重点是"担保方式一保证"。保证合同生效后,保证人就应当在合同规定的保

证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿

金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约

定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。因此，本题的正确答案为

BCDE.

58.BCDE

解析：BCDE

本题考查重点是"合同的变更或解除"。物资采购合同变更的内容可能涉及订购数量的增

减，包装物标准的改变、交货时间和地点的变更等方面。因此，本题的正确答案为

BCDE.

59.ABCE

解析：ABCE

本题考查重点是"保证在建设工程中的应用"。招标人可以在招标文件中要求投标人提交

投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或

现金支票。因此，本题的正确答案为ABCE。

60.ABDE

解析：ABDE

本题考查重点是"设计施工总承包合同的订立——合同文件"。设计施工总承包合同规

定，其中功能要求包括：工程的目的；工程规模；性能保证指标(性能保证表)和产能保证

指标。因此，本题的正确答案为ABDE.

61.ABE

解析：ABE

本题考查的是设计合同履行管理。初步设计阶段的工作任务包括：

⑴总体设计；

(2)方案设计：建筑设计、工艺设计、进行方案比选等工作；

(3)编制初步设计文件：完善选定的方案；分专业设计并汇总；编制说明与概算；参加初步

设计审查会议；修正初步设计。

62.ABE

解析：ABE

设计合同示范文本适用于民用建设工程设计合同，主要条款除了选项A、B、E外，还包括

以下几方面的内容：①订立合同的依据文件；②设计人应交付的资料和文件；③设计费的

支付；④违约责任；⑤其他。

63.ABCE

解析：ABCE

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：①投标人或者投标人主要负责人的近亲

属；

②项目主管部门或者行政监督部门的人员；

③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的。

64.CD

解析：CD

留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使条件（1）债务人不履行到

期债务；（2）留置的动产应当是债权人（债权关系发生前）已经合法占有的债务人动

产；（3）留置的动产应当与债权属于同一法律关系（有牵连关系），但企业之间留置的

除外；（4）法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。

65.ACE

解析：ACE

本题考核的是承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形。未能按时提供文件的，

可以获得工期、费用和利润的补偿。发包人原因指示的暂停工作，可以获得工期、费用和

利润的补偿。重新试验表明材料、设备、工程质量合格可以获得工期、费用和利润的补

偿。发包人要求提前交货仅可获得费用的补偿。发包人提供的材料、设备不符合要求可以

获得工期和费用的补偿。

66.ACE

解析：ACE

考核索赔管理。非承包人原因造成的延误，可以顺延工期。参见教材

67.ACDE

解析：ACDE

评标专家应从事相关专业领域工作满8年。技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的

三分之二。评标委员会成员人数为5人以上单数。应当从依法组建的专家库，采取随机抽

取或者直接确定的方式确定评标专家。一般项目，可以采取随机抽取的方式；技术复杂、

专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项

目，可以由招标人直接确定。

68.BE

解析:BE

本题考核的是承包人提交最终结清申请单的要求。承包人按专用合同条款约定的份数和期

限向监理人提交最终结清申请单，故选项A错误。发包人对最终结清申请单内容有异议

时，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。承包人再向监理人提交修正后的最终结清

申请单；故选项CD错误。

69.AC

解析：AC

考核合同文件。承包人建议书是对"发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方

案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。合同谈判阶段，随

着发包人要求的调整，承包人建议书也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作

为合同文件的组成部分。参见教材P123.

70.ABD

解析：ABD

考核设计施工总承包的特点。与发包人将工程项目建设的全部任务采用平行发包或陆续发

包的方式比较，项目建设总承包方式对发