《04231建设工程合同（含FIDC）条款》自考复习题库大全-中（多选、判断题汇总）

PAGEPAGE1《04231建设工程合同（含FIDC）条款》自考复习题库大全-中（多选、判断题汇总）多选题1.合同的成立必须经过()A、要约邀请B、要约C、承诺D、鉴证E、公证答案：BC2.依据《建设施工合同(示范文本)》的规定，下列有关设计变更说法中正确的有()。A、发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人B、承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C、承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D、工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E、合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行答案：ACE3.依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，正确的履行方式有()。A、交付不动产的，在不动产所在地B、给付货币的，在给付货币一方所在地C、交付动产的，在接受动产一方所在地D、设备采购，在采购方所在地E、材料采购，在供货方所在地答案：AE4.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括()。A、仲裁申请书.B、请求仲裁的意思表示C、仲裁事项D、选定的仲裁员E、选定的仲裁委员会答案：BCE5.施工合同履行中，承包人采购的材料检验合格后己在工程中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则()。A、承包人负责拆除B、承包人承担因此发生的费用C、发包人承担因此发生的费用D、延误的工期不予顺延E、已完成的工程应予计量支付答案：ABD6.合同内可以约定由债务人向第三人履行部分义务，其特点表现为()A、第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任B、在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝C、债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任D、债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系E、对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿答案：BCDE7.依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有()。A、外敌入侵B、工程所在地发生叛乱C、超音速飞行物产生的压力波D、工地发生放射性污染E、不利气候条件对施工的影响答案：ABCD8.《建设工程委托监理合同》(示范文本)中，属于监理人的义务的有()。A、负责工程施工中有关各方的协调管理B、负贵办理施工有关的行政批准手续C、按合同约定派驻人员D、使用委托人提供的设施完成工作后应归还E、将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方答案：ACD9.在《建设工程施工合同》(示范文本)中，通用条款规定，发包人应当完成的工作包括()。A、办理施工许可证B、提供工程进度计划C、确定坐标控制点D、做好施工现场地下管线的保护工作E、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作答案：ACE10.根据诚实信用的实质，当事人履行合同时应做到A、全面、正确的履行合同B、合同权利人利益受损时，可请求撤销合同C、发生不可抗力时，合同权利人应及时通知合同义务人D、合同约定不明确时，应考虑事实状况合理履约E、合同义务人于交付特定物之前，应妥善保存该特定物答案：ACDE11.按照《建设工程施工合同》(示范文本)的规定，施工合同发包人的义务包括()。A、办理临时用地.停水.停电申请手续B、向施工单位进行设计交底C、提供施工场地地下管线资料D、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E、开通施工现场与城乡公共道路的通道答案：ABCE12.FIDIC《施工合同条件》中“暂列金额”的特点有A、该笔款额不计入合同价格内B、属于承包人控制使用的应急费C、工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D、该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E、可全部或部分地使用，也可根本不予动用答案：CE13.索赔按目的划分包括()。A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔答案：CE14.质押包括()。A、工程质押B、动产质押.C、权利质押D、地产质押E、不动产质押答案：BC15.FIDIC施工合同条件规定的合同文件组成部分包括()。A、规范B、图纸C、资料表D、投标保函E、中标函答案：ABCE16.建设工程施工合同的当事人包括A、建设行政主管部门B、建设单位C、监理单位D、施工单位E、材料供应商答案：BD17.承包商提出工程变更的原因和目的很多，主要分为两个方面的是A、对原设计图纸提出的设计变更B、对原工程费用提出的费用变更C、对原工程进度提出的工期变更D、对原施工组织设计或施工方案提出的施工措施变更E、对原工程计划提出的计划变更答案：AD18.FIDIC《施工合同条件》规定，属于业主应承担的风险包括A、业主提供的设计不当造成的损失B、招标文件未说明的污染物的影响C、承包商管理失误导致的工程损失D、外币支付部分由于汇率变化的影响E、战争、外敌行动答案：ABE解析：(三）发包人应承担的风险测以下风险应由发包人承担:(1)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动;(2）叛乱、革命、暴动或军事政变、纂夺政权、内战等;(3)由于任何有危险性物质所引起的离子辐射或放射性污染;(4)以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波;(5）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在承包商或其分包商雇用人员中间且是由于从事本工程而引起的此类事件除外;(6)由于发包人提前使用或占用任何永久工程的区段或部分而造成的损失或损害;(7)因工程设计不当而造成的损失或损害，而这类设计又不是由承包商提供或由承包商负责的;(8)一个有经验的承包商通常无法预测和防范的任何自然力的作用。发生上述事件，发包人应承担风险，如这已包括在合同规定的有关保险条款中，凡投保的风险，发包人将不再承担任何费用方面的责任和义务。如果在风险事件发生之前就已被工程师认定是不合格的工程，对该部分损失发包人也不承担风险责任。19.合同纠纷仲裁解决的特点是A、体现当事人的意思自治B、一裁终局性C、执行的强制性D、当事人可控制性E、独立仲裁性答案：ABCE20.按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，其后果责任包括A、设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B、设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C、设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D、设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E、设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费答案：BCE21.当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括A、工程照片B、工程师发布的各种书面指令C、施工许可证D、招标文件E、财务凭证答案：ABE22.按索赔目标分类，索赔可以分为:A、合同内索赔B、单项索赔C、工程变更索赔D、费用索赔E、工期索赔答案：DE23.工程合同发包人的缔约资格要求有A、必须是法人B、应建立相应的管理组织机构C、必须具备编制招标文件的能力D、项目法人应在项目可行性研究报告批准后正式成立E、项目法人可以是有限责任公司形式，也可以是股份有限公司形式答案：DE24.《建设工程委托监理合同》规定的额外工作有()。A、发生不可抗力，恢复监理业务的工作B、正常工作和附加工作以外的工作C、由于变更而需延长的监理工作D、非监理人自己的原因暂停监理业务，监理人的善后工作E、委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作答案：ABD25.按照《建设工程委托监理合同》(示范文本)的规定，额外的监理工作是指()。A、合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B、由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C、由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D、应委托人要求更改服务内容而增加的工作E、出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作答案：CE26.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有A、质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B、抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C、抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D、可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E、所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权答案：BD解析：【解析】(二)抵押。(三)质押。A不正确,质押可分为动产质押和权利质押;B正确,抵押合同以登记生效的,抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿,;C不正确,抵押合同自签订之日起生效的,如果抵押物未登记,按照合同生效的先后顺序清偿,而非按照合同成立的先后顺序清偿;D正确,;E不正确,只有依法可转让的股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权才能质押。故本题答案为B、D。27.按照《建设工程委托监理合同》(示范文本)的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括()A、工程设计的建议权B、工程规模的认定权C、工程设计变更的决定权D、承包人索赔要求的审核权E、施工协调的主持权答案：AE28.以代理权产生的依据不同，可将代理分为()。A、委托代理B、行为代理C、指定代理D、担保代理E、法定代理答案：ACE29.下列有关违约金的表述中，错误的有()。A、合同中必须约定违约金B、约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C、约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行D、合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金E、违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务答案：ACD30.《合同法》规定的无效合同条件包括A、约定的质量标准低于强制性标准B、施工企业仿造资质等级证书签订C、招标人与投标人串通签订D、施工企业的违约责任明显过高E、建设单位的违约责任明显过高答案：ABCDE31.依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人在委托人委托的工程范围内，享有的权利包括A、选择工程总承包人的建议权B、工程规模的认定权C、工程设计变更的审批权D、工程进度的检查、监督权E、施工有关单位协调的主持权答案：ADE32.若某施工合同约定了具体的开工、竣工日期，承包人在向工程师提出延期开工要求遭到拒绝后，仍延期开工，则()。A、工程按时竣工，其赶工费用由承包人自行承担B、工程按时竣工，其赶工费用由发包人承担C、工程按时竣工，应要求提前竣工奖励D、工程延期竣工，承包人承担拖期违约责任E、工程延期竣工，承包人不承担拖期违约责任答案：AD33.工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。A、必须执行B、可以不予理睬C、可以执行D、可以要求工程师重新考虑E、可以依据合同提交仲裁答案：CDE34.“建筑工程一切险”规定，保险公司承担保险责任的范围包括A、自然事件B、设计错误C、意外事件D、自然磨损E、维修养护答案：AC35.履行合同的担保方式包括A、保证B、留置C、抵押D、定金E、违约金答案：ABCD解析：保证有五种:保证，留置，抵押，定金，质押36.接到承包人提交的索赔通知后，工程师应(A、及时检查承包人的施工现场同期记录B、审查承包人的施工是否受到延误C、核对承包人是否增加了施工成本D、分析索赔事件的合同责任.E、认为索赔要求不合理，不予理睬答案：ABCD37.按照《建设工程施工合同》(示范文本)的规定，下列关于因不可抗力事件导致损失的说法，正确的有A、承包人的人员伤亡损失，由发包人承担B、工程所需清理、修复费用，由发包人承担C、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担D、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担E、发包人的人员伤亡损失，由承包人承担答案：BCD38.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守的基本原则包括()。A、批评教育B、公平合理C、自愿D、协商一致E、及时答案：BDE39.根据我国现行《建设工程施工合同(示范文本)》中关于施工质量和检验的规定，以下说法正确的是.A、因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，由承包人承担违约责任B、因工程师指令失误发生的追加合同价款，由发包人承担C、对于已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发包人应承担由此产生的费用，赔偿承包人损失，工期不顺延D、隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时内，如工程师不在验收记录上签字，则视为工程师已经批准，承包人进行隐蔽或可以继续施工E、经工程师检验合格后，又发现因承包人引起的质量问题时，承包人赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延答案：ABD40.按照《建设工程施工合同》(示范文本)的规定，关于因不可抗力事件导致的损失说法错误的有A、承包人的人员伤亡损失，由发包人承担B、工程所需清理、修复费用，由发包人承担C、因工程损害导致第三方人身伤亡和财产损失，由发包人承担D、延误的工期相应顺延E、发包人的人员伤亡损失，由承包人承担答案：BCD41.当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有A、因重大误解而订立的合同B、显失公平的合同C、以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D、乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E、以合法形式掩盖非法目的的合同答案：ABCDE42.按照《合同法》，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权，债务人的行为包括()。A、无偿转让财产B、怠于行使到期债权C、放弃到期债权D、受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产E、末按约定提供担保答案：ACD43.采用《建设工程勘察合同》(示范文本)(一)的情形有A、岩土工程设计B、基坑监测C、水文地质勘察D、工程物探E、工程测量答案：CDE44.《建设施工合同(示范文本)》规定的可选择的计价方式有()。A、固定价格合同B、成本加酬金合同C、可调价格合同D、固定酬金合同E、可调酬金合同答案：ABC45.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以发布变更指令的情况包括()。A、改变某单位工程的标高B、增加工程量清单中列明某项工作的数量C、从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工D、为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间E、指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作答案：ABD46.工程师检查检验影响了施工的正常进行，检查检验不合格时，()。A、影响正常施工的费用由发包人承担B、影响正常施工的追加合同价款由发包人承担C、发包人应相应顺延工期D、影响正常施工的费用由承包人承担E、影响正常施工追加合同价款由承包人承担.答案：BCD47.法人应当具备的条件包括A、依法成立B、有必要的财产或者经费C、有自己的名称、组织机构和场所D、能够独立承担民事责任E、经上级行政主管机关批准答案：ABCD48.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的抵押合同包括()A、土地使用权B、城市房地产.C、车辆D、机器E、土地所有权答案：ABC49.工程建设合同包括A、主合同B、从合同C、诺成性合同D、实践性合同E、无偿合同答案：AC50.按照《建设工程施工合同》(示范文本)的规定，关于因不可抗力事件导致的损失说法错误的是()。A、承包人的人员伤亡损失，由发包人承担B、工程所需清理，修复费用，由发包人承担C、因工程损害导致第三方人中伤亡和财产损失，由发包人承担D、延误的工期相应顺延E、发包人的人员伤亡损失，由承包人承担答案：AE51.《合同法》规定，当合同价款或报酬不明时，()。A、按国家标准履行B、按行业标准履行C、按订立合同时履行地的市场价格履行D、按同行业的平均价格履行E、依法应当执行政府定价或政府指导价的，按规定履行答案：CE52.依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是A、运输合同为无偿合同B、工程施工合同为双务合同C、寄存合同为实践合同D、勘蔡设计合同为要式合同E、赠与合同为有偿合同答案：BCD53.下列选项中，属于无效合同的有A、损害公共利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D、因重大误解而订立的E、在订立合同时显失公平的答案：ABC解析：《合同法》规定，有下列情形之一-的，合同无效:(1)一方以欺诈、胁迫的手段签订合同,损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。满足下列条件的可以撤销。1、因重大误解订立的。2、在订立合同时显失公平的。3、一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。54.《担保法》规定的担保方式有()。A、暂列金B、定金C、保证D、抵押E、留置答案：BCDE55.委托代理关系终止的原因包括()。A、代理人死亡或代理人丧失民事行为能力B、代理期限届满或者代理事项完成C、监护关系消灭D、作为被代理人或者代理人的法人终止E、被代理人取得或者恢复民事行为能力答案：ABD56.债权人可以留置的合同包括(A、建设工程B、保管合同C、运输合同D、加工承揽合同E、买卖合同答案：BCD57.按照《建设工程施工合同》(示范文本)通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的

期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。A、不免除迟延履行方的相应责任B、双方的风险责任均不免除C、如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续D、如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E、保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担答案：ACD58.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，仲裁庭认为提供的证据需要鉴定，鉴定部门有()A、工程师指定的B、申请人指定的C、当事人约定的D、仲裁庭指定的E、政府建设主管部门指定的答案：CD59.在合同的不同分类中，建设工程合同属于A、双务合同B、单务合同C、有偿合同D、无偿合同E、有名合同答案：ACE60.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的A、承包人负责检查试验B、发包人负责检查试验C、费用由发包人负责D、费用由承包人负责E、检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购答案：ACE61.采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围包括()。A、对合同中任何工程量的改变B、工程任何部分标高的改变C、改变已认可的承包商施工时间和顺序安排D、删减部分约定的承包工作交给其他人完成E、改变违约责任的承担方式答案：ABC62.施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括()。A、取得相关行政管理部门的爆破作业许可B、取得爆破作业资质证件C、与相邻建筑物的所有人进行协调D、作好施工现场的安全防护工作E、保护相邻建筑物答案：BDE63.按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括()A、设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B、设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C、设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D、设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E、设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费答案：BCE64.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()。A、工程动工之日B、全部工程验收合格之日C、工程所有人实际占有全部工程之日D、施工合同约定的竣工之日E、保修期满之日答案：BC65.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括:A、仲裁申请书B、请求仲裁的意思表示C、仲裁事项D、选定的仲裁员E、选定的仲裁委员会答案：BCE66.下列关于调解说法正确的有A、可以选择在当事人双方自愿、友好、互谅的基础上自行进行B、在第三方主持下进行C、调解第三方可以是仲裁机构，也可以是个人D、调解书与裁决书有同等法律效力E、调解没有确定的方式和程序答案：BCDE67.按照《建设工程委托监理合同》(示范文本)的规定，委托人的义务包括A、负责合同的协调管理工作B、外部关系协调C、免费提供监理工作需要的资料D、更换委托人代表需要经监理人同意E、将监理人、监理机构主要成员分工和权限及时书面通知被监理人答案：BCE68.按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有()。A、地基基础工程B、电气管道工程C、设备安装工程D、装修工程E、屋面防水工程答案：BCD69.“建筑工程一切险”规定，保险公司承担保险责任的范围包括A、自然事件B、设计错误C、意外事件D、自然磨损E、维修养护答案：AC70.按照《合同法》的规定，不属于要约邀请的包括A、招标公告B、商业广告C、投标书D、签证E、中标通知书答案：CDE71.承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括()。A、所引用的合同条款内容B、政府公告资料.C、施工进度计划D、施工现场记录E、承包商受到损害的照片答案：ADE72.下列选项中，属于无效合同的有A、以胁迫手段订立的合同B、恶意串通损害第三人利益的合同C、毒品加工合同D、场地租赁合同.E、无权代理合同答案：ABC73.合同法律关系要素构成包括(A、主体B、客体C、行为D、事件E、内容答案：ABE74.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。A、当事人可以通过和解或调解解决合同争议B、当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院诉C、当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D、当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行E、涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁答案：ACD75.《建设工程施工合同示范文本》的附件包括A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表答案：CE76.下列合同中，属于效力待定的合同有()。A、与限制民事行为能力订立的合同.B、因重大误解订立的合同C、与无代理权人订立的合同D、与行政法人单位订立的合同E、与超越权限的法定代表人订立的合同答案：ACE77.建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为A、固定价格合同B、可调整价格合同C、单价合同D、成本加酬金合同E、专业承包合同答案：ABD78.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以发布变更指令的情况包括”A、改变某单位工程的标高B、增加工程量清单中列明某项工作的数量C、从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工D、为了协调施工干扰，指示改变承包商某部分施工的时间E、指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作答案：ABD79.法人应当具备的条件包括()。A、依法成立B、有必要的财产或者经费C、有自己的名称.组织机构和场所D、能够独立承担民事责任E、经上级行政主管机关批准答案：ABCD80.《担保法》规定，可以作为抵押物的财产有()。A、土地所有权B、抵押人所有的机器C、医疗卫生设施D、土地使用权E、被扣押的财产答案：BD81.下列合同属于无效合同的有A、限制民事行为能力人签订的合同B、合同当事人一方不具备法人资格C、恶意串通，有损第三人利益的合同D、合同一方以欺诈手段订立的合同E、代理人超越代理权限订立的合同答案：CD82.《建设工程施工合同》(示范文本)中的附件包括(A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书.D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表答案：CE83.工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商(A、必须执行B、可以不予理睬C、可以执行D、可以要求工程师重新考虑E、可以依据合同提交仲裁答案：CDE84.关于工程分包，下列表述正确的是A、建筑工程主体结构工程不允许分包B、提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包C、总承包单位按总承包合同应对建设单位负责D、分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位E、禁止分包单位将其承包的工程再分包答案：ACE85.按照《合同法》的规定，属于要约邀请的包括()。A、价目表的寄送B、招标公告C、递送投标书.D、无价格的商业广告E、发出中标通知书答案：ABD86.按照《建设工程施工合同》(示范文本)通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为()A、工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B、承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C、发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D、工程所需清理.修复费用，由发包人承担E、延误的工期相应顺延答案：ADE87.依照《建设施工合同(示范文本)》通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权()。A、留置该工程.B、与发包人协议将该工程折价C、直接委托拍卖公司拍卖该工程D、申请人民法院将该工程依法拍卖E、就该工程折价或拍卖的价款优先受偿答案：BCE88.“建筑工程一切险”规定，保险公司承担保险责任的范围包括()。A、自然事件B、设计错误C、意外事件D、自然磨损E、维修养护答案：AC89.下列选项中属于FIDIC《施工合同条件》规定的业主应承担的风险义务有()。A、业主提供的设计不当造成的损失B、招标文件未说明的污染物的影响C、承包商管理失误导致的工程损失D、外币支付部分由于汇率变化的影响E、战争外敌行动.答案：ABDE90.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有()。A、当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B、当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C、一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D、仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E、建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理答案：BE91.“建筑工程一切险”中的除外责任包括()。A、地震B、洪水C、设计错误引起的损失D、自然磨损E、维修保养费用答案：CDE92.《合同法》规定的合同有效条件包括()。A、合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B、当事人意思表示真实C、合同当事人签字或盖章D、合同应当采用书面形式E、不违反法律或社会公共利益答案：ABE93.FIDIC合同条件下，发包人的权利有A、发包人有权否决承包人将合同转让他人B、发包人不能指定分包商C、承包商违约时，发包人有权终止合同D、发包人在合同实施中，及时和承包商保持联系和沟通E、发包人应在合理时间内向承包商提供施工现场答案：AC94.施工合同的撤销权属于()A、人民法院B、建设行政主管部门C、监理单位D、仲裁机构E、工程师答案：AD95.按照《建设工程委托监理合同》(示范文本)的规定，委托人的义务包括()。A、负责合同的协调管理工作.B、外部关系协调C、免费提供监理工作需要的资料D、更换委托人代表需要经监理人同意E、将监理人，监理机构主要成员分工。权限及时书面通知被监理人答案：BCE96.按照《建设工程委托监理合同》(示范文本)的规定，委托人的义务包括A、负责合同的协调管理工作B、外部关系协调C、免费提供监理工作需要的资料D、更换委托人代表需要经监理人同意E、将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人答案：BC97.按照《设计合同(示范文本)》的规定，发包人的责任包括()A、提供设计依据资料B、提供设计预算资料C、向施工单位进行设计交底D、对设计成果组织鉴定和验收E、提供设计人员需要的工作和生活条件答案：AD98.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。A、不可抗力事件的影响B、承包人采购的施工材料未按时交货C、施工许可证没有及时颁发D、不具备合同约定的开工条件E、工程师未按合同约定提供所需指令答案：ACDE99.订立建设工程施工合同应具备的前提条件有A、建设工程施工图设计已经批准B、项目已列入政府批准的年度建设计划C、建设资金及主要材料、设备来源已落实D、基本设计文件和技术资料已齐备E、三通一平工作已完成答案：BCD100.下列合同中，属于效力待定的合同有A、与限制民事行为能力订立的合同B、因重大误解订立的合同C、与无代理权人订立的合同D、与行政法人单位订立的合同E、与超越权限的法定代表人订立的合同答案：ACE101.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有()A、承包人自检后书面通知工程师验收B、工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C、若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D、若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E、重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延答案：BC102.下列情形属于反索赔的有A、发包人推迟开工时间，承包人提出顺延工期的要求B、承包人使用的材料不符合合同规定，发包人提出返工的要求C、承包人因设备故障造成工期延误，发包人提出支付工期索赔金的要求D、承包人未按合同约定归还预付款，发包人要求从担保款中扣除E、发包人提供的材料不满足质量要求，承包人返工后提出费用补偿和工期顺延的要求答案：CD103.下列选项中可以是法人的是A、自然人B、合伙企业C、国有企业D、学校E、私营企业答案：CE解析：《民法通则》以法人活动的性质为标准，将法人分为企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。①企业法人(以营利为目的)。②机关法人是指依法享有国家赋予的行政权力，并因行使职权的需要而享有相应的民事权利能力和民事行为能力的国家机关。③事业单位法人(非营利性的社会各项公益事业)，包括从事文化、教育、体育、卫生、新闻等公益事业的单位。④社会团体法人。104.《建设工程施工合同示范文本》的组成包括A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书答案：ABD105.设计合同规定设计人的义务包括A、按约定时间提交设计文件B、组织设计审查会C、负责设计交底D、完成必要的设计变更E、组织工程验收答案：ACD106.工程师检查检验影响了施工的正常进行，检查检验不合格时A、影响正常施工的费用由发包人承担B、影响正常施工的追加合同价款由发包人承担C、发包人应相应顺延工期D、影响正常施工的费用由承包人承担E、影响正常施工追加合同价款由承包人承担答案：DE107.FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括A、由工程师确定B、提交争端裁决委员会决定C、双方协商D、提交仲裁机构裁决E、通过诉讼解决答案：BCDE108.以代理权产生的依据不同，可将代理分为A、委托代理B、行为代理C、指定代理D、担保代理E、法定代理答案：ACE109.依照《建设施工合同(示范文本)》通用条款规定，提前竣工协议的内容主要包括A、承包人在保证质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施B、负责修改施工进度计划C、提前竣工所需的追加合同价款D、提前竣工时间E、发包人应为赶工提供方便的条件答案：ACDE110.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括A、不可抗力事件的影响B、承包人采购的建筑材料未按时交货C、施工许可证没有及时颁发D、不具备合同约定的开工条件E、工程师未按合同约定提供所需指令答案：ACDE111.设计合同规定设计人的义务包括()。A、按约定时间提交设计文件B、组织设计审查会C、负责设计交底D、完成必要的设计变更E、组织工程验收答案：ACD112.下列情况中，属于效力待定合同的是A、无处分权人处分他人财产的合同B、以胁迫手段订立的合同C、因重大误解订立的合同D、限制民事行为能力人订立的合同E、无权代理人订立的合同答案：ADE113.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有()。A、合同主体不变仍为甲乙两公司B、转让必须征得乙公司同意C、丙公司只能对甲公司行使抗辩权D、甲丙公司应承担与主债务有关的从债务E、公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任答案：BDE114.合同法的基本原则有A、合同自愿原则B、合法原则C、诚实信用原则D、鼓励交易原则E、减少无效合同原则答案：ABC115.按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为()。A、工程师颁发接受证书之日B、实际通过竣工检验之日C、接收证书中确认的工程竣工之日D、工程实际移交之日E、业主提前占用工程之日答案：CE116.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()。A、国家规定应缴纳的税费发生变化B、工程造价管理部门公布的价格调整C、电价发生变化D、承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E、一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时答案：ABE117.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，()。A、承包人负责检查试验B、发包人负贵检查试验C、费用由发包人负责D、费用由承包人负责E、检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购答案：ACE118.《合同法》规定的合同争议的解决方式有A、诉讼B、仲裁C、公证D、调解E、和解答案：ABDE119.承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括A、所引用的合同条款内容B、政府公告资料C、施工进度计划D、施工现场记录E、承包商受到损害的照片答案：ADE120.仲裁的原则包括()。A、诚信原则B、自愿原则C、公平原则D、一裁终局原则E、依法独立进行原则答案：BCDE121.以下选项对索赔的表述，正确的是A、索赔应在工程结束时正式提出B、重要的电话记录是索赔的强有力证据C、不可抗力发生后可以D、索赔论证部分是索赔报告的关键部分E、工程变更可以作为索赔的依据答案：CDE122.缔约过失责任的构成应具备的条件包括()。A、一方有损失B、当事人有过错C、合同尚未成立D、合同已经成立E、当事人未按合同约定履行义务答案：ABC解析：（1）缔约过失责任是指合同订立当事人一方因违背其诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任；（2）缔约过失责任是缔约人故意或过失违反先合同义务时依法承担的民事责任；（3）缔约过失责任是当事人因过失或故意致使合同未成立、被撤销或无效而应承担的财产责任；（4）缔约过失责任是指当事人由于缔结合同之际具有过失，从而导致合同不成立、被确认无效或被撤销时，使对方遭受损失而承担的法律责任；（5）缔约过失责任是于缔约之际，因一方违背基于诚实信用原则而产生的保护、通知、协力、保密等先契约义务而致相对方信赖利益、固有利益遭受损失所应承担的民事赔偿责任。笔者认为，上述诸表述并无本质上的区别，综合而言，缔约过失责任是指订立合同过程中缔约一方当事人因违反诚实信用原则所应承担的先合同义务而造成对方信赖利益损失时所应承担的民事赔偿责任。123.解决合同纠纷的重要、常用和有效方式是A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼E、单方终止合同答案：AB124.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为A、工程加速索赔.B、工程变更索赔C、合同中明示的索赔D、合同中默示的索赔E、合同外的索赔答案：CD125.甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照《合作法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。A、无论上涨或下降按原定价格执行B、遇价格上涨时，按原价格执行C、遇价格上涨时，按新价格执行D、遇价格下降时，按新价格执行E、遇价格下降时，按原价格执行答案：BD126.合同法规定的由第三人向债权人履行债务，其特点表现为()。A、债权人可以向第三人行使抗辩权B、债务人将部分义务转让给第三人C、债权人应与第三人另行签订合同D、合同内约定部分义务由第三人履行E、第三人履行义务不符合合同约定，视为债务人的违约行为答案：DE127.《建设工程委托监理合同》(示范文本)中，属于监理人的义务包括()。A、按合同约定派驻人员B、使用委托人提供的设施完成工作后应归还C、将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方D、负责工程施工中有关各方的协调管理E、负贵办理施工有关的行政批准手续答案：ABD128.根据《担保法》规定，有效的担保方式有A、定金B、违约金C、保证D、抵押E、房屋质押答案：ACD解析：担保法规定，本法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金129.土地使用权出让合同的主体有A、人民政府土地行政管理部门B、人民政府规划行政管理部门C、人民政府建设行政管理部门D、人民政府计划行政管理部门E、合理的土地使用者答案：AE130.下列关于担保说法正确的有A、担保是债权人和债务人之间的合同约定B、在担保法律关系中，债权人称为担保人，债务人称为被担保人C、担保方式主要有保证、质押、抵押、留置和定金五种D、保证分为一般保证和连带责任保证E、留置物权仅限在动产答案：CDE131.下列关于不可抗力的描述中，正确的是A、因不可抗力不能履行合同的，可以部分或全部免除责任B、一般天气的变化是可以算作不可抗力C、因当事人迟延履行后发生不可抗力的,也可以免除责任D、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方E、当事人不能预见的客观情况可以算作不可抗力答案：ADE132.工程建设合同是()。A、主合同.B、从合同C、诺成性合同D、实践性合同E、无偿合同答案：AC133.根据现行规定，变更后台同价款确定的原则包括A、合同中己有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B、合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主提出适当的价格，经监理工程师破认后执行D、合同中投有适当或类似于变更工程的价格，由监理工程师根据工程所在地的市场价确定E、合同中投有使用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，监理工程师确认后执行答案：ABD134.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括()。A、错误设计引起的费用B、火灾C、盜窃D、工人恶意行为造成的事故E、雪崩答案：BCE135.合同履行中，承担违约责任的方式包括()A、继续履行B、采取补救措施C、赔偿损失D、返还财产E、追缴财产，收归国有答案：ABC136.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有()。A、当事人双方无法达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B、当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C、一方当事人不履行裁决的，对方可以请求法院执行D、仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E、建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理答案：BE137.《合同法》规定的承担违约责任的原则不包括()。A、强制性B、期限性C、惩罚性D、补偿性E、仲裁制答案：ABE138.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，正确的有A、当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B、当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C、一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D、仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E、建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理答案：ACD139.《合同法》规定的无效合同条件包括()。A、约定的质量标准低于强制性标准B、施工企业仿造资质等级证书签订C、招标人与投标人串通签订D、施工企业的违约责任明显过高E、建设单位的违约责任明显过高答案：ABC140.建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为A、专业承包合同B、可调整价格合同C、分包合同D、成本加酬金合同E、固定价格合同答案：BDE141.工程建设合同是A、主合同B、从合同C、诺成性合同D、实践性合同E、无偿合同答案：AC142.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为()。A、工程加速索赔B、工程变更索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔答案：CD143.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()A、监理招标文件B、监理中标函.C、合同实施过程中双方签署的补充文件D、监理合同标准条件E、工作量清单答案：BCD144.设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。A、单机无负荷试车由发包人组织B、单机无负荷试车由承包人组织C、联动无负荷试车由发包人组织D、联动无负荷试车由承包人组织E、竣工后的试车由承包人组织答案：BC145.某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括()A、通知承包人延期开工B、赔偿承包人损失C、顺延工期D、将协调工作交给承包人E、按原约定期限支付预付款答案：AB146.工程建设施工合同履行过程中，不属于发包人应完成的工作内容有A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地B、提供和维护非夜间施工使用的照明C、开通施工场地与城乡公共道路的通道D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验答案：CE147.按照《建设工程施工合同》(示范文本)的规定，的施工合同文件的组成包括()。A、工程量清单B、合同履行过程中的变更协议C、图纸D、投标书E、招标文件答案：ABCD148.仲裁的原则包括A、诚信原则B、自愿原则C、公平原则D、一裁终局原则E、依法独立进行原则答案：BDE149.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定()A、合同主体不变仍为甲乙两公司B、甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方C、丙公司可以对乙公司行使抗辩权D、丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E、丙公司直接对乙公司承担合同义务答案：CDE150.建设工程施工合同按合同所包括的工程或工作范围可划分为A、施工总承包合同B、装饰工程施工承包合同C、分包合同D、建筑安装工程施工承包合同E、专业承包合同答案：ACE151.按照《建设工程委托监理合同》(示范文本)的规定，监理人有建议权的包括()。A、工程分包人的资格B、确定设计标准C、生产工艺设计变更D、选择工程总承包人E、调换承包人工作不力的有关人员答案：BC152.合同履行中，承担违约责任的方式包括:A、继续履行B、采取补救措施C、赔偿损失D、返还财产E、追缴财产，收归国有答案：ABC153.《合同法》规定，订立合同应遵循的基本原则有A、平等原则B、实事求是原则C、自愿原则D、合法原则E、诚实信用原则答案：ACDE154.施工合同履行过程中，发生下列哪些情况，应给承包人顺延合同工期?A、发生设计变更B、发包人延误移交施工现场C、承包人采购的材料供货商未能按时交货D、基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E、一周内工程所在地区累计停电12小时答案：ABDE155.下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是()。A、要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B、撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C、撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D、撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，E、撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人答案：BE156.承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括A、所引用的合同条款内容B、政府公告资料C、施工进度计划D、施工现场记录E、承包商受到损害的照片答案：ADE157.建设工程施工合同的当事人包括()。A、建设行政主管部门B、建设单位C、监理单位D、施工单位E、材料供应商答案：BD158.依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，正确的履行方式有A、交付二手车的，在接受二手车一方所在地B、给付货币的，在给付货币一方所在地C、交付不动产的，在不动产所在地D、材料采购，在供货方所在地E、设备采购，在采购方所在地答案：CD159.在下列财产中，不能质押包括().A、工程B、汇票C、邮票D、地产E、专利权中的财产权答案：AD160.设计合同规定设计人的义务包括A、按约定时间提交设计文件B、组织设计审查会C、负责设计交底D、完成必要的设计变更E、组织工程验收答案：ACD161.下列选项中，属于要约邀请的有A、价目表的寄送B、招标公告C、投标D、招股说明书E、不含价格的商业广告答案：ABDE解析：要约邀请，又称要约之引诱，是希望他人向自己发出要约的意思表示。如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等。162.FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括()。A、由工程师确定.B、提交争端裁决委员会决定C、双方协商.D、提交仲裁机构裁决E、通过诉讼解决答案：ABCD163.依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。A、合同履行过程中发生不可抗力B、合同履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行C、当事人一方迟延履行主要债务D、当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E、合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务答案：ABDE164.下列关于格式条款的表述中，错误的有()。A、格式条款，是经双方协商采用的标准合同条款B、当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款C、提供格式条款方式设置排除对方主要权利的条款无效D、若对争议条款有两种以上解释，应做出利于提供格式条款一方的解释E、若对争议条款有两种以上解释，应做出不利于提供格式条款一方的解释答案：AD165.在《建设工程施工合同》(示范文本)中，通用条款对于竣工验收程序的规定，正确的是A、发包人应在收到工程竣工报告后28天组织验收B、实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见C、发包人在验收后28天内给予认可或提出修改意见D、验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可E、从第15天起，发包人承担工程保管及一切意外责任答案：ABD166.依照《建设施工合同(示范文本)》通用条款规定，提前竣工协议的内容主要包括()。A、承包人在保证质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施B、负责修改施工进度计划C、提前竣工所需的追加合同价款D、提前竣工时间E、发包人应为赶工提供方便的条件答案：ACDE167.工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括()。A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地B、提供和维护非夜间施工使用的照明C、开通施工场地与城乡公共道路的通道D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验答案：AC168.《合同法》规定的合同争议的解决方式有(.)。A、诉讼B、仲裁C、公证D、调解E、和解答案：ABDE169.预期违约的特征有A、其发生有预先性B、违约侵害的是合同权利人现实的权利C、违约侵害了合同权利人的期待债权D、包括在合同规定的履行期届满之前，合同一方向另一方明确表示其将不履行台同的主要义务E、违约发生时间是合同履行期限届满之后答案：ACD170.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括()。A、地震B、地面沉陷C、施工现场临近建筑物的火灾D、施工机械制动失灵造成的损失E、领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏答案：ABC171.缔约过失责任的构成应具备的条件包括A、一方有损失B、当事人有过错C、合同尚未成立D、合同已经成立E、当事人未按合同约定履行义务答案：ABC解析：（1）缔约过失责任是指合同订立当事人一方因违背其诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任；（2）缔约过失责任是缔约人故意或过失违反先合同义务时依法承担的民事责任；（3）缔约过失责任是当事人因过失或故意致使合同未成立、被撤销或无效而应承担的财产责任；（4）缔约过失责任是指当事人由于缔结合同之际具有过失，从而导致合同不成立、被确认无效或被撤销时，使对方遭受损失而承担的法律责任；（5）缔约过失责任是于缔约之际，因一方违背基于诚实信用原则而产生的保护、通知、协力、保密等先契约义务而致相对方信赖利益、固有利益遭受损失所应承担的民事赔偿责任。笔者认为，上述诸表述并无本质上的区别，综合而言，缔约过失责任是指订立合同过程中缔约一方当事人因违反诚实信用原则所应承担的先合同义务而造成对方信赖利益损失时所应承担的民事赔偿责任。172.依照《建设施工合同(示范文本)》通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。A、负责修改施工进度计划B、向承包人直接发出提前竣工的指令C、与承包人协商并签订提前竣工协议D、为承包人提供赶工的便利条件E、减少对工程质量的检测试验答案：CD173.在安全施工方面，应当由发包人承担的有A、安全防护措施费用B、提出安全防护措施C、实施安全措施D、因发包人原因导致的安全事故责任E、因承包人措施不利造成的安全事故责任答案：AD174.当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括()。A、工程照片B、工程师发布的各种书面指令C、施工许可证D、招标文件E、财务凭证答案：ABE175.债权人可以留置的合同包括A、建设工程B、保管合同C、运输合同D、加工承揽合同E、买卖合同答案：BCD176.下列关于竣工验收提法错误的有A、对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收B、竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书C、工程严禁任何部分甩项竣工D、工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日E、竣工验收合格的工程移交发包人使用答案：BCD177.下列关于竣工验收提法错误的有()A、对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收B、竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书C、工程严禁任何部分甩项竣工D、工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日E、竣工验收合格的工程移交发包人使用答案：BCD178.目前建设工程施工合同争议的调解主要有A、人民法院调解B、民间调解C、诉讼调解D、仲裁机构调解E、行政主管部门调解答案：ABDE179.下列有关违约金的表述中，错误的有A、合同中必须约定违约金B、约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C、约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行D、合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金E、违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务答案：ACD解析：A项,合同中不一定要约定违约金;C项,约定违约金过分高于实际损失,可以请求法院或仲裁机构予以适当减少;D项,合同中未约定违约金,按照赔偿损失的条款来执行。180.按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为A、工程师颁发接受证书之日B、实际通过竣工检验之日C、接收证书中确认的工程竣工之日D、工程实际移交之日E、业主提前占用工程之日答案：CDE181.监理单位的义务包括()A、选择承担工程项目建设的实施单位B、与承包商签订施工合同C、公正地维护有关各方的合法权益D、不得泄露与本工程有关的保密资料E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动答案：CDE182.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有()。A、质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B、抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C、抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D、可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E、所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权答案：BD183.下列选项中，对于按照《建设工程施工合同》(示范文本)通用条款规定，竣工结算时，发包人的违约责任描述正确的是()。A、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后28天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价B、发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款C、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，可直接委托拍卖公司拍卖该工程D、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖E、发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任答案：BDE184.根据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有()。A、采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动B、合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C、当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D、提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己贵任的条款E、当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释答案：ABE判断题1.施工合同工期为从开工日到施工合同专用条款中约定的全部内容完成的总日历天数，即合同签订时的工期。A、正确B、错误答案：A2.混同标志着合同权利和义务的终止。A、正确B、错误答案：A3.依据《合同法》的规定，投标书属于承诺。A、正确B、错误答案：B4.合同约定的工期内，由于地震所导致的施工现场承包人机械设备的损坏，由发包人承担责任。A、正确B、错误答案：B5.《房地产管理法》规定工业用地使用权出让的最高年限是50年。A、正确B、错误答案：A6.诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提出诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭胜诉权的制度。，A、正确B、错误答案：A7.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同属于可变更合同。A、正确B、错误答案：B8.合同信息管理的特点包括时效性、综合性和复杂性。A、正确B、错误答案：A9.非标准机械设备的结算一般分为三个阶段，即预付款、阶段付款和最终付款。A、正确B、错误答案：A10.当事人一方迟延履行主要债务，另一方当事人可以立即解除合同。A、正确B、错误答案：B11.仲裁庭可以由三名仲裁员组成。A、正确B、错误答案：A12.发包人在支付赶工费的情况下，有权要求设计人员比合同规定时间提前交付设计文件。A、正确B、错误答案：B13.清偿是指合同债权人按合同约定全面履行合同义务的行为。A、正确B、错误答案：B14.建设工程合同价应为中标人的投标价。.A、正确B、错误答案：B15.在工程建设的过程中，抵押是最为常用的一种担保方式。A、正确B、错误答案：A16.当事人在对方未对待履行合同义务之前有权拒绝其履行要求为同时履行抗辩权。A、正确B、错误答案：A17.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主应承担外币支付部分由于汇率变化的影响。A、正确B、错误答案：B18.担保合同是一种单务合同。.A、正确B、错误答案：A19.建设工程质量保修期限的确定是由当事人双方约定，但不