公园建设工程施工承包合同_第1页
公园建设工程施工承包合同_第2页
公园建设工程施工承包合同_第3页
公园建设工程施工承包合同_第4页
公园建设工程施工承包合同_第5页
已阅读5页，还剩6页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公园建设工程施工承包合同1.合同背景和目的本合同是由甲方（建设单位）和乙方（施工承包商）签订，旨在明确双方之间关于公园建设工程的相关事宜，包括工程范围、工期、质量标准、付款方式、违约责任等，以确保项目顺利进行。2.合同主要内容2.1工程范围2.1.1甲方委托乙方负责公园建设工程的施工，包括但不限于：-土地平整-园区道路、步道的建设-植被绿化-照明设施安装-喷泉、雕塑等景观建设2.1.2工程范围的详细要求将在双方签订合同后由甲方提供。2.2工期2.2.1工期为从合同签订之日起开始计算，双方应根据工程的复杂程度和规模协商确定工期。2.2.2如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.3质量标准2.3.1公园建设工程应符合国家有关建设工程的法律法规及标准要求。2.3.2乙方应按照甲方要求使用符合质量标准的材料，并严格按照施工图纸和技术要求进行施工。2.3.3如因乙方施工质量不合格导致工程需要重新修复或整改的，乙方应承担相应的费用和责任。2.4付款方式2.4.1工程款项的支付方式为按工程进度支付，具体支付方式将在双方签订合同时确定。2.4.2甲方应按时支付工程款项，如有延误，应支付相应的滞纳金。2.5材料和设备提供2.5.1材料和设备的采购责任由甲方承担，乙方应按照甲方要求及时提供相关材料和设备清单。2.5.2乙方应确保提供的材料和设备符合质量标准，如有质量问题，应及时更换或修复。2.6违约责任2.6.1如一方违反合同规定，使对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。2.6.2如乙方发生恶意拖延工期、违反环境保护规定、施工质量差等严重违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。3.合同变更和终止3.1合同变更3.1.1合同生效后，任何一方变更合同内容的意向必须以书面形式通知对方，并取得对方的书面同意。3.1.2合同变更需由双方共同签订变更协议，明确变更的内容、时间和责任。3.2合同终止3.2.1合同期满或双方完成工程目标后，合同自动终止。3.2.2在合同期间，如一方违反合同约定，且经对方书面通知后未在一定时间内改正，对方有权终止合同。4.争议解决4.1协商解决双方对合同的履行发生争议时，应通过友好协商解决。4.2仲裁解决如协商无法达成一致意见，双方同意提交争议给指定的仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决是终局的。5.其他条款本合同中未涉及的事项，双方可通过补充合同进行约定。合同补充协议应以书面形式签署，并对本合同具有同等法律效力。6.合同生效本合同经甲方和乙方签字盖章后生效，自合同签订之日起生效。本合同以正本和副本各一

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 中学教育

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论