挖机施工合同协议书_第1页
挖机施工合同协议书_第2页
挖机施工合同协议书_第3页
挖机施工合同协议书_第4页
挖机施工合同协议书_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

挖机施工合同协议书甲方：（委托人）：地址：电话：营业执照编号：乙方：（承包人）：地址：电话：营业执照编号：经甲乙双方磋商，就以下事项签订本合同：一、合同目的甲方为完成特定建筑工程项目，需要雇佣乙方提供挖机租赁和施工服务。二、施工内容甲方将为乙方提供必要的图纸和工程设计图纸，供乙方参考施工。乙方将为甲方提供需要的挖机设备，并根据甲方的要求进行施工。施工期间，乙方须确保挖机设备的正常操作，维护设备的完好性。三、施工期限根据项目要求，甲乙双方将商定合理的施工期限。如施工期限因甲方原因，需要延期，则须在延期前，向乙方提出书面申请，并得到乙方的同意。如施工期限因乙方原因，需要延期，则须在延期前，向甲方提出书面申请，并得到甲方的同意。四、施工费用甲方须向乙方支付一定的租赁费用，以及相应的施工费用。施工费用的计算方式为按照实际用工数目或者按照合同约定的方式计算。乙方在收到超过合同金额的施工费用时，须退回多余部分。五、施工质量乙方将为甲方提供高质量的施工服务，计划符合工程设计图纸的要求，严格遵守施工标准。如甲方发现乙方施工有质量问题，甲方有权申请乙方重新施工或要求乙方进行修复。六、保修期除另有约定外，乙方须提供施工项目完工后6个月的免费保修服务。如有放弃保修服务或延长保修期的要求，应在合同签署时或延长之前及时通知另一方。如保修期内有施工质量问题，甲方须及时向乙方提出，乙方需在一定的时间内解决问题。七、违约责任甲乙双方必须严格遵守合同约定，如有一方违反协议约定需承担违约责任。如甲方未按照合同约定支付租赁和施工费用，乙方有权要求甲方支付违约金及赔偿金。如乙方未按照合同约定提供租赁与施工服务，甲方有权要求乙方承担违约赔偿责任。八、解决争议本合同争议，双方应通过友好协商解决。若双方无法在友好协商中达成一致，则应向具有仲裁资格的仲裁机构提起仲裁。仲裁判决对双方均有约束力，如有必要可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、合同变更如有必要，甲乙双方可在合同签订后协商进行合同变更，变更内容应以书面形式确认并签字盖章。双方签订的本合同及其附件为本合同的整体，并且有着同等的法律效力。十、合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的服务期满或者提前终止后满足所有结算条件而终止。如有一方提前终止合同，须提前向对方提出书面通知，并支付违约金。合同终止后，乙方应及时归还甲方提供的挖机设备。十一、附则本合同如有未尽事宜，双方可协商制定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同的解释、补充及执行均适用中华人民共和国相关法律。此协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托人）签字盖

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论