村土地整理工程招标文件

土地平整小额工程施工招标文件招标编号：**项目名称：**县**镇**村土地整理招标人：**镇人民政府（盖章）法定代表人：（盖章）招标代理单位：**有限公司（盖章）法定代表人：（盖章）日期：二00九年九月目录第一部分投标人须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编写（四）投标文件的递交（五）开标、评标及定标（六）授予合同第二部分合同条款第三部分投标文件组成（格式）第四部分工程预算造价文件第一部分投标人须知一、投标人须知前附表项号条款号内容说明与要求1工程项目名称**县**镇**村土地整理2建设地点**县**镇**村3建设规模约2000亩4承包方式包工包料5质量标准合格6招标范围施工图纸中的内容并结合工程施工费预算表7要求工期施工总工期：300日历天，8资金来源上级拨款9投标人资质等级要求具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级或主营市政公用工程施工总承包三级及以上资质并具有安全生产许可证且投标人是莆田市内**注册的具有独立法人的企业.。10资格审查方式资格后审11踏勘现场招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场项号条款号内容说明与要求12网上澄清和修改投标人对招标文件、工程审核后预算书、施工图纸等存有异议的，可不署名于2009年9月21日12时前登录在**县招投标中心网将疑问材料向招标人提出（应列明招标项目名称和编号），招标人于2009年9月22日9：30时前在**县招投标中心网上公布修改内容。13投标有效期为：60日历天（从投标截止之日算起）14投标保证金人民币70000元16根据闽财指[2009]410号总投资约416万为省财政厅、省国土厅预算单价。17投标文件份数正本一份，副本叁份。18投标文件提交地点及截止时间收件人：**有限公司地点：**县自来水公司办公楼五层时间：2009年9月23日15时30分19开标开标时间：2009年9月23日15时30分地点：**县自来水公司办公楼五层20评标方法21履约保证金投标人提供的履约保证金为合同价款的10%元备注（一）总则1工程说明1.1项目名称：**县**镇**村土地整理1.2建设地点：**县**镇**村1.3建设规模：约2000亩；1.4承包方式：包工包料1.5质量标准：合格1.6招标范围：以施工图纸中的内容并结合工程施工费预算表1.7施工总工期：300日历天，1.8资金来源：上级拨款2获取招标文件方式投标人直接从**县招投标中心网站下载小额工程的招标信息，需要施工图纸的，直接向招标人（招标代理机构）联系购买。3投标人的资格资质要求3.1具备承担本招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级或主营市政公用工程施工总承包三级及以上资质并具有安全生产许可证且投标人是莆田市内**注册的具有独立法人的企业。项目负责人须是申请人本企业职员（以建造师注册证书或临时建造师注册执业证书上的工作单位为准），具备水利水电或市政专业注册建造师（含临时）二级及以上资质且目前无在建工程项目。3.2近三年内，未曾被市县区级以上相关行政监督部门记入不良行为的。4投标有效期：60日历天（从投标截止之日算起）。5投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。6本招标工程项目不允许转包、分包。7本文件依据闽国土资文（2003）77号、仙国土资[2009]161号、市政府莆政综[2007]224号、仙政文[2009]46号文制定。招投标活动的有关问题处理按照闽国土资文（2003）77号、仙国土资[2009]161号、市政府莆政综[2007]224号、仙政文[2009]46号文件执行。（二）招标文件8招标文件招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、工程预算书、工程量清单、施工图纸、修改和澄清的答疑文件组成。9现场踏勘9.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。9.2参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。9.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。10招标人不组织投标答疑会。11招标文件的澄清及修改投标人对工程情况和招标文件（含工程审核后预算书）有疑问的可于2009年9月21日12：00前直接登录**县招投标中心网（.**.cn）向招标人提出（应列明招标项目名称和编号）。招标人将于2009年9月22日9：30前在**县招投标中心网上公布澄清及修改的答疑内容。12预算价为省财政厅、省国土厅预算单价。13工程发包价工程发包价以省财政厅、省国土厅预算相关子项目综合单价为基价下浮12%，即中标人的相关子项目中标综合单价=以省财政厅、省国土厅预算相关子项目综合单价为基价×（1-下浮率）。本工程下浮率为12%。中标人的中标相关子项目综合单价×相应子项目实际完成工程量的累加即为工程发包价。14合同总价款本工程采用单价包干。工程量按实结算。15投标保证金的缴交和退还15.1投标保证金金额为人民币:70000元整（￥=70000\*CHINESENUM2柒万元），投标人必须按规定向**县招投标中心交纳；未按规定要求交纳投标保证金的投标将被拒绝，投标保证金有效期为开标之日起60日历天。银行帐户名称：**县招投标中心开户行：农业银行**支行帐号：005064或开户行：中国**银行**县支行账号：1404140815.2投标保证金手续须在截标前自行办妥。投标保证金应当通过投标人开户行基本帐户转入招标人指定的银行专户，并写明投标项目名称。缴交时间确认以招标文件指定银行对帐单上加盖公章的日期为准。投标人的投标保证金汇款单上没有体现投标项目名称，则视为该投标人未提交投标保证金。截标时，县招投标中心应当负责查询该项目投标保证金入帐情况，并及时通知招标人。15.3开标完成后，未中标的投标人的保证金次日退还至其基本账户，中标人的投标保证金在签订施工合同后五日内退还至其基本账户。15.4发生下列情况之一，投标保证金将被没收：(1)开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；(2)中标人放弃中标的或不按规定签约的；(3)中标人在规定的期限内未提交履约保证金的；16投标工期及质量16.1本招标工程项目总工期不超过300日历天，逾期未能完成，将按每日1000元赔偿招标人损失。16.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。17工程预算价编制说明17.1工程预算价须由具有资质单位按照招标文件要求和有关计价规定编制并加盖相应专业资格的概预算人员章或造价工程师执业专用章。17.2工程预算价编制原则：工程预算价应力求与市场的实际变化相吻合，要有利于竞争和保证工程质量与安全。17.3工程预算价执行的定额标准17.3.1编制办法闽财建［2007］57号文关于转发财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准的通知。1、《土地开发整理项目预算编制暂行规定》；2、《土地开发整理项目预算定额》；3、《土地开发整理项目施工机械台班费预算定额》。4、定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。17.3.2《福建工程造价信息》2009年第1期，人工单价按照七类工资区计算。17.3.3本工程税率按3.381%计取。17.3.4招标人编制工程预算价时，以省财政厅、省国土厅预算相关子项目综合单价依据，其单价已考虑=1\*GB3①因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械价格变化；=2\*GB3②因天气、地形、地质等自然条件（不可抗力的除外）变化而采取的临时措施。=3\*GB3③预算定额更新、材料二次运输、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、排污费及环保噪音费及除战争和烈度7度及以上地震以外可能发生的一切风险因素。18工程合同价控制18.1本工程采用固定单价包干，本次招标的工程量清单仅作为投标报价依据，不作工程结算依据。工程量按现场实际经业主签证的工程量为准进行结算。18.2工程结算办法：1）工程量按实签证，单价根据以下方法确定：A、在工程量清单内的项目，根据省财政厅、省国土厅预算的综合单价及下浮率计算（本工程下浮率为12%）。B、不在工程量清单内的项目，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用定额、价格信息及本工程下浮率计算。C、若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。2）材料价格确定A、省财政厅、省国土厅预算的工程预算书中的材料价格明细表已有的材料，根据省财政厅、省国土厅工程预算书中的材料价格明细表所列的材料单价及本工程下浮率计算。B、省财政厅、省国土厅工程预算书中材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及本工程下浮率计算。C、上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定。19材料价格风险控制19.1因招标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差应由招标人承担；因投标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差应由投标人承担。招标人未按合同约定支付工程进度款的，因此造成的损失由招标人承担。20主要材料、设备要求本工程使用主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌：（三）投标文件的编写21投标文件的组成21.1投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。21.2投标文件由下列内容组成。21212121基本账户开户许可证（或开户核准通知书）的复印件21.2.5注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证2121.3资格后审需提供证书原件：有效的营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证、基本账户开户许可证（或开户核准通知书）、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证B证、交纳投标保证金缴款凭证。（原件递交时无需密封）（四）投标文件的递交22投标文件的密封及标记投标文件（正本一份、副本三份）应密封完整。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③“开标时间前不得开封”的字样；④投标人的名称、地址与邮政编码。外包封应密封完好并在接缝处加盖投标人公章并由投标人法定代表人或其授权代理人盖章，否则招标人不予接收。23投标文件的提交和投标截止时间23.1投标文件提交截止时间2009年9月23日15时30分，提交投标文件地点为：23.2投标人须随带个人身份证、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、投标保证金交纳凭证参加开标会。23.3存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：（1）投标文件逾期送达的；（2）投标文件外包封未按要求密封或盖章的；（3）投标人代表未随带有效身份证的；（4）投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；（5）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的；（6）未按规定交纳投标保证金。未按招标文件要求提供相关证件原件；23.4到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。（五）开标、评标、定标24开标24.1开标会定于2009年9月23日15时30分在**24.2开标程序：(1)招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位；(2)确定进入公开抽取程序的合格投标人名单，并由招标人当场公布；(3)随机抽取确定中标人。25评标25.1招标人或招标代理机构对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。25.2投标文件或投标人存在下列情形之一的，应当作为不合格标处理，不得进入随机抽取程序：25.2.1投标人非莆田市内**注册的具有独立法人的企业，不符合规定资质条件且或因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人；25.2.2投标单位未能按招标文件要求提供证书复印件或证书复印件提供不全的25.2.3未按招标文件要求提供相关证件原件（有效的营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证、基本账户开户许可证（或开户核准通知书）、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证B证、交纳投标保证金缴款凭证）进行核对的；25.2.4投标承诺函未按要求格式填写或签字、盖章的；25.2.5投标人的承诺不满足招标文件要求的；25.2.6证书复印件未加盖投标人公章的；25.2.7近三年内，曾被本市县区级以上相关行政监督部门记入不良行为的。26确定中标人26.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。26.1.1招标人或招标代理机构宣布抽取规则；26.1.2按提交投标文件的顺序，由每个审查合格的投标人公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人；26.1.3招标人公开随机抽取其中一个号码，该号码所对应的投标人即为中标人；26.2招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后入档。26.3经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定该投标人为中标人。26.4招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在**县招投标中心和招标人所在单位公示。27中标通知在开标完成后10日内根据中标结果，招标人以“中标通知书”的形式通知中标人。（六）授予合同28签订合同28.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。28.2招标人应在签订施工合同后十五日内将施工合同原件提交相关行政监督部门备案。28.3中标单位逾期不与建设单位签订施工合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。29履约担保中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同价款的10%元。履约保证金以现金或保函的形式提交。履约保证金返还办法：履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明报请终止履约担保。第二部分合同主要条款一、合同采用文本1工程施工合同按《水利水电土建工程施工合同条件》(GF－2000－0208.第二版.2000年版)第一、二部分；通用合同条款不得更改，并可结合本工程实际情况制订专用合同条款。二、合同条款第一部分通用合同条款见水利部、国家电力公司和国家**行政管理局于2000年2月联合颁布的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）第2版（2000年版），第一部分，《通用合同条款》。第二部分专用合同条款专用合同条款的各条款是补充和修改《通用合同条款》中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准。《通用合同条款》中未补充和修改的部分仍有效。1词语涵义1.1有关合同双方和监理人的词语（1）发包人：（2）监理人：指由发包人委托对本合同实施监理的当事人。1.3有关工程和设备的词语主体工程：（2）单位工程指以下工程：待监理单位确定。3合同文件的优先顺序除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：协议书（包括补充协议）中标通知书；投标报价书；专用合同条款；通用合同条款；技术条款；图纸；已标价的工程量清单；经双方确认进入合同的其它文件。4发包人的一般义务和责任4.4提供施工用地删去本款全文，并代之以：发包方负责办理工地范围内的征地和移民，向承包方提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。5.2提交履约担保证件承包人应按第6条的规定向发包人提交履约保证金。5.3及时进点施工本款作如下修改:承包人应在签定合同后7天内及时调遣人员和施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。5.6办理保险承包人应对其施工设备和自身人身安全等进行投保。5.12为其他人提供方便承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。5.15其它一般义务和责任⑴承包人应接受工程质量监督和工程安全鉴定单位的检查，并及时提交相关的自检报告。⑵承包人应努力做到保证竣工资料编制与施工同步进行，保证竣工资料的完整性和准确性。⑶本合同工程承包人自行开采的当地材料，其所发生地一切费用由承包人自行承担。6履约担保履约担保形式本款中采用现金或银行保函形式，担保金额为合同价款的10%元。履约担保证件的有效期删去本款全文，并代之以：履约保证金自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效。履约保证金在其有效期结束后14天内退还给承包人。7监理人和总监理工程师监理人的职责和权力本款(2)项补充：监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：⑴备用金的使用；⑵按第11条规定，批准工程的分包；⑶按第20条规定，确定延长完工期限；⑷按第39条规定，当变更引起的合同价格（与变更有关的单位工程的合同价格相比）变化时，在发包单位的授权范围内作出变更决定。⑸重大变更；⑹影响工期、质量、合同价格等其它重大决定。尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为清除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人按第39条规定增加相应的费用，并通知承包人。11分包工程分包应经批准本款中“经监理人同意的分包工程不允许分包人再分包出去”改为“本工程不允许分包”。承包人的职员和工人“……派遣或雇佣技术合格……”改为“……派遣技术合格……”12.2承包人项目经理（项目负责人）⑶承包人应按资格承诺的项目经理到位,施工过程中如需更换项目经理，需提前7天将拟代之以相当资历（投标时要求的项目经理资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移交清楚后方可离开。擅自变更项目经理一人（次）罚款壹拾万元人民币。13承包人人员管理13.1承包人人员的安排⑴“……所在地或其它地方雇佣的所有职员……”改为“……所在地所有职员……”⑵承包人应按业主、监理人批准的施工组织设计承诺的技术主管等主要管理人员到位,施工期间中如需更换技术主管等，需提前7天将拟代之以相当资历（投标时要求的技术主管资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移交清楚后方可离开。擅自变更技术主管一人（次）罚款=5\*CHINESENUM2伍万元人民币。擅自变更主要管理人员一人（次）罚款=10000\*CHINESENUM2壹万元人民币。13.2提交管理机构和人员情况报告“……通知后84天内………”改为“……通知后15天内………”14材料和工程设备的提供14.1承包人提供的材料和工程设备第（1）款更改为：为承包人采购材料设备：本工程所用的材料和设备均有承包负责采购、运输、验收、保管。15承包人材料和设备管理本款增加如下内容:对施工进度起关键作用的施工设备，若未按签订协议书时商定的设备进点计划按时进场，每滞后一天，罚款1000元人民币。16交通运输16.1场内施工道路删除本款⑶全文，全文代之以：承包人应在自己承建的工地范围内修建施工道路和交通设施。承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人监理人和其他承包人使用。16.2场外公共道路本条款(1)改为“承包人的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税费等一切费用(含三类费用)由承包人承担。”进度计划17.1修订进度计划⑴“……指示在28天内……”改为“……指示在10天内……”“……计划后的28天内……”改为“……计划后的10天内……”17.2提交资金流估算表本款补充下表。资金流估算表金额单位：年份季度完成工作量付款保留金扣留其它应得付款18工程开工和完工开工通知本工程施工准备时间为5天。监理人应在本合同签订后5天内发出开工通知。18.3承包人延误进点承包方在接到开工通知后5天内未及时进点组织施工，…。18.4完工日期本合同全部工程总工期为180，单位工程和部分工程的要求完工日期如下表。要求完工日期表序号项目及其说明要求完工日期123全部工程完工20工期延误20.1发包人的工期延误删去本款⑴⑵⑶⑷。删去本款⑹全文，并代之以：不能预见，不能避免、并不能克服的异常恶劣的气候条件。20.2承包人要求延长工期的处理⑴“……通知后28天内，……”改为“……通知后15天内，……”⑵“……结束后14天内，……”改为“………结束后7天内，……”20.3承包人的工期延误由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过50000元。21工期提前21.1承包人提前工期承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数，承包人可获得每天0的奖励金。22质量检查的职责和权力承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后的15天内，提交一份内容包括质量检查机构及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。23材料和工程设备的检查和检验23.1材料和工程设备的检验和交货验收本款（1）项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收，”改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收。23.2额外检验和重新检验额外检验和重新检验需发包人同意。24现场试验24.1现场材料试验“承包人应在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和设备，…….”改为“承包人应在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和经计量检定机构检测合格的设备，…….”27测量放线27.1施工控制网监理单位应在开工日期后5天内，向承包方提交测量基准点、基准线和水准点及其它方面资料；承包方应在开工日期后2天内，将施工控制网提交监理单位审批。27.3监理人使用施工控制网本款中“其他承包人需使用上述施工控制网时，应按5.12款的规定办理。”改为“其他承包人需使用上述施工控制网时，承包人应提供必要的方便。”28文明施工28.1治安保卫删去本条款(2)，并代之以下文：（2）承包人应做好其管辖区（包括施工工地和生活区）的治安保卫工作，其费用由承包人承担。28.2施工安全删去本条款(3)，并代之以下文：（3）承包人应做好其管辖区（包括施工工地和生活区）的消防工作，并配备必要的专职人员、消防设施和救助设施，其费用由承包人承担。计量31.2完成工程量的计量(1)“承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，……”改为“承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的单元质量合格的工程进行准确计量，……”32预付款32.1本工程不预付工程款；33工程进度付款按月结算，按核定完成工程量的80%拨付。当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算审核后，再支付至工程结算经审计后总价的90%，余下的10%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。若中标人对其施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。33.1月进度付款申请单删除本条款（2）（3）（4）（6）。34保修金本款（1）更改为：（1）监理人应从第一个月开始，在给承包人的月进度付款中扣留20％，在工程结算经审计后15天内付工程度款至90％，留10％作为保修金，待保修期满及项目经审计核定后，28天内付清。37物价波动引起的价格调整38法规更改引起的价格调整39变更39.1变更的范围和内容本款内容增加：监理人的变更指示须征得发包人同意。(6）“……完工日期或改变已批准的施工顺序；”更改为“……完工日期或因非承包人原因改变已批准的施工顺序；”变更的处理原则（3）本次招标的工程量清单仅作为投标报价依据，不作工程结算依据。工程量按现场实际经业主签证的工程量为准进行结算。发生以下情况不予调整：=1\*GB3①因市场变化、政策性调整导致材料价格变化；=2\*GB3②因天气、地形、地质等自然条件（不可抗力的除外）变化而采取的临时措施。=3\*GB3③预算定额更新、材料二次运输、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、排污费及环保噪音费及除战争和烈度7度及以上地震以外可能发生的一切风险因素。（4）发生工程量，按下列办法计算相关费用：1）工程量按实签证，单价根据以下方法确定：A、在工程量清单内的项目，根据审核后的工程预算的综合单价及下浮率计算（本工程下浮率为20%）。B、不在工程量清单内的项目，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用定额、价格信息及本工程下浮率计算。C、若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。2）材料价格确定A、审核后的工程预算书中的材料价格明细表已有的材料，根据审核后的工程预算书中的材料价格明细表所列的材料单价及本工程下浮率计算。B、审核后的工程预算书中材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及本工程下浮率计算。C、上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定。39.4变更的报价（1）“……变更指示后28天内……”改为“……变更指示后15天内……”40备用金取消本条文。41承包人违约41.2对承包人违约发出警告“……警告后的28天内……”改为“……警告后的7天内……”41.3责令承包人停工整改“……警告后的28天内……”改为“……警告后的7天内……”41.4承包人违约解除合同“……整改通知28天后……”改为“……整改通知10天后……”41.9违约责任（增加本款）(1)承包人发生41.1款规定的违约行为后，应按监理人的要求进行整改，造成工期延误的，按专用合同条款20.3款承担逾期完工违约金。(2)发包人按照41.4款规定解除合同的，承包人应当按照合同价的20％支付给发包人，作为违约金。(3)发包人可在支付给承包人的工程款或履约保证金中直接扣除违约金。44争议调解删除本条款全文。45争议的友好解决本条款作如下修改：发包人和承包人或其中一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，争议双方应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，亦可提请行业主管部门以寻求友好解决。46仲裁或诉讼46.1仲裁删除本条款全文。46.2诉讼发包人和承包人因本合同发生争议，协商不成时，任一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼。48工程保险和风险损失的补偿。48.1工程和施工设备的保险条款（1）更改为：发包人负责办理建设工程和施工场地中发包方人员生命保险。承包方负责办理承包人在施工场地人员生命财产、机械设备的保险及按规定需投保的内容，费用包含报价内。49人员的工伤事故49.2人员的工伤事故的赔偿“……其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。”改为“……其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费、律师代理费和其它有关费用。”50人身和财产的损失50.4第三者责任险（包括发包人的财产）。本条款更改为：承包人负责办理第三者责任险，费用包含报价内。“……其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。”改为“……其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费、律师代理费和其它有关费用。”51施工要求51．1砼衬砌及水泥砂浆抹面防渗前，应先清除渠内的杂草、淤泥，原浆砌体表面冲洗干净，打掉松动、老化的勾缝，以利砼或水泥砂浆与原砌石面牢固结合。51.2施工时浇筑顺序为先底板后渠墙，渠底板浇筑要求用振捣器，振捣密实，渠墙应分层浇筑。砼防渗浇筑完后，应立即用原浆收面，做到表面平整光滑，无蜂窝麻面，并注意洒水保潮，保温防冻。51.3对渠道右内坡、靠山体一侧（或深挖方地段）坡面的砼衬砌及水泥砂浆抹面防渗，石料浆砌体挡土墙应参照规范埋设排水管。51．4“施工方案图纸备注栏内无注明淤土外运的渠段淤土，应就近堆放在渠堤外，备注栏内有注名淤土外运的渠段淤土堆放地点，由施工单位自行解决”。51．5施工用水、用电：施工用水可以从渠道或溪道就近取水，施工用电应自备柴油机解决或采用就近380V电源接线，施工用水、电由施工单位自行解决。51.6伸缩缝计算规则：不管砼防渗伸缩缝或水泥砂浆防渗伸缩缝，计算方法均为：伸缩缝横断面深度×渠道防渗横断面长度，单位为㎡。51．7未尽事宜，请参照相关规范执行。52工程保修52.1保修期本合同工程的保修期为一年。三、技术条款按《水利水电工程施工合同技术条款》(GF－2000－0208.第二版.2000年版)及施工图纸要求的规范、标准、规程、图集等执行。四、协议书4.1协议书协议书（格式）合同名称：合同编号：（发包人名称）(以下称发包人)拟修建工程，接受了（承包人）(以下称承包人)的投标，双方达成如下协议，并于年月日签订了本协议书，合同总金额为人民币(大写)元。1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。2、本合同包括下列文件：(1)协议书(包括补充协议)；(2)中标通知书；(3)投标报价书；(4)专用合同条款：(5)通用合同条款；(6)技术条款；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)经双方确认进入合同的其它文件。上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效，6、本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，其余副本由发包人分送有关单位。发包人：（名称）承包人：（名称）(盖单位章)(盖单位章)法定代表人法定代表人(或委托代理人)(签名)(或委托代理人)(签名)地址：地址：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：帐号：帐号：注：若承包人为联合体，除责任方外，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。第三部分投标文件的组成（格式）土地平整小额工程施工投标文件（本）招标编号：项目名称：招标人:投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：(签字并盖章)投标人地址:投标人邮政编码：编制时间：一投标文件的组成1投标承诺函2法定代表人资格证明书3法定代表人授权委托书4有效的营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证、基本账户开户许可证（或开户核准通知书）、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证复印件5投标保证金缴款凭证复印件1、投标承诺函致：{招标人名称}1、根据你方招标工程项目编号为{招标编号}的{招标工程项目名称}工程招标文件，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以省财政厅、省国土厅预算相关子项目综合单价为基价×（1-12%）×相应子项目实际完成工程量的累加即为工程发包价作为承包价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。3、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期{工期}日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到标准。4、一旦我方中标，我方将派为本工程项目负责人（具有水利水电工程或市政专业二级及以上注册建造师（含临时）资质），该项目负责人无承担其他在建工程施工任务。5、如果我方中标，我方将按照规定提交金额