钢结构工程施工招标文件

xxxxxx项目xxx钢结构工程施工招标文件招标文件编号：xxx号招标人:法定代表人（或授权代理人）：二○一四年一月十七日目录HYPERLINK目录 ②投标人业绩需根据此次投标项目性质，填写类似工程业绩，作为业绩评分标准。(4)项目经理业绩、标书质量：业绩（0～4分）、标书质量（0～1分）（说明：评委要根据有效投标资料、证书、业绩、市场行为等证明材料综合比较后评分。）33.5计算投标人得分时，根据评委计分，去掉一个最低分，去掉一个最高分，算术平均为最后得分（小数点后保留两位，四舍五入）。33.6推荐中标候选人的方法：评标组按综合因素得分高低顺序推荐前3名为中标候选人，并标明排列顺序。33.7中标人的确定：招标人在评标组推荐的中标候选人中确定中标人。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定其他中标候选人为中标人。33.8中标价的确定：当中标人的投标报价高于合成标底时，合成标底为中标价；当中标人的投标报价低于合成标底时，中标人的投标报价为中标价；如果上述中标价仍高于招标人的标底价时招标人的标底价为中标价。七、合同的授予34．合同的授予标准。35．招标人拒绝或接受投标的权力35.1尽管有本须知第30条规定，招标人不受合同授予投标报价最低的投标人或所有投标人的约束，招标人在发出中标通知书前任何时候，均有权依据评标组的评标报告接受或拒绝任何投标。36．中标通知书36.1招标人依法确定中标人后，向中标人发出中标通知书。36.2招标人在发出中标通知书的同时，将中标结果通知未中标的投标人。37．合同书的签订37.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。另外：37.2中标人如不按本须知第37.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，没收其投标保证金，并赔偿给招标人造成的损失，同时依法承担相应法律责任。38．履约担保38.1合同书签署前中标人须向招标人提交金额为合同总额5%的履约保函（格式详见附件）。也可提供履约保证金（可以是支票、银行汇票），履约保证金可采用银行转账、现金的方式在合同书签署前向招标人支付。履约保证金在工程竣工验收后10日内返还（不计息）。

附：银行履约保函格式承包单位名称：xxx有限公司鉴于（下称“分包人”）已保证按（下称“承包人”）工程合同施工和竣工该工程（下称“合同”）。鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包人履行本合同责任的保证金；本银行同意为承包人出具本保函；本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币元的责任，承包人在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向银行提出要求的权力。本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。本保函直至工程质量保修书签署后28天内一直有效。银行名称：（盖章）银行法定代表人：（签字、盖章）地址：邮政编码：日期：年月日

第三章施工合同主要条款建设工程劳务分包施工合同工程承包人：xxx有限公司（甲方）劳务分包人：XXXXXXXXXX公司（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于业主（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务（扩大）分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：劳务分包人负责上述范围内建筑安装工程的施工。施工中实行包工包料，劳务分包人向承包人出具营业税发票或劳务发票。劳务分包人所有报验、各种文件报表及参与各项工作的资料需由承包人审核，经允许才能以承包人的名义参与各项工作；承包人（xxx有限公司）负责各种文件报表的签署。3、分包工程工期开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天合同签订后5天内，现场必须开工；合同工期依约定的绝对工期开始计算，若不能按规定时间开工，每拖延一天，扣违约金5000元，但合同总工期不变；如在承包人规定的开工日期15天内不能开工，承包人有权终止合同。开工后必要时要求施工人员24小时连续作业，如果进度、质量达不到承包人要求，承包人有权单方面随时调整合同工程量，必要时可单方面终止合同。4、质量标准及文明施工要求工程质量：按总包合有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格的等级。文明施工要求：分包人应按照xxx建设及xx重钢企业统一标准执行标准化着装标准化施工及统一化管理。5、合同工程价款根据本合同工程劳务分包的范围和内容，合同工程价款为（大写）万元（其中：各专业分别万元）。此价款已包括实施完成本合同工程项目所需的直接费、间接费、材料费（不包含甲供材料）、措施费、规费、税金；包括缺陷修复和由于施工引发的刑事、民事赔偿等所需费用。有关政府机关向分包管理人征收的各项管理费由分包管理人交纳，如需承包人代交，由承包人从本合同应付款中扣除。本工程的合同价款，除本合同17．3规定的情况外，均为一次包死，不再调整。6、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本合同工程施工总承包合同；（4）本合同工程施工专业承包合同；（5）本合同工程招标文件；（6）本合同工程投标文件。7、图纸、标准规范7．1承包人应在工程开工3天前，向分包人提供图纸一套，与本合同工程有关的标准图分包人自备。7.2除本合同工程总包合同另有约定外，本协议适用标准规范（见第四章）8、总包合同8．1发包人应提供工程总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份工程总包合同或专业承包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。8．2分包人应全面了解工程总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。9、项目经理9.1承包人委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为，职务：，职称：。9.2分包人委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为，职务：，职称：。分包人项目经理必须到施工现场组织、指挥施工管理，项目经理不到现场，工程不能开工；开工后，项目经理必须坚持在现场工作，严格执行承包人的相关制度、认真履行职责，否则分包人承担违约责任。承包人认为不称职的项目经理，承包人有权要求分包人更换项目经理，分包人应无条件接受。如分包人未按上述要求执行或擅自更换项目经理，应处以合同总价5%的罚款。10、承包人义务10．1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行工程总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；10．2除非本合同另有约定，承包人完成分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在开工前7日前向分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：能满足连续施工条件。（2）在开工前完成劳务作业所需的水、电源及施工道路；（3）在开工前向分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；（4）在开工前向分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：分包人；10．3负责统一制定各项管理目标，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；10．4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；10．5统筹安排、协调管理分包人独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电；10．6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备；10．7按本合同约定，向分包人支付分包工程价款；10．8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。11、劳务分包人义务11．1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；11．2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月22日前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；11．3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求，确保工程质量达到约定的标准；编制合理的施工组织设计，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；11．4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；11．5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；11．6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；11．7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；11．8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给分包人使用的机具、周转材料及其他设施（如有时）；由于不按规定操作导致的机具损耗，周转材料浪费及其他设施损坏，由分包人负全责，并承担相应费用。11．9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。11．10除非本协议另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。12、安全施工与检查12．1劳务分包人应对进入现场的任何人进行安全教育、监督和检查，由此而导致的安全事故，由劳务分包人承担一切责任。劳务分包人要严格按照“一标三规”（JGJ59—99、JGJ46—88、JGJ80—91、JGJ88—92）标准和承包人要求组织施工，并首先通过承包人组织的各施工阶段安全文明工地检查验收,施工现场必须达到：省部级安全文明工地。若阶段检查安全文明工地未达到标准，劳务分包人要承担违约责任，按本合同条款25.4款的约定，向承包人偿付违约金。劳务分包人要随时接受承包人派驻的工程师、监理、政府有关部门安全检查人员的监督、检查和所扣违约金。要采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。12．2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。13、安全防护13．1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用包括在合同价款中。13．2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。13．3劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，承包人制定采购标准，安全用品经有关部门检验合格承包人确认，由承包人统一标识后，劳务分包人方可供应。14、事故处理14．1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。14．2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。15、保险15．1施工开始前，劳务分包人必须对施工场地内的自有人员生命财产办理保险，劳务分包人需向承包人及发包人提交其为自有人员办理生命财产保险的证明。15．2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，劳务分包人必须先办理或获得保险后方可使用。15．3工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围（内容）为：承包人施工范围内人员、材料、设备。15．4劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：分包人施工范围内人员、材料、设备。15．5保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。16、材料、设备供应本工程不包含甲供材料及设备。17、合同工程价款及调整17．1本工程的合同价款采用下列任何一种方式计算：双方约定选择（1）。（1）固定劳务分包工程报酬（含劳务、材料（不包括甲供材料）、施工机械、利润、管理费、措施费、规费、税金）；（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。17．2本工程的合同价款，除本合同17．3规定的情况外，均为一次包死，不再调整。17．3双方约定的情形：设计变更（包括修改、补充图）、经承包人确认的特殊措施方案增加的工程量和由承包人原因造成返工的工程量按原计算办法计价，可以调整合同价款。17.4调整方法：设计变更（包括修改、补充图）、特殊措施方案增加的工程量和由承包人原因造成返工的工程量，由劳务分包人按河南省现行施工图预算编制的有关规定和承包人对编制预算的要求编制预算，经承包人审核确认，再按本合同价款对原定额预算降低的比率%进行调整后，作为追加的合同价款。如果降低后的造价低于直接工程费的，按照承包人审定预算的直接工程费进行取费，但是只计取措施费、规费和税金，作为追加的合同价款。18、工程量的确认18．1劳务分包人每月22日前按工程实际相象形象进度提交已完工程量报告，报现场监理工程师，由监理工程师通知承包人工程师和劳务分包人在10天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，劳务分包人为计量提供便利条件并派人参加。工程师不按约定时间通知劳务分包人，致使劳务分包人未能参加计量，计量结果无效；劳务分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。对劳务分包人超出设计图纸和劳务分包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。对达不到协议规定质量标准的工程量，工程师不予计量。19、合同工程价款的支付19．1双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：劳务分包人根据总监理工程师和承包人工程师批准的当月已完的工程量报告，对比工程形象进度比例，填报月付款申请报表，承包单位根据工程师在月付款申请上签署的审核意见，在扣除按合同条款规定应扣除的预付款、违约金、各类罚款及承包人应扣除的各项费用后，支付给劳务分包人。（1）月工程进度款，在确认计量结果后15天内，支付给劳务分包人，月进度款支付金额不超过当月审核金额的80%。（2）累计支付额不得超过合同价款的80％。办理完竣工结算后累计支付款额不得超过合同总价（含调整价款）的90%；外部审计完后支付至95%，尾款5%转为质保金，待约定的工程保修期满后按《工程质量保修协议》的约定一次结清。19．2劳务分包人招聘的劳务公司员工，进出必须在劳务分包人劳资部门登记备案，并且在当地劳动局、公安派出所、承包人财务部登记备案。劳务分包人每月向劳务人员核发的工资，按备案人员名册编制明细，并委托承包人财务部在每月结算付款前，从应付结算款中直接支付到劳务人员银行工资卡中，余款再拨付到劳务分包人在合同中约定的银行账户。19．3本合同确定调整的合同价款、工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，双方共同确认后应与上述合同价款同期调整支付。20、施工机具、周转材料供应本合同承包人不予提供。21、施工变更21．1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并协助分包人获取变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。21．2因变更导致协议价款的增加及造成的劳务分包人损失，经承包人确认并认可后，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。21．3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加合同价款。21.5承包人对设计变更应先由造价公司计算造价，经双方按本合同约定的计算原则签字确认追加合同价款后，方可施工。21.6设计变更（包括修改、补充图纸）费用合同签订的时间原则上工程竣工后一次签订，对投资较大、影响进度款支付的设计变更，双方协商一致后，可随时签订补充合同。22、施工期间隐蔽工程和中间验收22．1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，劳务分包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。劳务分包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，劳务分包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，劳务分包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。22.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向劳务分包人提出延期要求。22.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，劳务分包人可进行隐蔽或继续施工。22.4重新检验无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，劳务分包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。23、施工配合23．1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。23．2劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。23.3工程试车（若有）（1）双方约定需要试车的，试车内容应与劳务分包人分包的安装范围相一致。（2）设备安装工程具备单机无负荷试车条件，劳务分包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。劳务分包人准备试车记录，承包人根据劳务分包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。（3）工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向劳务分包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。（4）设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人，承包人再通知劳务分包人。通知包括试车内容、时间、地点和对劳务分包人的要求，劳务分包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。（5）由于劳务分包人施工原因试车达不到验收要求，劳务分包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。（6）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，劳务分包人可继续施工或办理竣工手续。分包人24、竣工验收与结算24．1竣工验收（1）工程具备竣工验收条件，劳务分包人按国家工程竣工验收有关规定，经承包人正式委托以承包人的名义组织劳务公司整理并向承包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由劳务分包人按国家计委（计建设［1990］1215号文）《建设项目（工程）竣工验收办法》的规定整理技术文件材料；交工验收时技术材料一并提交承包人。承包人要指导并给予协助。（2）承包人收到竣工验收报告28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。劳务分包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。（3）工程竣工验收通过，劳务分包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按承包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为劳务分包人修改后承包人验收确认的日期。24．2竣工结算（1）工程竣工验收报告经承包人认可后28天内，劳务分包人向承包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。（2）承包人收到劳务分包人递交的竣工结算报告及结算资料后，给予确认或者提出修改意见。承包人确认竣工结算报告后通知财务部向劳务分包人支付工程竣工结算价款。劳务分包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。（3）工程竣工验收报告经承包人认可后28天内，劳务分包人未能向承包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，承包人要求交付工程的，劳务分包人应当交付；承包人不要求交付工程的，劳务分包人承担保管责任。（4）双方按照合同条款约定的合同价款调整内容，先办理补充合同追加合同价款，再办理工程竣工结算。24.3质量保修（1）劳务分包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的规定，对交付承包人的工程在质量保修期内承担质量保修责任。本工程保修期限以总包部要求为准。（2）质量保修工作的实施：劳务分包人应在工程竣工验收之前，与承包人签订质量保修书，作为本合同附件(附件2)。24．4劳务分包人和工程承包人对合同竣工结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。25、违约责任25．1当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬（包括分包工程价款）；（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。25．2当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，按合同价款的0.1％向承包人偿付违约金。工期违约金限额为合同价款的5%。工期推迟超过10天的，承包人有权解除合同，劳务分包人向承包人支付合同总价款5%的违约金。（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，如达不到本合同约定的合格标准，劳务分包人负责无偿返工，直到达到合格标准。否则，按合同价款的5％向承包人偿付违约金。（3）施工现场阶段检查安全文明工地若未达到省部级安全文明工地标准，劳务分包人要向承包人偿付合同总价款3%的违约金。（4）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金2000元/项次，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。25．5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。26、索赔26．1工程承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总包合同。26．2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。26．3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。26．4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：（1）索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。26．5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。27、争议27．1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（2）种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。27．2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。28、禁止转包或再分包28．1劳务分包人未征得承包人同意不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。29、不可抗力29．1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。29．2不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。29．3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；（6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；（7）延误的工作时间相应顺延。29．4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。30、文物和地下障碍物30．1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。30．2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延协议工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。31、合同解除31．1如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。31．2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。31．3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。31．4合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。32、合同终止32．1双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。33、合同份数33．1本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本14份，工程承包人执8份，劳务分包人执6份。34、补充条款本合同如有未尽事宜，双方协商一致后，可以签订补充合同。35、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同约定双方法人代表或委托代理人签字并盖单位公章后生效。附件1：工程承包人供应材料（设备）一览表附件2：工程质量保修协议附件3：工程承包人提供施工机具、设备一览表（略）附件4：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表（略）工程承包人：（公章）劳务分包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：开户银行：开户银行：账号：账号：联系电话：联系电话：邮政编码：邮政编码：附件1：承包人供应材料（设备）一览表序号材料设备名称规格型号单位数量备注1钢材各型号吨钢板、型钢、钢筋、钢管等

附件2：工程质量保修协议承包人（全称）：xxx有限公司（甲方）分包人（全称）：（乙方）为保证在合理使用期限内正常使用，根据国家颁发的《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，承包人与分包人协商一致签订工程质量保修书。分包人在质量保修期间按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其它土建工程以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等。具体质量保修内容双方约定如下：二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起（即交工验收证书中的竣工日），分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1．除地基基础和主体结构工程按国家规定为设计使用年限外，其它土建工程为1年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙防渗漏为5年；3．电气系统、给排水管道、设备安装工程为2年；4．供热及供冷为2个采暖期及供冷期；5．装修工程2年；6．市政公用工程为2年；7．其它约定：三、质量保修责任1．属于保修范围和内容的项目，分包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。分包人不在约定期限内派人修理，承包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。质量保修金不足以支付修理费用的，有分包人承担剩余的修理费。2．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏气、燃气漏气等），分包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非分包人施工质量引起的事故，抢修费用由承包人承担。3．在国家规定的工程合理使用期限内，分包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因分包人原因至使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，分包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工分包协议价款的5％。本工程双方约定分包人向承包人支付工程质量保修金金额为（大写）。五、质量保修金的返还承包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还分包人。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工分包协议附件，由承包人分包人双方在工程竣工验收之前共同签署。签字盖章后生效。承包人（公章）：劳务分包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：或委托代理人：或委托代理人：年月日年月日

第四章工程技术要求及规范一、工程主要技术要求工程主要技术要求以设计院施工图纸要求为准,包括但不限于设计图纸中规定的施工和技术质量标准、规范、规程等。二、工程适用的有关规范、标准(包括但不限于)（一）依据设计施工图纸和技术要求，本工程项目的材料、施工必须达到下述规范、标准的要求，如下述标准及规范要求相互间有出入时则以较严格者为准：验评标准类建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001工业安装工程检验评定统一标准GB50252-94钢结构工程质量检验评定标准GB50221-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准GB50224-95工程测量成果检查验收和质量评定标准YB9008-98有色金属工业建设工程机械设备安装质量检验评定标准材料检验类钢结构焊接材料检验GB5117-85钢材料检验GB700-88铝及铝合金焊条GB3669-83钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级GB3323-87公差与配合未注公差尺寸的极限偏差GB1804-88安全规程类建筑施工安全检查标准JGJ59-99施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91龙门架及井架、物料提升机安全技术规范JGJ88-92建设工程施工现场供电安全规范GB50194-93建筑卷扬机安全规程GB13329-91建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001施工升降机安全规则GB10055-88施工管理类建设工程监理规范GB50319-2000建设工程项目管理规范GB/T50326-2001建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001质量验收规范1钢结构工程钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001钢结构焊接接头GB985~986-8涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88钢结构制作安装施工规程YB9254-95建筑钢结构焊接规程JGJ81-91网架结构设计与施工规程JGJ7-91钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-912屋面工程屋面工程质量验收规范GB50207-20023地面工程建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-20024其他工程建筑防腐蚀工程及验收规范GB50212-91工程建设施工现场焊接目视检验规范CECS71:94建筑冬季施工规程JGJ104-975设计图纸中规定的其它施工和技术质量标准、规范、规程等（二）国家及有关部门对上述规范重新修订时，以现行规范为准；上述规范如有遗漏，遗漏部分的内容可参阅相关的规范及标准。（三）无规范和标准时，以设计部门提出经业主同意的标准执行。第五章投标文件商务部分格式封面1．法定代表人资格证明书2．授权委托书3．投标函4、投标报价表5．投标函附录6．投标单位企业概况7．企业近三年来所承建已竣工的同类型工程8．企业在建的主要工程情况9．项目班子成员名单及资质证书复印件10．项目特殊工种配备情况及资质证、上岗证书复印件11．企业、项目经理和技术负责人近三年来所承建的已竣工的同类型工程情况说明12．项目经理安全文明工地证明材料13．省级建设行政主管部门出具的投标企业近二年市场行为规范、没有发生重大质量、安全事故等证明材料14．其它投标资料（如企业营业执照、资质证书、安全证书、组织机构代码证、质量认证等复印件）施工投标文件（封面）工程名称：xxx车间钢结构工程投标文件内容：投标文件商务部分法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖章）日期：年月日法定代表人资格证明书单位名称：地址：姓名：性别：年龄职务：系（投标单位名称）的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：（盖章）日期：年月日授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加xxx车间钢结构工程的投标活动。代理人在投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人：性别：年龄：单位：部门：职务：代理人无转委权。特此委托。投标单位：（盖章）法定代表人（签字或盖章）日期：年月日投标函致：（招标人名称）1．根据已收到贵方招标编号为1的xxx车间钢结构工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和图纸等有关文件后，我方愿以人民币（大写）元人民币（￥万元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范等条件承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任，。2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4．一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即绝对工期日历天，在年月日开工，年月日前竣工，竣工工程质量标准。5．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。6．除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。7．我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何投标文件的约束。投标单位：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）单位地址：邮政编码：电话：开户银行：银行账号：开户行地址：电话：日期：年月日（注：投标报价应以万元为单位，保留两位小数。）投标报价汇总表工程名称：xxx电解车间钢结构工程类别制作费用(元/吨）安装费用（元/吨）涂装费用质量标准制作费用运输检测安装费二次灌浆高强螺栓涂装费油漆单价（元/公斤）工程量综合单价合计注：1、本报价表后必须附预算明细，无预算明细者评标时要酌情扣分。投标报价以万元为单位，保留两位小数。总投标报价必须与投标函的投标报价一致。涂装符合图纸要求；工程质量符合图纸要求；工期：总工期（暂定）：绝对工期：65日历天；计划开工日期2014年03月01日；计划竣工日期2014年05月05日；节点工期：一、钢结构制作绝对工期：50日历天；计划开工日期2014年03月01日；计划竣工日期2014年04月20日二、钢结构安装绝对工期：25日历天；计划开工日期2014年04月10日；计划竣工日期2014年05月05日付款方式：本工程无预付款，按月进度报量结算，每月22日申报工程量（需甲方、业主、监理单位认可并审核验收通过），于次月10日支付通过审核的款项；钢结构运输过程中需办理的所有手续及发生的所有费用由中标人自行承担；临时建筑的所有费用由中标人自行承担；组织结构必须设置独立的管理体系，能够进行现场的组织管理及协调（需包含：项目经理、总工及五大员）。投标单位（盖章）法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）日期：年月日投标函附录序号项目内容合同条款号约定内容备注1履约保证金合同价款的（）％2安全生产保证金（）万元3提出开工报告的时间签订合同后（）天内4施工总工期合同条款3（）日历天5工期违约金额合同条款25.4合同价款的（）％／天6工期违约金限额合同条款25.4合同价款的（）％7提前工期奖本次未约定8质量标准合同条款49专用条款25.4合同价款的（）%10预付款金额本次不预付工程款11质量保修金金额合同条款24.3每次付款额的（）％12质量保修金限额合同条款24.3合同价款的（）％13保修期合同条款24.3依据保修书约定的期限投标单位：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日投标单位企业概况（表5-1）企业名称建立日期资质等级企业性质企业地址电话经营范围企业职工总数（）人有职称管理人员人工人人高工工程师助工技术员4～8级1～3级无级主要施