版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页共页施工劳务合同范本(15篇)施工劳务合同范本(15篇)施工劳务合同范本1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)为确保工程顺利进展,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。第一局部工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.构造类型:4.承包范围:5.承包方式:6.甲方驻施工现场代表:乙方驻施工现场代表:第二局部工期1.开工日期:开工日期:按甲方安排工期执行2.乙方应按暂定开工日期组织施工,如不能按时开工应在开工日期五天前,向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。3.甲方代表因故要求乙方暂停施工,应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见,乙方按甲方书面要求停顿施工,施行甲方代表处理意见后,向其提出书面复工要求,经甲方代表批准签字后,继续施工。4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。5.停工责任在甲方,由甲方承当经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承当经济损失,工期不予顺延。6.在施工过程中,对以下原因造成工期延误的,甲方代表应当确认,工期相应顺延。(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。(2)由于设计变更导致工程量增加。(3)一周内非乙方原因,停水、停电造成停工累计超过8小时。非上述原因不能按合同工期施工的,乙方承当违约责任,并处以罚款,计人民币元(大写)第三局部质量1.本工程质量等级为:合格2.乙方应认真按照标准、标准、设计要求及各项交底组织施工,随时承受甲方管理人员的检查验收,为检查提供便利条件。3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求,乙方应按甲方要求认真返工,并承当返工费用;非乙方原因导致返工,由甲方承当有关费用。4.凡隐蔽工程和中间验收部位,经乙方自检到达合同要求后,应及时书面通知甲方进展验收;经甲方有关人员验收到达合同要求,并签字认可后,乙方方可继续施工。5.乙方应做好自身的成品保护工作,承当因成品保护不利而造成的损失,并积极配合甲方做好成品保护工作,如发现人为破坏或施工互相配合中成品损坏,应及时向甲方汇报。6.开工工程质量经历收不符合合同要求,乙方应按甲方代表提出的要求,进展返工,修改,直到符合合同要求并承当返工修改的费用,工期不予顺延。第五局部材料供应甲方应及时保质保量组织材料进场,以保证施工进度,否那么甲方承当由此造成的损失。第六局部劳保基金及税金1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳,乙方不再向甲方计取。2.税金由甲方代扣代缴。第七局部对劳务队的管理1.乙方应保证进场人员的整体管理程度和劳务素质。2.乙方进场人员必须经过专业培训,并附带上岗证,由甲方留存复印件。3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并按照公司规定承当相应费用。第八局部劳动力安排1.乙方应按甲方的进度方案及质量要求保证施工人员的数量及技术构成,随时承受甲方的核查和监视。2.如发生劳动力缺乏或暂离现象,乙方应承当给甲方造成的相应经济损失和有关支出。第九局部奖罚条款1.材料领用以甲方工长开具的限额领料卡为根据,乙方应注意节约材料,如有浪费,按浪费材料总值的100%进展赔偿。2.乙方对甲方材料包装品的回收,甲方以回收品价值的进展奖励。第十局部工程结算与价款支付1.工程结算:①、②、③、④、2.价款支付方式:每月支付进度款的80%,完工验收合格后除保修金外,一次付清。3.保修金比例:工程结算额5%,一年后付清。第十一局部合同的生效与终止1.本合同自签章之日生效。2.出现以下情况,甲方可提出终止合同。(1)乙方有严重损害甲方形象及利益的行为发生。(2)未完成甲方进度方案,并无详细改良措施。(3)发生质量问题,对甲方责令不予改正,私自修补造成不良影响的。(4)未按平安规章消费,整改后不能到达要求的。第十二局部,其他1.本合同未尽事宜,双方可另订协议作为本合同附件执行。2.如发生合同纠纷,双方应先行协商,协商不成时,由仲裁做出最终裁定。3.本合同一式四份,甲乙双方各执二份。甲方:(盖章)乙方:(盖章)地址:地址:负责人:负责人:联络:联络:签订日期:年月日施工劳务合同范本2承包单位〔甲方〕:劳务单位〔乙方〕:按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建立工程施工合同》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权益平等的原那么,经协商一致签订本合同。特别说明:签订本劳务合同的前提是甲方已于年月日与建立单位〔下称业主〕签订了工程承包合同,乙方成认并确认甲方承包该工程。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4劳务承包范围:1.5劳务承包期限:开工日期:年月日;完工日期:年月日;总日历工期:日。经双方协商,按合同工期每提早一天开工,甲方按付给乙方工期奖。发生以下情况,经甲方确认,乙方办理工期签证,顺延合同工期:1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工;2、甲方变更方案和设计而影响施工;3、甲方未按期拨付劳务费用影响施工;4、临时停水停电一天以上;5、其它非乙方责任影响施工,双方约定的其它情况。1.6工程质量等级:;1.7合同价款:本合同造价为人民币(大写):1.8乙方投入施工人数:人。第二条合同文件的组成与解释顺序。合同文件由以下各项组成,并依序解释。1.本合同;2.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;3.中标通知书;4.投标书和招标文件;5.工程劳务量清单;6.确定劳务报酬的工程预算书;7.图纸;8.标准、标准和其他有关技术资料、技术要求。第三条、合同文件适用标准和法律3.1适用法律、法规:中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;3.2适用标准及标准:3.2.1现行国家及工程当地有关标准、标准;3.2.2其他标准及标准;第四条施工前期工作4.1办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间:施工答应证、占道、排污、临建规划手续甲方负责与业主联络办理。答应、用火限制区域的动火答应、夜间施工及其它施工必须的手续等由甲方办理,费用由甲方统一交纳后,应由乙方承当的费用在拨付乙方劳务费时扣除。4.2完成消费、生活、临时设施的责任和费用以及完成时间和要求:第五条甲方责任5.1组建与工程相适应的工程管理班子,设立工程经理、工程技术、质量平安、财务、材料、经管、动力、资料、行政等职能部门,施行工程工程的全面组织与管理;5.2负责编制施工组织设计、制订工程管理目的、施行对工程质量、平安、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监视、检查和验收;5.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加施工图会审,统一安排技术档案资料的搜集整理、办理交工验收;5.4随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违背规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进展整改、返修,相应费用由乙方承当;5.5负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料方案及各种报表,并在天内审核完毕;5.6负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联络,协调施工现场有关单位的关系;5.7及时办理乙方各种报告、签证等,甲方提交的变更、技术交底以及有关文件一律采用书面形式,甲方接到乙方书面报告48小时内应予答复。如未答复,视为报告已被确认;5.8协助乙方办理暂住证,费用由乙方承当。5.9甲方驻工地负责人:第六条乙方责任6.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;6.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。承受甲方及有关部门的管理、检查与监视。与现场其他单位搞好协调配合;6.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格施行;6.4接到图纸天内编制出施工劳务预算,提交甲方审核。根据甲方编制的施工组织设计总进度方案的要求,每月23日前向甲方提交劳务作业进度方案,报甲方批准后施行。每月23日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表;6.5认真做好承当的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程等原始记录,完好、清楚、详细、准确地积累施工资料,及时将有关技术经济资料完好地提供给甲方,并配合整理归档;6.6交工前把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收。积极配合保运,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进展无偿修理。6.7乙方在施工过程中发生的变更、签证要在5天内报甲方办理完毕,否那么不予认可;6.8准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料,不得拒收;6.9乙方驻工地负责人:第七条工程结算7.1乙方在所承当劳务工程全部完工之日起天内,提交劳务费结算书;7.2甲方接到乙方结算书后天内进展审查核定,给予确认或者提出修改意见。甲方接到乙方结算书56天内无正当理由不确认劳务结算价款的,视为认可乙方的结算书;7.3结算方式:本工程采用结算方式进展结算;A、固定劳务总价;B、固定劳务单价,按实确认实物量或定额工日或建筑面积;C、劳务预算加现场有效签证;D、劳务预算加包干系数。7.4计量规那么:7.5劳务费标准:7.6劳务费内容:7.7劳务费调整的范围、条件及方法:第八条劳务工作质量与验收8.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、标准和设计的要求以及甲方代表发出的指令进展劳务作业,加强内部检查工作,坚持自检、互检、交接检制度,随时承受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方要求返工、修改,承当由自身原因导致返工、修改的费用;8.2乙方按照国家工程建立的施工标准和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为根据,精心组织施工,全部工程质量到达合格要求。质量约定为优良的,要到达优良标准,甲方承当相应费用;8.3严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,乙方必须经历收、记录后,方可继续下一工序施工。对重大、复杂隐蔽工程,由乙方通知甲方共同验收,办理隐蔽工程验收手续;8.4工程具备开工验收条件,乙方于开工前10日内以书面形式通知甲方验收。如甲方不能按时参加,提早通知乙方,另定验收日期,甲方成认其开工日期;8.5工程未经历收,甲方擅自动用,由此发生的质量或其它问题,由甲方承当;8.6工程开工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修二年,在保修期内,因乙方施工质量问题,乙方负责无偿修理。第九条平安施工9.1甲方负责对乙方承当的工程进展平安交底,提出明确的平安消费要求,并进展监视检查。乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度,严格遵守平安操作规程;9.2乙方必须按照建立部“一标五标准”等有关要求进展平安消费、文明施工;9.3劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具〔绝缘手套、胶鞋等〕由乙方自行装备;9.4乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃、易爆地段及交通要道附近施工前,应向甲方提出平安保护措施,经批准后施行,甲方承当相应费用。第十条紧急补救无论工程施工期间或保修期内,在乙方劳务作业范围的任何局部如发惹事故或故障及其他事件,甲方代表认为进展紧急补救或修理是保证正常施工或工程平安的紧急需要,而乙方无力或不及时进展补救工作或修理时,甲方有权安排其别人员从事该项工作。假设为此完成的工作或修理按合同属乙方责任的,那么全部责任和费用均由乙方承当。第十一条现场管理11.1甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工。有关方案、进度,材料供给等双方应亲密配合,保证施工顺利进展。甲乙双方现场负责人要建立联络制度,定期召开联席会议,统一协调施工步调;11.2甲乙双方应对施工人员进展遵纪守法和平安消费、保护财产的教育,设专人负责现场保卫工作;11.3乙方施工人员要保持相对稳定,出入施工现场应佩戴标志,制止非施工人员出入现场和住宿区。第十二条材料、设备供给与保管12.1甲方供给以下材料:。甲方供给的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准。如有不符合要求的,乙方在领用接货时提出,甲方负责调换。12.2甲方供给的材料由乙方办理领用手续,出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格方案管理,准确地提供方案用量和使用时间,防止不合理存量占用资金、影响工程用款,防止方案不合理而影响材料设备供给和施工的现象发生;12.3甲方供给的材料乙方收取后要妥善保管、合理使用,采取有效的节约措施和限额用料控制手段,努力节约原材料;12.4甲方供给的物资属甲方所有,只供本合同劳动作业范围以内的工程专用。乙方不得挪用或擅自处理。第十三条施工机械设备及周转材料供给13.1甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械,乙方办理接收手续,负责日常保修、保管;13.2乙方自带机械,按有关规定办理;13.3由甲方提供乙方使用的施工机具,乙方应认真保管,发生损坏丧失,负责赔偿;13.4甲方或乙方对自己负责提供的施工机具如不能保证施工需要,所造成的一切损失由责任方承当。第十四条工程的保修保修期间乙方必须在接到修理通知书起7日内派人修理,否那么甲方安排其别人员进展修理,其中人工费用从保修金内支付,缺乏局部由乙方支付。保修期执行《建立工程质量管理条例》。14.1保修内容、范围:14.2保修期限:14.3保修金数额:14.4保修金支付:保修金从乙方劳务费中拘留,保修期满年返还%;保修满年,业主支付给甲方后10日内将余额支付给乙方。第十五条工程停建或缓建由于政策变化、不可抗力以及业主与甲、乙双方以外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;如需继续施工到平安部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到平安部位;按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件,按业主支付情况,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程的劳务费和按业主赔偿情况赔偿乙方的有关损失。乙方代购的材料已经订货的,自行负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承当,详细承当比例,甲乙双方协商,但未及时退货造成的损失由责任方承当。第十六条不可抗力不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方通报受害情况,灾害完毕后,10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用。灾害继续发生,乙方应每隔1日报告一次灾害情况,直到灾害完毕。甲方应对灾害处理提供必要的条件,并负责处理工作的组织、指挥。因灾害发生的费用由双方分别承当:1、工程本身的损害由甲方负责转业主承当;2、人员伤亡由其所属单位负责,并承当相应费用;3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失,由乙方承当;不可抗力的自然灾害认定标准:第十七条违约责任与仲裁17.1甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工,甲方承当责任,支付乙方因此增加的费用支出;17.2乙方不能按合同工期开工,每逾期一天,偿付甲方按分包工程人工费的逾期违约金;17.3乙方施工质量达不到设计和标准的要求,乙方负责无偿进展返工修理,承当因返工造成的工料损失及工期拖延责任。双方对质量评定意见不一致时,按本条第六款执行;17.4甲方如未按合同规定拨付应付款项,应承当的违约责任:;17.5合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更、解除合同。如出现单方变更解除合同,因此给对方造成经济损失的,由责任方承当责任;17.6本合同发生纠纷,甲乙双方当事人应及时协商,协商不成时,可向建立施工合同管理部门申请调解。调解不成时,双方按以下第种方式解决:〔1〕向仲裁委员会申请仲裁;〔2〕向人民法院起诉。第十八条其它18.1乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系。否那么由此引起的一切责任和损失由乙方承当。18.2乙方需要甲方签证时,必须在每一事项发生之日起五日内办妥手续,必须由指派专人签字认可,签证只签实物量,过时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效,乙方弄虚作假办理的签证不仅无效,还要按签证额加倍处分。18.3乙方服从甲方管理,执行甲方的管理方法,遵守甲方的各项规章制度。18.4甲方声明:本合同及一切附件、涉及本合同变更、解除及终止的一切协议等资料,必须加盖甲方法人单位公章方有效。甲方经办人必须持有甲方出具的有效法人代表委托书,其行为才被认定为有效,否那么无效。第十九条合同的生效与终止19.1合同生效日期:19.2合同终止日期:工程全部完工并交付业主,工程款支付完毕,除有关保修条款外,其他条款即告终止。保修期满,结束保修事项,结清保修金后,有关保修条款终止。第二十条附那么20.1本合同正本两份,具有同等效力,双方各执一份,副本份;20.2双方商定的其它条款;20.3本合同自双方盖章之日起生效,至全局部包工程开工。第二十一条附加条款合同订立时间:年月日甲方:〔章〕乙方:〔章〕地址:地址:法定代表人:〔章〕法定代表人:〔章〕委托代理人:〔章〕委托代理人:〔章〕通讯地址:通讯地址:开户银行:开户银行:帐号:帐号:施工劳务合同范本3发包人(甲方):承包人(乙方):按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》计其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,明确双方责任、权、利,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:新上城原上城影院。3、工程内容:钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。二、合同工期:开工日期:年月日开工日期:月日合同期总日历天数:三、质量标准:合格四、工程款(进度款)支付及结算方法:甲方按照乙方每月完成进度合格局部产值80%支付乙方(以此类推),当工程整体完成验收合格后,甲方15日内支付本工程款的97%,余下3%作为保修金,一年内假设无质量事故退还保修金。五、甲方负责办理施工答应证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高,以及函接各种关系,所有工作确保施工合同的履行。如因甲方手续不完善造成停工,由甲方承当责任。六、违约发包人不按合同约定支付工程进度款,超过10个工作日按应付工程款的金额每月5%的利息计算。双方办理完验收15天工程总额的97%,如甲方不按时支付实为违约,按总造价的5%实为违约金支付给乙方。承包人原因工期延误不能按合同约定工期开工验收合格,承包人承当违约责任,每延误1天按元每天向发包人计付处分,同时提早1天甲方奖励乙方每天元。延期罚款总额不超过总价的。七、补充条款:在合同履行过程中,承包人应严格按发包人内审程序规定执行,涉及图纸会审纪要,施工组织设计,专项施工方案,技术核定,技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签审人(以发包人向承包人出具的书面通知为准)签字确认为准,以此作为结算根据。本工程工程(含今后甲方所有二期、三期工程在同等条件下,直接由乙方承建)八、在施工过程中发生争议,双方协商解决。九、未尽事宜,甲乙双方另签补充协议。十、本协议一式贰份,双方各执壹份,甲乙双方签字生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日施工劳务合同范本4发包方(全称):___(以下简称甲方)承包方(全称):___(以下简称乙方)为落实岗位责任,保证工程质量、工期与平安消费,双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原那么,现就“_____”水电工程工程发包给乙方施工,并达成以下条款,以兹共同遵照执行。一、工程概况:1、工程名称:___(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)2、工程地点:___3、设计单位:___4、监理单位:___二、工程承包范围:1、甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。2、与有关部门的施工界限:假设以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触局部,由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关局部工程量由其他施工班组施工,乙方应无条件配合,假设未经甲方审批,乙方自行施工的可不结算该局部的工程量。三、合同工期:1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进展施工,不单独安排工期。合同签订后___天之内乙方应提供如何保障平安、施工质量的方案及根据土建工期编制施工方案,合理安排劳力、机械、材料进场施工。2、安装过程中,如发生以下情况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔:a、因甲方原因,需设计修改确实影响施工进度。b、因不可抗力造成的工期延误。c、1周内连续停水停电累计超过___小时且确实影响施工。3、乙方在与其它承包施工单位施工配合过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天___元的罚款,造成土建工程总包工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天___元的罚款。如因乙方原因延误交房的,乙方还应承当延误交房的责任。四、工程承包方式及计价方式:1、水电工程按以下计价条款进展计价:a)工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b)安装定额套用《___》;c)市政定额中排水工程管道铺设分项工程及给水工程中除管道附属构筑外分项工程套用《___》;d)主材、设备由甲方指定品牌、规格,按甲方询到市场的实际现金购置且不含材料发票的价格补___%,然后由乙方负责采购、安装、保管;e)辅助材料费按合同签订月综合信息价进展计取;f)机械台班按合同签订日之前的有关政策进展调整;g)人工单价按本合同签订日之前的有关政策进展调整;h)本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含辅助材料费、主材费、设备费),其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;i)按以上计价条款进展计价后下浮___%(定价局部主材及设备不参与下浮)作为最终结算造价;2、因总体管网将涉及到局部土建管井等构筑物施工,该局部按以下要求进展计价:a)、工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b)、土建定额套用《___》___;c)、市政定额中除合同第四条第1点规定外的工程套用(《___》(___);d)、材料因土建局部均为甲方提供,考虑到甲方管理上的方便,水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方提供,乙方负责施工、保管,乙方不计取任何土建材料费用;e)、机械台班按合同签订日之前的有关政策进展调整;f)、人工单价按本合同签订日之前的有关政策进展调整;g)、本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费,其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;h)、按以上计价条款进展计价后下浮作为最终结算造价;3、以上计价形式均为定额计价形式,不采用清单计价形式;工程款审批时乙方均应提供采用“___”版软件套价的电子版预算及“___”软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式;4、按以上结算条款进展结算,除总包单位施工配合费、税金外的各项费用均由乙方承当;5、临时用水、用电乙方有义务协助甲方进展该局部内容安装、维护,材料由甲方提供或签认乙方提供的材料,乙方不计取任何费用;6、施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付,各班组按造价比例进展分摊,从工程款中扣除;五、付款方式:1、单体不低于___栋以上的主体构造封顶后开场对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。2、乙方根据工程进度于每月___日向监理部申报当月完成的工程量,监理部在___个工作日内予以审批后报甲方,经甲方审批后工程量的___%支付该月工程进度款。3、工程开工验收合格后,乙方按要求移交有关开工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的___%。自办理交付使用之日起___个月内办理结束算手续,同物业办理完交付手续后,付至工程结算总造价的___%。余款___%作为工程保修金不计息。自工程开工验收合格之日起___年后完成全部保修工作___天内付清余款。4、工程款的___以现金支付,但乙方应提供工资册,余下的___以公司户头转账至材料商的方式支付。六、工程质量标准及验收:1、按国家工程施工质量验收评定标准合格。2、双方对材料、工程质量有争议,由甲方委托工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的,鉴定费用由甲方承当;鉴定为质量不合格的,鉴定费用及相关的损失,由乙方承当。七、材料、设备管理要求:1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可前方可安装,未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换,甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进展罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。2、本合同签订后___个月之内,乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏向不超过±___%,超过允许偏向所造成的材料价格变化由乙方承当。3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提早___个月进展审批,以便确定品牌、价格,需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提早___个月进展审批。4、乙方自带工具及物资必须到甲方保管员和保卫员处详细登记,如未登记入工地后视为甲方所有,如分开工地时,甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进展检查,发现了偷窃行为按偷窃物品的价值处以___倍以上的罚款。八、保修和售后效劳1、本工程自验收合格之日起乙方提供___个月免费保修效劳。2、渗水、漏水等影响居民正常生活的情况下,乙方承诺在甲方通知后___小时内赶到现场并于___小时内完成维修。发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。其他情况下,乙方须在甲方通知后___小时内赶到现场,并于赶到现场之日起___日内完成通知所涉及之保修、维修工程。3、每个维修工程完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该维修工程本次维修完毕。4、违背以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认,因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,缺乏局部乙方还应补足。九、甲、乙双方责任1、甲方的责任(1)提供引至本小区内的施工水、电(二级电箱以上的电),详细引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方提供二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用,不允许住人。(2)参与工程质量、施工进度、施工平安的监视,负责材料进场、施工验收确认工作。(3)按合同约定支付工程款。(4)协议签订后,甲方提供完好的水电施工图纸___套。2、乙方责任:(1)在施工期间,乙方至少需安排1位现场技术管理人员(联络人:),甲方发现施工现场管理员不在岗,每次罚款___元。(2)乙方遵守工程建立平安消费、文明施工有关管理规定,严格按平安、文明施工的要求组织施工、管理,并随时承受有关各方的监视检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含承当第三方损失及有关费用)均由乙方承当。甲方可根据平安事故详细情况给予罚款。(3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作,并承当损害修复的费用。(4)水电工程具备隐蔽条件时,乙方进展自检,并在隐蔽前___小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可,乙方自行隐蔽的,甲方将视情节严重程度给予每次___元罚款,并要求重新隐蔽验收直至符合要求。(5)已开工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。(6)乙方需自行提供劳保用具给一线施工人员,尊重一线施工人员的劳动成果,不得任意扣发工人劳动报酬,否那么乙方要承当相应的经济责任。乙方必须及时支付班组的劳务费、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用。假设政府需要乙方人员办理社保、劳保,乙方需负责办理并承当费用。(7)相应的内业资料由乙方负责完成,并提供完好的备案用开工图___套,提供结算用开工图___套和结算资料___份,有关格式要求按___档案室标准执行。(8)各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕,其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成,土建粉刷后因乙方原因需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进展切割,不得未经切割随意凿打破坏墙面。十、违约责任1、合同签订后___日内,乙方应交纳合同履约保证金___万元整。履约保证金在乙方第一次付进度款时无违背合同条款的情况下无息退还。2、当发生以下情况时视作甲方违约,由甲方承当违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失:(1)甲方不按时支付工程进度款。(2)甲方无正当理由不支付工程开工结算价款。(3)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。3、当发生以下情况时视作乙方违约:(1)因乙方原因不能按照约定的开工日期或甲方同意顺延的工期开工。(2)因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准。(3)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。4、甲方未按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款的,应按照逾期支付款项的逾期日内的日万分之___向乙方支付违约金。乙方逾期将验收合格后的工程交付甲方,或乙方逾期将已验收合格的开工资料交付甲方的,乙方应按照____元/天的标准向甲方支付违约金5、对乙方在工程施工过程中存在平安、施工质量、拖延工期等问题,甲方有权采取罚款、责令整改等措施。十一、争议解决甲方、乙方在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。十二、合同解除1、甲方、乙方协商一致,可以解除合同。2、有以下情形之一的,甲方有权单方面解除合同,乙方应无条件配合,并扣罚乙方现有工程投入未支付局部的工程款做为违约金:乙方将其承包的全部工程转包给别人或者肢解以后以承包的名义分别转包给别人;发生重大质量事故;出现质量、平安问题,又回绝服从甲方、建立方及监理、设计单位要求整改的;未经甲方同意,无故拖延工期的;十三、合同生效与终止1、双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付开工工程后,开工结算价款支付完毕,本合同即告终止。2、合同的权利义务终止后,双方应当遵循老实信誉原那么,履行通知、协助、保密等义务。十四、合同份数1、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等的法律效力。十五、合同生效甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日施工劳务合同范本5劳务分包人〔以下简称甲方〕:委托代理人:工程承包人〔以下简称乙方〕:委托代理人:按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,鉴于劳务分包人与工程承包人已经签定施工总承包合同,双方就劳务分包事项协商达成一致,签订本合同。第一条、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、劳务作业范围:第二条、施工图纸甲方正式开工前,向乙方提供施工工程的施工蓝图2套。乙方需要增加图纸套数的,甲方代为复制,复制费由乙方承当。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人。第三条、施工前期工作1、办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间:施工答应证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。2、提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任;提供位置及交验要求执行大合同;在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护。第四条、甲方驻工地代表1、甲方驻工地代表行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关详细管理人员承当自己的局部权利和责任,但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。委派人员调整,需提早通知乙方;2、甲方代表的指令、通知应采用书面形式,本人签字后交给乙方并办理签收。必要时可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认;3、甲方代表应按合同约定和施工需要及时向乙方担供指令,批准施工措施并履行其他约定的义务;4、甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约才能,有权终止或中止合同。乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为时,甲方代表有权要求乙方予以清退。5、甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利。甲方代表人,应提早7天通知乙方,后任继续承当前任应负的责任。第五条、乙方驻工地代表1、乙方驻工地代表行使合同约定的职责。履行合同约定的职责。乙方的要求、恳求和通知,以书面形式由本人签字后送交甲方,办理签收。2、乙方代表按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织劳务作业。在情况紧急且无法与甲方代表联络的情况下,可采取保工程和人员生命、财产平安的紧急措施,并且采取紧急措施后24小时内向甲方报告。由责任方承当因此发生的经济支出或费用以及工期延误责任。乙方代表人应提早7天通知甲方,后任继续承当前任应负的责任。第六条、甲方责任1、组建与工程相适应的工程班子,设立工程经理、工程总工程师及工程技术、质量平安、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门,施行工程工程的全面组织与管理;2、负责编制施工组织设计、制订工程管理目的、施行对工程质量、平安、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监视、检查和验收;3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加图纸会审,统一安排技术档案资料的搜集整理、办理交工验收;4、随时检查乙方施工设备运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进展整改、返修,由乙方自行承当相应费用,并给予相应的经济处分;5、负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料方案及各种报表;6、负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联络,协调现场有关单位的关系。第七条、乙方责任1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,未经甲方受权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联络。全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度,承受甲方及有关部门的管理、检查与监视。与现场其他单位搞好协调配合;3、负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格施行;4、接到图纸7天内编制出施工劳务预算,提交甲方审核,审定后的预算价一律不再调整。根据甲方编制的施工组织设计总进度方案的要求,每一个月的10日前提交下季度的劳务作业进度方案,每月20日前提交下一月的劳务作业进度方案。有阶段工期要求的提供阶段方案,必要时按工程部的要求提交旬、周、日方案〔所有方案均应附材料、设备用量方案〕,报甲方批准后施行。假设乙方不按时或不按要求提交劳务预算书或材料方案或作业方案,甲方可以不供材料,不付款,由此引起的一切责任和损失,由乙方承当,并按违约处理。每月20日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表。5、认真做好承当的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程的原始记录,完好、清楚、详细、准确地积累施工资料,及时将有关技术经济资料完好地提供给甲方,并配合整理归档;6、做好放陈场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作,如有损坏,乙方自行承当由此引起的一切经济损失〔包括各种罚款〕。暂停施工期间对所涉施工部位进展妥善保护;7、交工前保护好工程成品或半成品,把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收。积极配合保修,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进展无偿修理。第八条、财务付款1、双方本着风险共担、利益共享的原那么,结成合作伙伴,一致同意各项劳务费用及款项均以业主已支付该款项为前提;2、阶段款项〔进度款〕:工程形象进度完成±0。000后,发包人审核已完成量,按完成工作量的60%付款,以后每月按完成形象进度的60%付款,主体构造封顶过春节工人返家付款85%,如不过年,主体经质量监视站验收后付至85%,下余的15%待开工验收合格后三个月付清。3、劳务报酬支付方式:转账支票或短期银行承兑汇票。4、所有资金必须由劳务分包人〔公司〕专人办理并盖有财务专用章”收据有效,否那么总承包方不予认可,由此引起的后果由劳务分包人承当。第九条、完工结算1、乙方在所承当劳务工程全部完工之日起30天内,提交劳务费结算书,一式八份,甲方在规定时间内审核定案后返回给乙方三份;2、甲方接到乙方结算书后进展审查,在业主对甲方结算审查、一次审计定案后30天内办理定案手续;3、结算审查程序及定案:先由甲方工程经理部组织有关人员核实乙方的劳务内容和工作量。再由甲方预算人员审核后按当地规定计算出工作量并按合同的约定计算出价款,交工程技术、质量、平安、材料、动力、财务等部门和工程经理睬签,经公司分管部门和领导初审后,上报公司主管部门终审。劳务结算书必须加盖方为有效。4、结算方式:本工程采用B结算方式进展结算;A、固定劳务总价;B、固定劳务单价,按实确认实物量或定额工日或建筑面积;C、审定的劳务预算加〔减〕现场有签证、变更等;D、劳务预算加包干系数。5、计算规那么:按现行的工程量计算规那么计算建筑面积6、劳务费标准:根底、主体按148元/m,零工按50/工日包括土方清理、垫层、筏板根底等零星用工,多项一次性补款_______元整。7、劳务费内容:乙方施工全部内容所需的劳务;定额综合工日包干但不限于现场保卫;乙方自带机械的维修;材料的装卸、材料的场内转运及堆码;周转材料的清理、维修、堆码、场内转运;平安防护用工;生活区卫生用工;文明施工;8、劳务费调整的范围、条件及方法:确认的劳务签证,按合同约定调整。9、____按规定收取乙方的费用由乙方承当。如为甲方代交时,在支付劳务费时扣除;10、甲方和乙方结算付款,只能按本合同约定办理。甲方每次付给乙方款项后乙方必须优先支付工人工资。乙方在履行合同期间不能到甲方、建立单位、监理单位任何办公室及生活区吵闹,不得发生工人聚众闹事、上访等事件;也不提出合同外的任何要求。否那么,每次罚乙方10万元人民币。假设发生乙方施工工人因工资等原因聚众闹事、上访等事件时,甲方有权从应付乙方的'工程款中直接代付工人工资,同时对于期间甲方为此所支付的各项费用由乙方承当,从乙方结算值中直接扣除;11、乙方必须每月给工人结算工资,每年年底给职工结清工资,列已付未付工资,并向甲方报月表和年度表。假如乙方不能及时给职工支付工资,甲方有权按报表支付给工人,同时扣罚乙方结算款项。第十条、劳务作业期限开工日期:方案____年____月____日开工日期:方案____年____月____日乙方根据工期要求,周密地安排进度方案,报经甲方批准后严格施行,承受甲方的检查、监视。施工实际进展与进度方案不符时,乙方应按甲方的要求采取补救措施,保证按时完工。如补救无效,在甲方限定时间内达不到要求,视为乙方无按期完工才能,甲方有权单方解除合同,乙方在接到通知后三日内撤离现场,并承当因此给甲方造成的损失。第十一条、工期延误不可抗力和规模扩大、标准进步、构造更改重大设计变更或业主原因、连续停电24小时以上,发生上述情况对工期有本质性影响的,事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求,经确认后工期相应顺延,并赔偿窝工损失。由于乙方原因不能按时完工,乙方承当如下违约责任:每拖延一天承当其造价10%的违约金,并赔偿由此造成的甲方损失。非乙方原因,乙方不承当工期违约责任。第十二条、劳务工作质量1、质量等级:根据国家工程质量检验评定标准,本工程质量必须到达优良等级,同时负责工程过程中的无偿维修,假设乙方在接到维修通知后3日内没有进展积极维修,甲方将组织维修,并按实际发生额从乙方结算或保修金中扣除。工程质量等级以山东省济南市质量监视站签发的工程质量监定书为根据。乙方必须严格按照施工验收标准、设计图纸及有关技术要求精心组织劳务作业,确保实现质量目的。达不到质量标准的局部,甲方一经发现,可以要求乙方返工,乙方应按甲方要求及时返修,直到满足质量要求。因甲方原因不到质理标准,由甲方承当返工的经济支出,工期相应顺延。因乙方原因达不到质量标准,乙方承当返工费用,工期不予顺延,返工后仍达不到质量标准,视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力,甲方有权利解除合同,乙方在接到通知后3日内撤离现场,并承当因此给甲方造成的损失。2、因乙方原因达不到优良等级的违约责任:乙方承当其工程造价的10%的违约金,并无条件自费返工该工程质量标准,假设因返工延误工期由那么仍执行第十五条。3、到达优良等级的奖励:不奖励第十三条、质量检查与验收1、质量检查:乙方完成约定之劳务应认真按照标准、标准和设计的要求及甲方代表发出的指令进展劳务作业,加强内部检查工作,坚持自检、互检、交接检制度,随时接验收不得自行隐蔽,如有自行掩蔽,乙方必须照甲方和有关单位的验收要受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方要求返工、修改,承当由自身原因导致返工、修改的费用。2、隐蔽部位验收:乙方应在自检合格后,验收12小时前通知甲方组织验收,经历收合格,验收记录签字前方可进展隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求,乙方应按验收提出的整改意见返修,合格后重新通知验收,返修费用乙方承当,工期不予顺延。未经历收不得自行隐蔽,如有自行隐蔽,乙方必须按照甲方和有关单位的验收要求进展剥落和开口,并负责恢复和承当因此发生的费用及损失;3、中间验收:根底,经历收合格前方可进展下道工序。如验收不符合要求,乙方应按验收提出的要求返修后,通知重新验收。4、交工验收:乙方承当任务全部完成,经初验达约定的质量标准后,由甲方约请业主〔或业主委托的其他单位〕验收,经历收优良,评定的质量等级。交工验收书签字后,办理工程移交。如质量达不到要求,乙方应对所施工局部存在的问题按验收提出的意见返修,并在限定的期限内完成,再通知验收,直到符合质量要求为止。乙方承当因此发生的全部经济责任和工期延误责任。第十四条、平安施工1、平安目的:杜绝死亡和重伤事故的发生,轻伤频率不大于0。2‰;杜绝重大机械和火灾事故;2、乙方严格按照《建筑施工平安技术标准和标准》施工,配合甲方建立平安保证体系,乙方成立平安领导小组,由现场负责人担任组长,装备专职平安员,班组设立兼职平安员,形成平安管理网络。制定平安施工责任制度、明确平安岗位职责。加强平安教育,进步全员的平安意识。乙方认真执行平安技术标准,严守平安规那么,落实全措施、确保平安施工,按照《建筑施工平安检查评分标准》的规定到达优良,承当相应费用;3、乙方应按有关规定严格采取有效的平安防护措施,在本工程中如发生平安事故,应立即向甲方报告,重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定:由于本合同劳务提供方的管理责任,一旦发生平安事故,事故的全部责任及经济损失〔包括各项罚款〕由于乙方承当。第十五条、材料、设备供给与保管1、工程需要的主要材料、设备、仪器及构配件由甲方负责供给。甲方供给的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准,如有不符合要求的,乙方在领用接货时提出,甲方负责调换。2、甲方供给的材料为了方便使用,货到后乙方即办理领用手续,工地出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格方案管理,准确地提供方案用量和使用时间,防止不合理存量占用资金、影响工程用款,防止方案不合理而影响材料设备供给和施工的现象发生。3、甲方供给的材料乙方领取后要妥善保管、合理使用,采取有效的节约措施和限额用料控制手段,努力节约原材料。乙方保证全部材料耗用量不超过预算额定材料量,并力争节余;甲供材料节余局部,甲乙双方按照甲7乙3分成;如因保管不善,造成丧失、损坏或使用浪费,超过定额消耗局部〔钢筋按图纸用量〕,乙方按超耗局部材料费的承当;4、甲方供给的物资属甲方所有,只供本合同劳务作业范围以内的工程专用乙方不得挪作它用或擅自处理〔包括边角余料〕。一经发现乙方挪用或擅自处理,对乙方处以挪用和擅自处理局部价款的两倍罚款。施工剩余材料〔不含地材〕全部交还甲方办理退库手续,有用或可变卖的边角余料交还甲方后,按市场价的30%奖励乙方;5、小零星材料必要时甲方委托乙方代为采购,乙方自行保管使用。代购局部材料费用按定额消耗量和甲方与业主结算的同一价格并入劳务费结算。6、乙方对代购材料的质量负责,根据技术要求和有关规定,需要合格证、质量保证书、准用证等证件的,证件必须随货同行,货到后将有关证件提交给甲方,据以进展质量验收,证件齐全、质量合格的材料方能用于工程。如有不符合要求的产品,乙方负责运出现场调换合格品。第十六条、施工机械设备及周转材料供给1、本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣件、脚手板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与支撑全部由甲方提供;2、甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械,乙方办理接收手续,负责日常保养、保管。乙方要严格执行操作规程,加强管理,保证设备处于良好的状态,充分发挥作用。设备完好率不低于90%,利用率不低于60%。劳务作业任务完成后要完好幸免还给甲方。如有保管不善或使用不当造成丧失、损坏,乙方负责修理或照价赔偿;3、甲方提供的脚手架料和成品模板乙方要妥善保管,有方案地合理使用,加快周转,尽量减少投入量和缩短占用时间。如乙方保管不善、使用不当,造成丧失、损坏,超过允许损耗局部要照价赔偿。乙方不得改变用处或用于其他工程,未经甲方同意不得擅自截割、改制,如发生上述情况,每次给以乙方1000元的罚款,乙方并按已截割、改制局部原价赔偿甲方的损失。第十七条、不可抗力不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方通报受害情况,灾害完毕后,10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用;灾害继续发生,乙方应每隔10日报告一次灾害情况,直到灾害完毕。甲方应对灾害处理提供必要的条件,并负责处理工作的组织、指挥。因灾害发生的费用由双方分别承当:1、工程本身的损害由甲方负责转业主承当;2、人员伤亡由其所属单位负责,并承当相应费用;3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失,由乙方承当;4、所需清理修复的劳务费用业主不承当局部乙方承当;不可抗力的自然灾害认定标准:甲方、乙方双方协商确认。第十八条、争议双方在合同执行过程中如发生争议,应本着友好的原那么协商解决。协商不成报请工程地主管部门调解,假设调解不成,可向工程所在地人民法院起诉。第十九条、违约1、甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的义务,支付款以及发生其他使合同无法履行的行为,乙方及时书面告知甲方后,甲方应承当违约责任、相应顺延工期。2、乙方不能按合同工期完成,施工质量达不到设计和标准要求以及合同约定的等级,平安及现场管理达不到有关规定与合同约定要求除按此前的约定承当责任罚款外仍要承当以下违约责任,其他使用权合同无行履行的行为,甲方代表可通知乙方,按约定支付违约金和赔偿因其行为给甲方造成的损失。3、除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,或另有合同解除的约定,违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同;4、因一方违约使合同不能履行,另一方欲终止或解除合同,除合同另有规定外,应提早10天通知违约方后,方可终止或解除合同,由违约方承当违约责任。第二十条、合同的生效与终止1、合同生效日期:双方签字、盖章之日起2、合同终止日期:工程全部完工并交付业主,工程支付完毕,除有关保修条款外,其他条款即告终止。第二十一条、合同份数本合同正本两份,双方各执_____份,副本____份,甲方收执_____份,乙方收执____份。甲方:委托代理人:_____年____月____日乙方:委托代理人:_____年____月____日施工劳务合同范本6甲方:__________〔以下简称甲方〕乙方:__________〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本工程的________工程的劳务承包给乙方,为明确双方权利与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。一、工程名称与地点该工程为______学校教学实验楼工程,地点在______市______新城。二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容经双方协商,该工程按____________元/〔m2、m3、t〕的承包单价由乙方进展承包,其承包单价包括以下内容:完成建立方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面程度运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。四、工程质量与平安根据业主要求,该工程质量要求到达优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进展返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承当,并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《平安操作规程》,为使工人增强平安意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进展平安交底教育,强调平安操作,带好平安帽,装好安系好平安带,做好各项平安防护工作,杜绝平安事故的发生。凡因乙方原因造成的平安事故均由乙方负责,甲方不承当任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发如今分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、方案生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违背规定者,参照工程部相关规定处分。六、付款方式与工期该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%.工程开工付至劳务费的70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期开工开工,故乙方进场须交纳工期保证金万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目的的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处分。七、双方权利与义务〔一〕甲方:1、甲方有权对乙方进展资格审查,对乙方违背合同条款内容施行处分,经济赔偿及辞退的权利。2、甲方根据工程要求,安排乙方施行工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立安康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。〔二〕乙方1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承当合同内容的全部工作,确保工程质量。2、乙主必须按甲方的要求进展平安消费、乙方不得擅自违背平安操作规程,对于违背平安操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承当全部责任,甲方概不负责。3、乙方有权回绝甲方不符合平安消费要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员、身份证。5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进展违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。八、违约责任与其他1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违背或造成工程停工,必须追究违约方责任。2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承当。4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。甲方:__________乙方:__________代表:__________代表:_________________年_____月____日_______年_____月____日施工劳务合同范本7甲方:乙方〔以下简称租赁方〕:一、甲乙双方经协商,甲方兹向乙方租用工程机械,该工程机械价值人民币元,用于工程施工,使用期为个月以上,租用时间从年月日起,每台每月租金保底元整,不含任何税金。时间定为小时之内〔按30天×8小时/天计算〕超过小时,每小时按人民币元计算。且当月超过时间,当月结清。特别注明《如甲方需要配二位操作驾驶员,如工作时间达不到300小时,甲方付夜班驾驶员工资,每月元,如到达300小时两个驾驶员工资都乙方付,乙方不向甲方提供税收发票。二、工作时间以机械时间表为准,以底表签字,每月到计算工作时间〔注:“机械进场时,机械底表时间小时”〕三、由甲方提供乙方机械燃油供给、驾驶员餐饮、住宿。其余如黄油、液压油、修理费等由乙方自行负责,同时在工作中,乙方必须听从甲方现场指挥安排,但在施工中有危害机械及驾驶员的平安时,乙方有权停顿作业,另每月当中甲方应给乙方三天机械保养时间。四、乙方机械进入工地后,甲方应负责机械平安、消费、不可预计人员及机械伤害〔如被工程车及其它工程机械伤害损坏〕,并甲方合法、租用乙方设备如当地人员干扰及拘留乙方设备,假设乙方机械被偷或破坏,造成的损失一切由甲方全部负责。五、付款方式:在机械进场后,甲方先付元整给乙方做机械租赁劳务费用押金,机械劳务费每月底全额付清,押金到最后一个月扣除,如到期甲方拖欠或无法付清机械劳务费导致造成停工等,一切损失由甲方负责,且甲方应支付机械费及劳务费,乙方并有权调回机械,甲方无权干预。六、乙方机械进场时,甲方应支付进场拖车费。或不满个月,出场拖车费用应由甲方负责。七、甲方应保证作业区内的平安,在施工中,如遇到场地内的土地征用费等相关手续及费用未付清而发生各种纠纷,水、电缆、光缆、线路等设施损坏,概由甲方负责,乙方不承当任何一切经济责任。八、本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决,协商不成的按以下方式解决提交贵阳市仲裁委员会仲裁。九、此协议一式贰份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。甲方代表:乙方代表:身份证号:身份证号:住址:住址:联络:联络:年月日年月日施工劳务合同范本8工程发包人:__________________(甲方)施工劳务承包人:__________________(乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院村庄和集镇规划建立管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致,订立本合同。一、劳务承包人资质情况资质证书号码:__________________发证机关:__________________资质专业及等级:__________________复审时间及有效期:__________________二、工程概况及劳务承包内容工程名称:__________________构造:_________,规模_________㎡,层数:_________工程地点:劳务承包内容:三、工程承包施工期限开场进场施工日期:_________年____月____日,开工日期:________年____月____日,总日历施工数为________天。四、质量标准按国家现行的《建筑安装工程施工及验收标准》、《建筑安装工程质量评定标准》等相关标准标准,本工程必须到达质量评定等级。五、图纸甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天,向乙方提供施工图套,以及本合同工作有关的标准图套。六、工程发包人(甲方)的义务。(一)甲方应在乙方进入施工前完成以下工作前承当相应费用1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路,并满足完本钱合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。3、在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。4、在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:5、在年月日前向乙方以下消费、生活临时设施,其交验要求与保护责任为:(二)按时提供图纸,及时交付应供的各种合格建筑材料和设备,保证施工需要。(三)按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。(四)负责与监理、设计及有关部门联络、协调现场工作关系。七、劳务承包人(乙方)的义务(一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责,组织具有相应资格证书的纯熟工人投入工作;未经甲方受权或允许,不得擅自转包、分包,自觉遵守法律法规及有关规章制度。(二)严格按照设计图、开工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量到达约定的标准;加强平安教育,认真执行平安技术标准,严格遵守平安制度,落实平安措施,确保施工平安,承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。(三)自觉承受甲方和政府有关部门的管理、监视和检查。(四)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。(五)为参加施工作业的人员办理意外伤害保险。八、平安施工与检查(一)乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定,严格按平安标准进展施工,并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用,由乙方承当。(二)甲方不得要求乙方违背平安管理的规定进展施工。因甲方原因导致的平安事故,由甲方承当相应的责任及发生的费用。九、事故处理(一)发惹事故伤亡及其他平安事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门,并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处理。(二)乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相应规定处理。十、劳务报酬(一)本工程的劳务报酬采用一次性固定劳务报酬包工(包管理费、平安设施费),劳务报酬共计元。(二)双方约定的其他方式(按计时或计件)十一、工时及工程量确实认(一)采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。(二)采用按确定的工时(计件)计算劳务报酬的,由乙方每日(按月)将提供劳务人数(工程量)报甲方,由甲方确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。十二、劳务报酬的中间支付(一)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,甲方与乙方按以下方式支付:1、合同生效即支付预付款元。2、中间支付第一次支付时间为________年____月____日,支付________元。第二次支付时间为________年____月____日,支付________元。(二)采用计时单价或计件单价支付劳务报酬的,甲方与乙方约定支付方法为:十三、施工验收乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收,甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进展验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已完成了本合同约定工作,但工程开工验收结果说明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承当由此导致甲方的相关损失。十四、违约责任如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况,应承当违约责任,并支付另一方元的违约金。另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承当上述责任后仍应继续履行合同。十五、争议甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商和和解或要求有关主管部门调解。如和解、调解不成、采用申请有关部门仲裁或向人民法院起诉。十六、合同解除(一)如一方违约,并承当违约责任后,另一方可以要求解除合同。(二)如因不可抗力(如自然灾害、国家政策调整等)致使本合同无法履行,甲乙双方可以解除合同。十七、合同终止甲乙双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。十八、合同份数本合同一式份,由甲乙双方各执一份,送镇(乡)村镇建立管理所和各一份。十九、补充条款二十、合同生效合同订立时间:________年____月____日。合同订立地点:________________本合同双方约定后生效。甲方:工程发包人乙方:劳务承包人住所:____________住所:____________:____________:___________施工劳务合同范本9发包方〔甲方〕:四川****集团承包方〔乙方〕:甲方已与***建筑安装就阳城·心灵家园工程建筑安装工程a标段施工工程签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性,加强工程管理,进步工作效率,经乙方申请,甲方同意,甲方聘任乙方为该工程班组负责人,并将该工程的局部劳务施工交由乙方组织人员进展内部承包。经双方依法平等协商,现就本次内部承包的有关事项达成如下协议,双方共同遵循老实信誉原那么予以履行。第一节工程概况及目的1.11.2工程名称:阳城·心灵家园工程a标段建立工程#楼。建筑面积:暂定:。实际建筑面积开工结算以施工图为准,建筑面积实行固定建筑面积包干,共m2。1.31.41.51.6建筑层数:工程地址:成都市青羊区培风村5/6/7组地块平安、文明施工目的:平安文明工地进度目的:开工日期:年月日;±0.00以下工程开工日期:年月日;全部主体构造封顶,年月日;全部装修完成并验收合格,年月日;年月日,总日历工作天数为:380天。第二节承包内容、范围及劳务承包方式2.1承包内容及范围:建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶,从根底砼垫层开场到开工为止的设计图纸范围内〔除2.2内容外的〕所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理2.2乙方工作范围中不包括以下内容:〔1〕土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩根底。〔2〕楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。〔3〕腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。〔4〕防水、保温分项工程〔土建局部除外〕。〔5〕设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程〔土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内〕。〔6〕门窗安装工程。2.3内部承包方式:人工费〔含丝接人工及机具设备〕+辅助材料费〔含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等〕+周转材料费〔含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃平安网〕+施工机械费〔塔吊、施工电梯、大小型机械等〕+措施费〔含平安防护设施〕+现场维护费及文明施工费〔含办公区维护〕+其他不可预见费,按照《20xx年建筑工程建筑面积计算标准》及相关规定进展计算,一次性平米价包干的劳务承包方式。第三节合同价款3.1合同单价按建筑面积:rmb元/㎡〔详见《阳城心灵家园〔a标段〕劳务等承包费报价及组成表》〕,合同总价约为¥元,〔含出据0.8%的农民工工资的发票费用〕。大写:零星签证用工技工单价:120元/工日;零星签证用工普工单价:80元/工日。3.2合同单价包括但不限于以下内容及费用:3.2.1完成合同承包范围内工作:从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收到达合同要求所需付出的全部人工费用,并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。3.2.2完成合同承包范围内工作所需用的根本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差〔运距指在施工现场内〕3.2.3乙方班组人员工资包括:根本工资、辅助工资等。3.2.4乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等;3.2.5乙方在施工消费过程中,使用的机具、各型机械〔例:丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具〕的费用等。3.2.6完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等;3.2.7为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年临时活动场地租用合同
- 2024年工程分包及服务协议
- 2024年太阳能光伏发电设备采购与安装协议
- 2023年铜仁市江口县“银龄讲学”计划教师招募考试真题
- 2023年招商银行总行招聘考试真题
- 2023年江西中医药大学第二附属医院医师岗招聘考试真题
- 2024年太阳能光伏发电项目开发与合作合同
- 2024年工程质量监督与保护合同
- 2024年国际石油勘探开发合作合同涉及的税收问题
- 解决人际关系的课程设计
- 13学校学生食堂“三防”制度
- 管理评审输入材料()
- 信息技术名师工作室工作方案暨三年规划
- 钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书
- 35KV四措一案
- 高考物理复习知识点串讲
- GB_T 36370-2018 洁净室及相关受控环境 空气过滤器应用指南(高清正版)
- 安全环保综合考核表
- 小学三年级上册音乐-《放牛山歌》人音版(17张)ppt课件
- 《西部放歌》歌词串词朗诵词
- PCBA常见的一般性不良现象
评论
0/150
提交评论