建设工程施工合同范本15篇

第页共页建立工程施工合同范本15篇建立工程施工合同范本1甲方：乙方：甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程正常顺利进展、双方本着平等互利的原那么达成如下协议：第一条、工程概况1、施工名称：办公楼内墙面装修2、施工地点：四平市铁东区开发区大路2499号第二条、承包范围：行政办公楼内墙粉刷。第三条、工程要求：符合吉林省的有关规定及国家验收标准。第四条、合同工期：总工期为(日历工期)4天。(年月日年月日)第五条、合同文件使用的语言文字及使用的法律1、合同使用的语言：汉语。2、适用法律、法规：中华人民共和国有关法律、法规。第六条、工地代表甲方代表：乙方代表：王永军第七条、工程量、合同造价、结算方式：1、工程量：粉刷面积为。2、合同造价：甲方以固定总价的标准计算合同价款，共计人民币(大写)，小写：(：)元整。3、付款方式：工程开工验收合格并结算审核后支付至总价的95%，剩余5%做保修金，保持期满一年验收无缺陷后一次支付完毕。3、结算方式：结算审核后，由施工方出具四平地区税务部门开具的全额工程类发票，甲方于七日内将工程款的95%，一次性付给乙方。第八条、甲方工作1、甲方提供工人的就餐场所，费用由施工方承当。2、甲方负责定位基准点、技术交底等技术要求及相关问题，并负责组织工程开工验收等。3、提供施工临时用水、用电主干管和接驳口，并提供一个二级主配电匣供乙方接驳使用，工程用水、用电费用由乙方另行缴纳。4、组织甲、乙双方工程技术人员进展验收。5、负责协调乙方施工现场与相关单位之间的关系。6、协助乙方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查。7、监视乙方的平安消费、文明施工，同时为乙方提供施工便利条件，如办公室、食堂等。第九条、乙方工作1、自行解决施工所需的手头工具及施工机械设备。2、承受甲方的工作指导及工程质量的监视。3、确保平安施工并到达甲方的要求的工程质量和工期，如发生质量问题，根据损失给予甲方相应赔偿，如工程逾期，每日历天由工程款内扣除工期违约金1000元。第十条平安及防护要求1、施工方须设置专职平安员，负责施工现场平安，作好施工现场平安管理工作。2、严格按照《劳动法》规定对现场施工人员进展管理，按照平安操作规程和现场各项规章制度进展施工，并采取严格的平安防护措施，3、承当由于自身平安措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用。第十一条技术要求1、乙方根据工程的详细情况，派驻1名工程师或技术人员对施工进展全过程技术指导。2、乙方在施工过程中，须按照甲方的技术交底施工，每道工序须按照建筑装饰施工标准操作。3、施工中的材料如大白浆、乳胶漆等必须使用国标正品原料，不得出现脱落、发霉等现象。第十二条文明施工1、乙方在施工过程中必须遵守吉林省建筑装修行业及白象食品股份吉林分公司的有关文明施工的规定，不得扰乱建立单位正常秩序。2、进入现场施工的人员应有礼貌，不得顶撞甲方。3、使用的生活设施应保持整洁卫生，施工人员不得随地大小便，不得在厂区内吸烟，由此引起的罚款由责任方承当。第十三条违约责任1、由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承当违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承当各自的违约责任。2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时，甲、乙双方应协商解决。3、当合同双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构有关合同管理部门调解，不愿通过协商调解或调解不成的，可以向合同签定所在地人民法院提起诉讼。第十四条附那么1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着友好合作的精神，另行商定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同经双方签字(盖章)后生效。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：__________________年____月____日________年____月____日建立工程施工合同范本2承包人〔甲方〕：地址：劳务分包人〔乙方〕：地址：风险提示：严格签订劳务分包合同承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同，防止一旦发生工期、质量问题，由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确，施工企业就很难维护自己的权益。：劳务分包人合法运作必须包含两种形式：一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人〔总承包企业或专业承包企业〕建立劳务分包合同关系；二是与特定地区假设干经过岗前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合同。为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《民法典》、《建筑法》的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的职责，经双方协商，签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：二、工程期限1、开工日期：________年____月____日。2、开工日期：________年____月____日。3、总工期为：共________个日历天。三、工程造价1、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。2、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决〔不可抗力是指当事人不能预见、不可防止、不能克制的事情〕。3、单价：______________；工程量：__________________；合同总价：___________________。四、工程结算1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，拘留的总造价的5%转为质量保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。2、乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。3、工程开工结算以设计图纸和工程实物为根据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。4、本质量保证金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起________年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起________年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进展处理的费用从工程保存金扣除。五、材料设备的供给1、凡甲方统一采购的特殊材料设备，未经甲方同意，乙方不得自购，一经发现自行采购将按所列单价的_______倍进展处分，且自购材料设备不得在本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工地，更严禁将材料出售。乙方超过方案使用材料设备______%的局部，甲方按合同执行期间市场最高价的______%对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供给材料，一经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进展处分。2、水电由乙方自行解决，假设利用甲方供电的，电费按______元度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。六、施工图纸1、甲方在开工前5天内，向乙方提供一套复印的施工图纸。2、甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效根据，正式开工前由乙方会同甲方共同审阅，施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。3、非经甲方提供的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工根据。4、变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准。5、乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必须报请甲方审核批准前方可使用。七、甲方的工作1、按本合同约定的分工范围和要求，供给工程所需的主要材料和设备。2、负责对乙方进展施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及平安文明施工进展监视。3、对乙方进展技术指导和质量监视，对乙方的施工进度、工程质量、平安消费、文明施工等进展监视检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。4根据施工现场情况及时会同监理进展检查验收。5、按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。八、乙方的工作1、编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织施行。2、服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和平安消费。4、乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗，不得无证作业。5、对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。6、及时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资7、在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。风险提示：劳务分包人资质必须严格审查分包单位的资质。主要是审核资质证书、营业执照的真实性、有效性、是否与承接的任务等级要求相符。分包人提供的有关证书复印件应与原件核对并加盖对方套红印章留存。承包方一旦没有严格审核分包人资质，将工程分包给没有资质的分包单位或者分包单位超越资质等级的，造成合同无效情形，甚至给承包单位造成额外损失。九、劳务分包人资质1、资质证书编号：_________________________________；2、资质专业及等级：_______________________________。十、工程质量1、乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术标准及相关工程施工标准组织施工，并随时承受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。2、乙方所承包的工程，按本工程技术标准检查验收，工程质量保证合格率100%，优良率到达95%以上，并到达甲方工程质量方案的质量目的。3、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，到达工程质量验收标准。假设返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承当违约责任。十一、平安施工1、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于平安消费的规定，重视施工现场作业平安，制定平安措施，做好特殊工种的劳动保护工作。2、乙方负责施工范围内的平安事故处理及一切平安责任。乙方必须安排专业的平安管理人员，负责施工段内的一切平安，经常检查设备、机械、平安标志的完好情况，杜绝一切平安事故的发生。3、为了保护工程、保障施工人员和群众的平安，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、平安戒备标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程工程要求的硬件措施，甲方不承当任何费用。4、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级平安、建立主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件，所有的费用由乙方承当，甲方不承当任何连带责任。十二、工程转包与分包本工程不允许分包或转包，假设乙方违背这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。十三、违约责任1、因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的，合同工期顺延。2、因乙方施工质量达不到设计和标准要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承当，影响工期的，由乙方承当违约责任。3、因乙方责任导致工程不能继续施工的，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承当。4、假设乙方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付，剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付给乙方，同时没收履约保证金。十四、附那么1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。2、本合同自双方代表签字盖章后生效，合同履行完毕，自行失效。3、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。4、因履行本合同发生争议，双方协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。甲方：代表人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日乙方：代表人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日建立工程施工合同范本3发包方〔甲方〕：___________承包方〔乙方〕：___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，为明确双方权利、义务及经济责任，加强双方的互相配合，保证工程顺利开工。双方达成以下合同条款：第一条：工程工程1、工程名称：______________；2、工程编号：______________；3、工程地点：______________；4、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米〔各单项工程建筑安装面积详见工程工程一览表〕。5、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元〔各单项工程造价详见工程工程一览表〕。6、承包方式：______________。第二条：工程期限1、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天〔日历天〕，自____年____月____日开工____年____月____日开工验收。2、开工前____天，乙方向甲方发出开工通知书。3、在组织施工过程中，如遇以下情况，得顺延工期，双方应及时进展协商，并通过书面形式确定顺延期限：〔1〕因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。〔2〕因甲方提出变更方案或变更施工图而不能继续施工者。〔3〕按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电，道路未能畅通，障碍物未能去除，影响进场施工。〔4〕因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。〔5〕在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上〔每次连续4小时以上〕，影响正常施工。〔6〕非乙方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工。〔7〕未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。〔8〕由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承当。但未及时退货造成的损失由责任方承当。4、工期提早。施工中如需提早开工，双方协商一致后签订提早开工协议，合同开工日期可以提早。乙方按此修订进度方案，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提早开工协议包括以下主要内容：〔1〕提早的时间。〔2〕乙方采取的赶工措施。〔3〕甲方为赶工提供的条件。〔4〕赶工措施的经济支出和承当。〔5〕提早开工收益〔假如有〕的分享。第三条：甲方责任1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房。2、提供施工用双排脚手架。3、负责施工现场各施工单位间的协调工作。4、严格监视施工质量，组织工程验收。第四条：乙方责任1、负责安装中所有有材料供给。施工主要材料必须有合格证明资料，如：材质单、合格证等。2、认真组织施工，严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工。3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故，乙方负全部责任。4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作。5、因乙方责任工程质量不符合合同要求，乙方应无偿修理或返工，由此造成的一切损失由乙方承当。第五条：施工准备1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地〔包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地〕；解决施工用水、电和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进展工程设计交底。2、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进展施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度方案，储藏材料，加工构件，做好一切施工准备。第六条：工程质量1、本工程质量经双方研究要求到达：____________。2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规格和标准进展施工，并承受甲方派驻代表的监视。第七条：工程付款及结算方式1、本工程全部工程造价及结算方式按以下方式办理：本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减，其费用根据预算明细的单价计算工程量，据实计算汇总工程总价款。2、乙方带料进场开场施工_______日内，甲方拨付工程总价_______%的工程款。3、乙方安装完成，验收报告签字之日起_______日内，再拨付工程总价_______%。4、工程质保金为工程总价_______%，质保期_______年。质保金在_______年后无工程质量问题时，于_______年_______月_______日付清。第八条：施工及开工验收1、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算，否那么乙方有权回绝施工。3、甲方应在收到乙方工程开工通知后五日内，组织验收。超过七日未予答复时，乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。第九条：平安施工1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承当。3、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承当责任和有关费用。第十条：违约责任1、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除_______‰违约金。2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_______元的违约金。3、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_______元违约金。4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方有权停顿施工，工期顺延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款时加罚违约金。风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违背合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚方法，通过明确违约时需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。第十一条：争议纠纷解决处理本合同项下发生的争议，由甲乙双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，可提请仲裁委员会仲裁或者依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是假设约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。第十二条：附那么1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。2、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。3、合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。甲方：__________乙方：_________________年___月___日______年___月___日建立工程施工合同范本4甲方：乙方：甲方委托乙方增加成都苏宁广场咖啡之翼厨房自动灭火系统的采购、安装、调试，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、由乙方负责：为甲方提供一套自动厨房灭火系统的安装及系统调试、验收。二、甲方权利：〔1〕、甲方有权监视乙方按约定提供安装、调试效劳。〔2〕、在安装、调试过程中需甲方义务提供协议的，甲方应当履行协助义务。三、乙方权利义务：〔1〕、乙方应向甲方示明安装、调试时间收费标准，并保证具备与安装、调试以业务相适应的设施和技术力量。〔2〕、在安装质量保证二年内，承修安装设备出现质量问题，乙方应当免费返修。四、收付款条款：〔1〕、乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。〔2〕合同签订，甲方一次性付清采购款￥26000。00元〔大写：贰万陆仟元〕。五、工期要求：按甲方现场施工进度进展。六、其他条款：本合同如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商或协调不成的，可向有关管辖权的人民法院提起诉讼或根据另行到达的仲裁条款或仲裁申请仲裁。甲方〔公章〕：XXXXXXXXX乙方〔公章〕：XXXXXXXXX法定代表人〔签字〕：XXXXXXXXX法定代表人〔签字〕：XXXXXXXXXXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日建立工程施工合同范本5工程名称：工程编号：建立单位：施工单位：签订日期：天津市小型建立工程施工合同发包方：〔简称甲方〕承包方：〔简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：〔详见工程工程一览表〕1.4承包范围：1.5承包方式：1.6合同价款：本工程造价￥金额大写：第二条工程期限2.1全部工程开工日期：本工程定于日开工。2.2全部工程开工日期：本工程定于日开工。2.3全部工程总日历天数2.4各单项工程开开工日期详见工程工程一览表。第三条工期延误与工期奖罚3.1延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期到来之前提早五天，向甲方书面提出延期开工的要求和理由。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。3.2暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在施行甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承当经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承当发生的费用。3.3工期延误。以下情况造成开工日期推延的，经甲方代表确认，工期相应顺延。3.3.1工程量变化和设计变更。3.3.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。3.3.3施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。3.3.4甲方未按约定时间供给材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。3.3.5不可抗力〔指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害〕。乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。非上述原因，工程不能按合同工期开工，乙方承当违约责任。3.4工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提早或延误的奖罚费用，双方应拟订如下条款：第四条甲方工作4.1办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。4.2将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。4.3将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进展现场交验。4.4甲方在开工前4.5组织设计院、乙方进展图纸会审，并向乙方进展设计交底。4.6协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承当有关费用。甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承当经济责任，工期相应顺延。第五条乙方工作5.1按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度方案及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水方案。5.2乙方应在年月日前将施工组织设计〔或施工方案〕交与甲方，甲方应在日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。5.3乙方必须按批准的进度方案组织施工，承受甲方对进度的检查监视。5.4已开工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复，系甲方提早使用后发生损坏的'修理费用由甲方承当。5.5按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。5.6严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场到达建筑物无污染，现场无建筑垃圾。乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承当经济责任。第六条价款支付与调整6.1工程预付款：在合同签订后，按天津市有关文件规定，三日内甲方按工程合同造价%，计人民币元，支付给乙方。6.2工程进度款按天津市关于工程进度款拨付方法的规定。6.3合同价款的调整。在合同签定后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的可以调整。6.3.1甲方同意的设计变更及工程量增减。6.3.2工程造价管理部门公布的价风格整。6.3.3双方约定的其它增减或调整。6.4甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到乙方通知天内仍不能按要求支付建立工程施工合同范本6发包方〔以下简称甲方〕：承包方〔以下简称乙方〕：根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建立部，国家工商管理总局共同发布的《建立工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和老实信誉的原那么，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。第一条、工程事项1.1工程名称：_______________________________________1.2工程地点：_______________________________________1.3工程内容：_______________________________________1.4工程开开工日期：____年___月___日至___年__月___日。第二条、工程承包范围2.1承包范围:乙方包工，包料。第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进展施工，保证按期完工。4.2施工中做到文明施工，严格按照平安标准组织施工。4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后施行。4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。第五条、工程造价和结算5.1工程总价：大写_________________________________5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。5.3乙方材料及工人进场再付工程款___%大写__________元5.4工程全部完毕验收合格后,甲方向乙方付清余款。5.5工程完毕三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。第六条、由于以下原因造成开工日期推延和延误，工期相应顺延。6.1不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪水等天灾。6.2发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进展。第七条、违约责任7.1除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承当赔偿责任。7.2甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承当。第八条、争议解决方式8.1本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。第九条、其他9.1协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。第十条、合同份数及生效日期10.1本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方：乙方：年月日年月日建立工程施工合同范本7甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和老实信誉的原那么，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建立一事达成一致，签订本合同。一工程概况1.1工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建立及场平工作1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村1.3工程内容：①、新厂建立需用地的平整、土石方开挖清理(92米70米8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5km)。②、厂区场平后保坎建立(92米8米高2.5米宽[均距])计：1840m3。③、厂区道路硬化建立(130米10米)计：1300平方米。④、新厂消费、生活、消防用水、井及供水塔一座。⑤、待建局部场地绿化处理工程。⑥、厂房建立图纸范围内容。⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。⑧、办公区域的装饰局部。1.4工程承包范围：上述工作范围。1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求：合格。三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，开工日期20xx年6月30日。四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。五、乙方必须按照国家建立标准保质保量，按期完成施工。六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516.3万元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整)。支付情况：1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月25日结算当月工程量);2、工程完工后，甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%;3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：1、本合同协议书;2、中华人民共和国建立部、国家工商局结合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;3、标准、标准和有关技术文件;4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。十、此合同一式肆份，双方各执两份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建立工程施工合同范本8发包人〔全称〕：承包人〔全称〕：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1。工程名称：2。工程地点：3。工程立项批准文号：4。资金5。工程内容：群体工程应附《承包人承揽工程工程一览表》〔附件1〕。6。工程承包范围：二、合同工期方案开工日期：方案开工日期：工期总日历天数：工期总日历天数与根据前述方案开开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价签约合同价为：人民币〔大写〕〔￥元〕；五、工程经理承包人工程经理：六、合同文件构成本协议书与以下文件一起构成合同文件：〔1〕中标通知书〔假如有〕；〔2〕投标函及其附录〔假如有〕；〔3〕专用合同条款及其附件；〔4〕通用合同条款；〔5〕技术标准和要求；〔6〕图纸；〔7〕已标价工程量清单或预算书；〔8〕其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成局部。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1。发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续、筹集工程建立资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进展转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修责任。3。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同本质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二局部通用合同条款中赋予的含义一样。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成局部。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：〔公章〕承包人：〔公章〕法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：组织机构代码：地址：邮政编码：组织机构代码：地址：邮政编码：建立工程施工合同范本9发包人〔全称〕：_________承包人〔全称〕：_________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程内容：_________群体工程应附承包人承揽工程工程一览表〔附件1〕工程立项批准文号：资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：开工日期：合同工期总日历天数_________天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额〔大写〕：_________元〔人民币〕￥：_________元六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、标准及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。七、本协议书中有关词语含义本合同第二局部《通用条款》中分别赋予它们的定义一样。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_________年_________月_________日合同订立地点：本合同双方约定_________后生效发包人：〔公章〕承包人：〔公章〕住所：__________________住所：__________________法定代表人：__________________法定代表人：__________________委托代表人：__________________委托代表人：__________________：__________________：__________________：_________________：__________________开户银行：__________________开户银行：__________________账号：__________________账号：__________________邮政编码：__________________邮政编码：__________________建立工程施工合同范本10建立方：以下简称甲方施工方：以下简称乙方甲方原有一层因现需要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完本钱工程，经双方协商成达协议如下：一、甲方供给原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏向度应按施工标准实行必须粘结结实，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工标准。四、主体构造要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强迫性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。五、乙方在施工期间应做好平安防护设施，保证平安第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。六、付款方法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。甲方(公章)：________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建立工程施工合同范本11甲方：乙方：__________工程队为确保______公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、公路建立道路及工期要求：1、公路建立道路为____________________。2、工期要求是______年_____月_____日至______年_____月_____日。二、公路建立的内容：公路路基开挖工程。三、公路建立技术要求：1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于10%，纵坡长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。3、土质边坡按1：0.5－1：0.75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准进展开挖。四、工程验收及付款方式：1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进展验收。2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建立费用；整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。五、施工平安责任：乙方在施工期间必须妥善处理好施工平安措施，按照平安操作规程施工，到达平安消费的目的。乙方无论任何时候发生平安事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。六、双方的权利、责任和义务：1、公路建立必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方回绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承当。2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。4、甲方必须派员协助乙方进展施工。七、违约处理：1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承当违约责任〔包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等〕，相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。2、乙方不能按合同工期开工，施工质量达不到设计和标准的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，支付违约金________元，赔偿因其违约给甲方造成的损失。4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提早___天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承当违约责任。八、争议解决：甲乙双方因合同发生争议，向___________的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。九、合同份数：本合同一式_____份，甲乙双方各执___份，自双方签字之日生效。甲方：代表：______年_____月____日乙方：代表：______年_____月____日建立工程施工合同范本12发包方〔甲方〕：四川****集团承包方〔乙方〕：甲方已与***建筑安装就阳城·心灵家园工程建筑安装工程a标段施工工程签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性，加强工程管理，进步工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该工程班组负责人，并将该工程的局部劳务施工交由乙方组织人员进展内部承包。经双方依法平等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循老实信誉原那么予以履行。第一节工程概况及目的1.11.2工程名称：阳城·心灵家园工程a标段建立工程#楼。建筑面积：暂定：。实际建筑面积开工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共m2。1.31.41.51.6建筑层数：工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块平安、文明施工目的：平安文明工地进度目的：开工日期：年月日；±0.00以下工程开工日期：年月日；全部主体构造封顶，年月日；全部装修完成并验收合格，年月日；年月日，总日历工作天数为：380天。第二节承包内容、范围及劳务承包方式2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从根底砼垫层开场到开工为止的设计图纸范围内〔除2.2内容外的〕所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理2.2乙方工作范围中不包括以下内容：〔1〕土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩根底。〔2〕楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。〔3〕腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。〔4〕防水、保温分项工程〔土建局部除外〕。〔5〕设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程〔土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内〕。〔6〕门窗安装工程。2.3内部承包方式：人工费〔含丝接人工及机具设备〕+辅助材料费〔含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等〕+周转材料费〔含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃平安网〕+施工机械费〔塔吊、施工电梯、大小型机械等〕+措施费〔含平安防护设施〕+现场维护费及文明施工费〔含办公区维护〕+其他不可预见费，按照《20xx年建筑工程建筑面积计算标准》及相关规定进展计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。第三节合同价款3.1合同单价按建筑面积：rmb元/㎡〔详见《阳城心灵家园〔a标段〕劳务等承包费报价及组成表》〕，合同总价约为￥元，〔含出据0.8%的农民工工资的发票费用〕。大写：零星签证用工技工单价：120元/工日；零星签证用工普工单价：80元/工日。3.2合同单价包括但不限于以下内容及费用：3.2.1完成合同承包范围内工作：从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收到达合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。3.2.2完成合同承包范围内工作所需用的根本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差〔运距指在施工现场内〕3.2.3乙方班组人员工资包括：根本工资、辅助工资等。3.2.4乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等；3.2.5乙方在施工消费过程中，使用的机具、各型机械〔例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具〕的费用等。3.2.6完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等；3.2.7为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等；3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。3.2.9施工现场内的材料等二次转运费〔装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费〕已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。3.2.10预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等；3.2.12乙方生活及消费责任区的建立和清理，承包工程所使用的材料堆放保管等；3.2.13为到达合同约定的质量、工期、平安及文明施工指标所需额外支出的费用等；3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、辅助材料〔或设备〕、中小型机械及消费工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不可预见的因素发生的所有费用。3.2.15外脚手架：本工程采用普通钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其所有材料及人工包含在合同单价之中，使用时间为主体构造及外墙装饰全部验收合格、方可撤除脚手架。外脚手架搭设必须满足以下要求：〔1〕外架搭设方案必须符合标准要求，并经监理和发包人审核批准前方能施行，验收合格前方能使用。〔2〕外架材料的材质必须符合标准要求。〔3〕外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。3.2.16所有进入施工现场的脚手架钢管必须进展油漆处理。3.2.17所有进入施工现场的平安网〔密目网、尼龙程度网〕必须是阻燃的、经检验合格的产品，且必须是全新的。3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进展翻新处理。3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。第四节甲方提供的施工条件及资4.1商品砼由甲方运至施工现场〔二次构造砼为自搅砼〕，卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。4.2消费、生活等临时用房：甲方只为乙方提供活动板房，乙方使用和管理，费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。4.4施工用水、用电情况提供：甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方提供，搭设人工费由乙方承当〔板房由专业单位搭建除外〕。4.6用于工程实体的主要材料〔商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱〕由甲方提供。第五节乙方应提供的资5.1为保证本工程的施行，除本合同第四节约定的甲方提供的资外的所有施行工程所必须的各型机械、施工工具、平安防护设施的材料等都应由乙方自己提供，乙方有责任且必须采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态，以满足施工需要。5.2在承包工程范围内，乙方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工标准及甲方的要求，因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不承当因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。5.3乙方提供的所有设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。5.4乙方必须提供进场工人的三级教育卡、身份证复印件及平安责任书。第六节双方的权利及义务6.1甲方的权利及义务6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜〔但不超过其委托权限〕，签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效〔详细委托人员由甲方总负责人届时确定〕，签证用工必须是甲方另行安排与本合同无关的工作内容。6.1.2负责对乙方承建工程的质量、平安、进度、文明施工等进展全面监视、指导和管理。如有迹象说明乙方已无履行承包合同的才能或严重损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保存追究乙方所有责任的权利。6.1.3负责向乙方进展技术、质量、平安、场容、进度的交底。6.1.4负责向乙方提供施工图1套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的详细施工作业方案。6.1.6负责提供商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。6.1.7负责本工程的对外联络工作。6.1.8负责组织工程开工验收工作，配合协调乙方组织中间验收及分局部项验收工作。6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场〔首次汽车吊卸车费用由甲方负责〕。6.1.10定期组织召开消费例会，定期组织综合大检查。6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。6.1.12负责技术管理和技术资料搜集整理，但自检资料和强迫性检验测试资料由乙方按时检验后提供给甲方。6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进展审查及监管。6.2乙方的权利及义务：6.2.1乙方驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切事宜。乙方还应装备其他13名工程管理人员，其装备的数量如下〔由乙方进场时一并提供〕：班组执行负责人〔1人〕、施工员〔3人〕、测量员〔2人〕；平安员〔2人〕；质检员〔2人〕；水电工长〔1人〕；大门口门卫〔2人〕以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方工程部统一管理，每个月的出勤天数必须和工程部所有人员一致不得少于28天〔2月份不得少于26天〕。6.2.2乙方必须保证工程管理成员的完好及至工程开工不得随意更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不可抗力或个人特殊原因需书面报经甲方同意前方可以更换外，否那么甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济处分。6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进展再次转包，否那么视为违约，乙方必须承当所有违约处分。6.2.4乙方必须服从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团及各职能部门制定的各项管理规定。6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。6.2.7现场所有施工人员必须遵守现场有关质量、平安、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、平安员，负责质量、平安。承当因违背上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种答应证〔包括施工人员的各种答应证〕，如违背规定，由乙方承当一切责任。自备各种特殊工种施工人员〔包括测量工、大型机械操作工〕且特殊工种需要持证上岗。6.2.9保证按每月的工程方案进度、质量、平安文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项将视为违约，并按违约给予处分，甲方保存劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行承当。6.2.10将答应证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参加施工的人员必须持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同商议并积极配合采取合理施工方案，降低工程本钱。6.2.12提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按标准及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必须满足设计要求。检验实验费用由发包人承当，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方承当。6.2.13本工程钢筋配筋〔包括预埋铁件、穿墙杆等〕由乙方负责，其配筋单方案应提早10天交予甲方审核，经甲方审核后进展加工。6.2.14按照甲方通知的时间准时入场。6.2.15严格按照总体施工组织设计和专项施工方案进展施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。6.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣传有关的工作；自备符合甲方形象工作及平安要求的防护用品，费用自付。6.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的月形象进度报表。建立工程施工合同范本13发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，双方就建立工程施工事项协商一致，特订立合同如下：一、工程概况1、工程构造：砖混;2、建筑面积：约㎡(按实际建筑面积计算为准)。二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。三、甲方负责范围甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填