2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷（三）附详解

2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷

（三）附详解

一、单选题

1.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，属于承揽业务

不良行为认定标准的是（）。

A、以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B、未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的

C、以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

D、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

答案：A

解析：承揽业务不良的认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提

供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招

标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）

以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与投标人订

立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。综上

所述，本题正确答案为A。

2.某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承

担的法律责任是（）。

A、赔偿损失

B、降低资质等级

C、责令停业整顿

D、对主要负责人判处有期徒刑

答案：D

解析：2007年建设工程法规真题第70题承包单位将承包的工程转包的，或者违

反规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿,

降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。承包单位对因转包工程或者违法分

包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连

带赔偿责任。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。

3.分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说

法，正确的是（）。

A、分包单位只对总承包单位负责

B、建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

C、总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D、建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

答案：C

解析：2013年建设工程法规真题第56题本题考查的知识点是工程总承包单位与

工程项目管理。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按

照分包分包合同的约定对其分包工程的质量项总承包单位负责，总承包单位不得

以分包工程已分包为由推卸自己的总承包责任，而应与分包单位就分包工程承担

连带责任。总承包单位和分包单位就分包工程承担连带责任，就是当分包工程发

生了质量责任或者违约责任时，建设单位可以向总承包单位请求赔偿，也可以向

分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位进行赔偿后，有权依据分包合同对于

不属于自己责任的赔偿项另一方追偿。综上所述，C项正确。

4.下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。

A、项目安全生产管理人员

B、项目技术员

C、企业主要负责人

D、项目经理

答案：B

解析：2010年建设工程法规真题第39题本题主要考查申请领取安全许可证的条

件。政府主管部门要对建筑施工企业的主要负责人、项目负责人、安全生产管理

人员，就安全生产方针政策、法律法规、管理知识'专业能力、应急处理等进行

考核，并作出评价。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为Bo

5.关于案件的受理，下列说法错误的是()

A、符合起诉条件的应当立案并通知当事人

B、不符合起诉条件的应当裁定不予受理

C、不符合起诉条件的应当裁定驳回起诉

D、原告对案件受理裁定不服的，可以提起上诉

答案：C

解析：2.受理《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有

起诉权利。对符合本法第119条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在7

日内立案并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在7日内裁定不予受理；原告

对裁定不服的，可以提起上诉。

6.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务正确的是()o

A、施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，施工单位及时进行修改

B、施工总承包单位与分包单位就全部工程的质量承担连带责任

C、对涉及结构安全的试块在建设单位或监理单位的监督下现场取样并送检

D、隐蔽工程隐蔽后，应当通知建设单位和建设工程质量监督机构

答案：C

解析：A错误，施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和

建议；B错误，施工总承包单位与分包单位就分包工程的质量承担连带责任；D

错误，隐蔽工程隐蔽前，应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

7.监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此

种监理形式称为()。

A、旁站

B、巡视

C、平行检验

D、巡查

答案：A

解析:所谓旁站，是指对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程,

进行连续不断地监督检查或者检验的监理活动，有时甚至要连续跟班监理。

8.对于施工合同订立的特殊性的理解错误的一项是()。

A、要约和承诺是订立合同的两个基本程序

B、投标文件中含有投标人期望订立的施工合同的具体内容，表达了投标人期望

订立合同的意思，投标文件是要约

C、中标通知书是招标人对投标文件的肯定答复，因而是承诺

D、建设工程合同可以采用口头形式或者书面形式

答案：D

解析：D项：《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。所以D项错误，

当选。A项：《合同法》规定，当事人订立合同，采取要约、承诺方式。所以A

项正确，不选。B项：《合同法》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。

投标文件中含有投标人期望订立的施工合同的具体内容，表达了投标人期望订立

合同的意思，因此属于要约，所以B项正确，不选。C项：《合同法》规定，承

诺是受要约人同意要约的意思表示。中标通知书是招标人对投标文件的肯定答复,

因此属于承诺。所以C项正确，不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案

为Do

9.关于特种设备检验的说法,正确的是()。

A、起重机械的安装、改造、重大修理过程，应当经设备检验机构监督检验

B、未经监督检验或者监督检验不合格的,不得出厂或者交付使用

C、特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备

存在严重事故隐患时,应当及时告知相关单位,并立即向建设单位报告

D、特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员可以按以往经验推荐特种设备

答案：B

解析：《特种设备安全法》规定，起重机械的安装、改造、重大修理过程，应当

经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者

监督检验不合格的，不得出厂或者交付使用。A特种设备检验、检测机构及其检

验'检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时，应当及时告知

相关单位，并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告。特种设备检验、检

测机构及其检验'检测人员不得从事有关特种设备的生产'经营活动，不得推荐

或者监制、监销特种设备。

10.建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，

工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的

是（）o2016

A、施工企业

B、建设单位

C、使用单位

D、建设单位和施工企业协商确定

答案：A

解析：本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水工程的最低保修期

限为5年，所以协商的结果是不符合要求的。而第4年出现屋面渗漏，工程维修

责任应该是施工单位。

11.项目负责人的安全生产责任不包括Oo

A、对建设工程项目的安全施工负责

B、确保安全生产费用的有效使用

C、落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程

D、签署危险性较大的工程安全专项施工方案

答案：D

解析：2013年建设工程法规真题第26题本题考查的知识点是施工项目负责人的

安全生产责任。项目负责人的安全生产责任主要是：（1）对建设工程项目的安

全施工负责；（2）落实安全生产责任制度'安全生产规章制度和操作规程；（3）

确保安全生产费用的有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，

消除安全事故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故情况。D项：D项不属于

上面5项中的任何一项，故D项错误。A项：A项属于上面的（1）,不当选。B

项：B项属于上面的（3）,不当选。C项：C项属于上面的（2）,不当选。本

题是选非题，综上所述，D项正确。

12.关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人,取得建设单位认可的方式,下

列选项中说法正确的是（）。

A、必须在总承包合同中规定分包的内容

B、应当事先征得建设单位的同意

C、建设单位可以直接指定分包人

D、不得在总承包合同中规定分包的内容

答案：B

解析：总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位

并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式：1）在总承包合同中规定分包的内

容；2）在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。需

要说明的是，分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包

人。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中明确规定，“建设单

位不得直接指定分包工程承包人。”对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位

有权作出拒绝或者采用的选择。

13.下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是

Oo

A、在公司连续工作满8年的张某

B、到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C、在公司累计工作了10年,但期间曾离开过公司的王某

D、在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李

某

答案：D

解析：用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形

之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限

劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：1)劳动者在该用人单位连续工作满

10年的；用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同

时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；3)

连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40

条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。

14.施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()。2016

A、经建设单位同意，由施工企业负责修改

B、经建设单位同意，由设计单位负责修改

C、由施工企业负责修改，经监理单位审定

D、经监理单位同意，由建设单位负责修改

答案：B

解析：本题考查的按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。工程设计的修

改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。施工单位在施工过

程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

15.下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()(2013)

A、在仲裁程序中形成的仲裁调解书

B、由行政主管部门主持达成的调解书

C、人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D、司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

答案：B

解析：调解包括人民调解、行政调解'仲裁调解'法院调解等类别，其中，行政

调解属于诉讼外调解。行政调解达成的协议也不具有强制约束力，仲裁调解和法

院调解具有强制执行力。人民调解本没有强制执行力，但经司法确认的人民调解

具有强制执行力。经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必

要的，可自调解协议生效之日起30日内共同向人民法院申请司法确认。人民法

院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人

可向人民法院申请强制执行。5

16.同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之

间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是()o

(2016)

A、第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B、债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求

承担保证责任

C、债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任

D、提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

答案：C

解析：《物权法》第一百七十六条规定：被担保的债权既有物的担保又有人的担

保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权

人应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保

的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以

就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担

担保责任后，有权向债务人追偿。因此答案选择C。

17.A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，

A公司资质为施工总承包特级，B公司斐质为施工总承包一级。下面关于该承包

行为的说法正确的是()。

A、该行为属于肢解工程发包的违法行为

B、AB公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C、AB公司属于总包和分包的关系

D、建设单位必须与AB分别签订承包合同

答案：B

解析：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招

标人承担连带责任。

18.按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场

诚信行为公布内容和范围的表述中，不正确的是()o

A、属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，

应当在当地和全国公布

B、通过与工商、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，统一公布

C、国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违

法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告

D、招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私

答案：D

解析：D错误，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、

个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共

利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。

19.施工项目中，需要由总承包单位统一组织安排的是（）。

A、生产安全事故应急救援预案

B、应急救援组织的建立

C、应急救援人员的配备

D、救援器材、设备的配备

答案:A

解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当根据建设工程

施工的特点'范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施

工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织

编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急

救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，

并定期组织演练。因此，A项正确，由总承包单位统一组织编制建设工程安全生

产事故应急救援预案；BCD项是由总承包单位和分包单位各自进行。综上所述,

本题的正确答案为Ao

20.某项目重要分项工程发生重大设计变更，监理单位签发工程暂停令，则施工

现场停工期间防护所需费用应由()承担。

A、建设单位

B、设计单位

C、监理单位

D、施工单位

答案:A

解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和

周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场

暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按

照合同约定执行。本题事项发生是建设单位责任，故应由建设单位承担。

21.张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制水泥混凝土的材料。

一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这

个要求，张某行使了安全生产从业人员权利中的()o

A、知情权

B、拒绝权

C、批评权和检举控告权

D、紧急避险权

答案：B

解析：B项：《安全生产法》规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在

的问题提出批评、检举'控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。本题中，项

目经理要求张某将不合格的石料混进合格的石料中，属于违章指挥，张某有权拒

绝。所以B项正确。A项：知情权是指，生产经营单位的从业人员有权了解其作

业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的

安全生产工作提出建议。所以A项错误。C项：《安全生产法》规定，从业人员

有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。所以C项错误。

D项：《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有

权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。所以D项错误。综上所

述，本题正确答案为B。

22.民事代理中的转代理可以发生在()情形下。

A、委托代理

B、法定代理

C、表见代理

D、指定代理

答案:A

解析：托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人

的同意。

23.《安全生产法》规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工

伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向()提出赔偿要

求。

A、上级主管部门

B、本级人民政府

C、本单位

D、监理单位

答案：C

解析：请求民事赔偿权《安全生产法》规定，因生产安全事故受到损害的从业人

员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有

权向本单位提出赔偿要求。

24.关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（）。2017

A、《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B、《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C、《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》

D、《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

答案：A

解析：本题考查的是法的效力等级。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法

和法律，高于地方性法规和部门规章。《招标投标法实施条例》是行政法规，《招

标公告发布暂行办法》属于部门规章。所以选项A是正确的。

25.下列合同不属于可变更、可撤销合同的是（）。

A、因重大误解订立的合同

B、欺诈胁迫损害对方利益而订立的合同

C、乘人之危而订立的合同

D、恶意串通损害第三人利益订立的合同

答案：D

解析：当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大

误解订立的。（2）在订立合同时显失公平的。（3）一方以欺诈、胁迫的手段或

者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人

民法院或者仲裁机构变更或者撤销。D是属于无效合同，。

26.下列事项中，属于专利权保护对象的是()。

A、施工企业的名称或者标志

B、施工企业编制的投标文件

C、施工企业编制的施工方案

D、施工企业发明的新技术

答案：D

解析：利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。我国《专利法》

保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。1.

发明2008年12月经修改后公布的《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利

法》)规定，发明是指产品'方法或者其改进所提出的新的技术方案。

27.在施工过程中,程监理人员发现下程设计不符合建筑工程质量标准或者合同

约定的质量要求的，应当()。

A、直接要求施工人员进行改正

B、要求设计单位按要求进行改正

C、报告建设单位要求施工单位改正

D、报告建设单位要求设计单位改正

答案：D

解析：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量

要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

28.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书

的时间为Oo

A、竣工验收合格后

B、提交竣工验收报告时

C、竣工验收时

D、交付使用时

答案:B

解析：2011年建设工程法规真题第22题本题考查的是质量保修书。根据《建设

工程质量管理条例》的规定，建设工程实行质量保修制度；建设工程承包单位在

向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保

修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。综上所述，本题

的正确答案为Bo

29.某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护

所需费用由()承担。

A、建设单位

B、设计单位

C、监理单位

D、施工企业

答案：A

解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和

周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场

暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按

照合同约定执行。发生设计变更，属建设单位一方的行为，监理单位据此发出工

程暂停令，并产生现场防护所需费用，则责任方为建设单位。

30.下列选项中，不属于仲裁基本特点的是（）。

A、专业性

B、自愿性

C、独立性

D、程序性

答案：D

解析：仲裁的基本特点：（1）自愿性；（2）专业性；（3）独立性；（4）保密

性；（5）快捷性；（6）裁决在国际上得到承认和执行。

31.根据《建设工程质量管理条例》规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通

知建设单位和（）o

A、建设工程质量监督机构

B、勘察单位

C、建设行政主管部门

D、设计单位

答案：A

解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检

验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,

施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。综上所述，本题正确答案

为Ao

32.根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的

技术方案称为Oo

A、发明

B、实用新型

C、外观设计

D、设计方案

答案:B

解析：2013年建设工程法规真题第23题本题考查的知识点是专利权。B项：实

用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

它和发明相似，都是一种新的技术方案，但发明专利的创造性水平要高于实用新

型，因此，实用新型也被称为“小发明”。故B项正确。A项：发明是指产品、

方法或者其改进所提出的新的技术方案。故A项错误。C项：外观设计是指对产

品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状'图案的结合所作出的的富有美感并

适于工业应用的新设计。故C项错误。D项：设计方案不属于专利权保护的对象。

故D项错误。综上所述，本题正确答案为B项。

33.关于建设单位逾期报送有关竣工验收资料的说法,正确的是()。

A、由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报

B、由所在地城市住房与城乡建设部责任限期补报

C、逾期不补报的,处1万元以上3万元以下罚款

D、逾期不补报的，处3万元以上5万元以下罚款

答案:A

解析：建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关

竣工验收资料的，由所在地城市'县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。

逾期不补报的，处1万元以上5万元以下的罚款。

34.（2019年真题）根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。

A、违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决

B、当事人需要申请撤销仲裁裁决时,可以向财产所在地的中级人民法院申请

C、仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,不可

以向人民法院起诉

D、仲裁的程序违反法定程序,当事人可以申请撤销仲裁裁决

答案：D

解析：P361被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合

议庭审查核实，裁定不予执行：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有

达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权

仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所依据的

证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；

（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊'枉法裁决行为的。仲裁裁决被

人民法院依法撤销后，当事人之间的纠纷并未解决。根据《仲裁法》的规定，当

事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起

诉。当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中

级人民法院申请撤销裁决。

35.根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，有O人民法院管辖。（2

015)

A、原告住所地

B、被告住所地

C、由原告选择被告住所地或不动产所在地

D、不动产所在地

答案：D

解析：《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提

起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠

纷等。《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管

辖。不动产已等级的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未

登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。(红字这一段是新教材新改的，

跟老教材说法完全相反的，提请重视。)

36.关于建设工程共同承包的说法，正确的是()o2014

A、中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B、两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位

的业务许可范围承揽工程

C、联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承

担责任

D、共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

答案：D

解析：本题考查的是建设工程共同承包的规定。各承包方就承包合同的履行对建

设单位承担连带责任。

37.乙于2007年8月10日取得一级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需

继续执业，乙最迟应当在（）之前申请延续注册。

A、2009年7月10日

B、2009年8月10日

C、2010年7月10日

D、2010年8月10日

答案:C

解析：建造师执业资格注册有效期一般为3年。根据《注册建造师管理规定》中

规定，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定

申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。在本题中，乙2007年8月10日执

业资格证，有效期3年，因此，到2010年8月10日有效期届满，但若要申请延

续注册，应在有效期届满前30日，即2010年7月10日申请延续注册。综上所

述，本题的正确答案为C。

38.建设工程施工合同实质上是一种特殊的（）。

A、技术合同

B、买卖合同

C、委托合同

D、承揽合同

答案：D

解析：建设工程合同实质上是一种特殊的承揽合同。

39.某工程是被列入城建档案馆（室）接收范围的工程，该工程的档案应当（）向

城建档案馆（室）移交一套符合规定的工程档案。

A、监理单位

B、总承包单位

C、建设单位

D、各参与单位

答案：C

解析：建设单位应当在竣工验收后3个月内向城建档案馆报送一套符合规定的建

设工程档案。

40.甲建筑公司通过投标与乙钢铁公司签订一份建设工程承包合同，合同约定，

由甲建筑公司承包乙钢铁公司厂房建设工程，工程款为1850万元人民币。但是，

合同签订后不久，乙钢铁公司要求降低工程款，否则将另行找人承包。甲建筑公

司害怕失去工程项目，就同意另签一份工程款为1650万元人民币的承包合同。

后来双方发生争议，甲建筑公司起诉至人民法院要求乙钢铁公司支付工程款，则

工程款的支付应()。

A、按1850万元人民币支付

B、按1650万元人民币支付

C、按双方另行协商的数额支付

D、按中立的评估机构的评估价支付

答案：A

解析：事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同

实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。招标人

与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。

41.(2019年真题)关于建设工程质量保证金的说法，正确的是()。

A、在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保

证金

B、建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

C、承包人不得以银行保函替代预留保证金

D、采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金

答案：A

解析：P327-329推行银行保函制度，承包人可以用银行保函替代预留保证金。

在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证

金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预

留保证金。发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于

工程价款结算总额的3%0

42.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许

可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度

的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。

A、10月15日

B、10月22日

C、11月14日

D、12月14日

答案：C

解析：建筑法》第10条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当

自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告

43.关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是()。2017真题

A、《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B、《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C、《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》

D、《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

答案:A

解析：本题考查的是法的效力等级。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法

和法律，高于地方性法规和部门规章。《招标投标法实施条例》是行政法规，《招

标公告发布暂行办法》属于部门规章。所以选项A是正确的。

44.某施工单位因违反施工合同而支付对方违约金后，建设单位仍要求其继续履

行合同，则施工单位应()。

A、缓期履行

B、拒绝履行

C、继续履行

D、要求对方支付一定费用后履行

答案:C

解析：继续履行是违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一

项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方

式并用。

45.某市安安工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王

某月工资8000元，该市上年度职工月平均工资2000元。下列关于王某的经济补

偿说法正确的是()o

A、安安公司应当给予王某经济补偿12万元

B、安安公司应当给予王某经济补偿3万元

C、安安公司应当给予王某经济补偿9万元

D、安安公司应当给予王某经济补偿7.2万元

答案：D

解析：根据《劳动合同法》的规定，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每

满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计

算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用

人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三

倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工费三倍的数额支付，向其支付经

济补偿的年限最高不超过十二年。本题中，王某在某公司工作15年，根据规定，

支付经济补偿的年限最高不超过12年，因此应支付12年的经济补偿；王某的月

工费是8000年，上年度职工月平均工费是2000年，王某的工资是上年度职工月

平均工资的4倍，按照规定，应到按照职工月平均工资3倍数额计算。因此，公

司应向王某支付的经济补偿数额为：3*2000*12=72000元。综上所述，本题的正

确答案为Do

46.根据《招标投标法》的规定，关于共同承包责任的表述中，不正确的是()。

A、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同

B、共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任

C、联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任

D、对承包合同的履行，各承包方共同对建设单位承担按份责任

答案：D

解析：本题考核的是共同承包的责任。《招标投标法》规定，联合体中标的，联

合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建

筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

47.按照《行政许可法》规定,下列事项可以不设置行政许可方式予以规范的是（）。

A、有限公共资源配置

B、确定企业主体斐格

C、建筑业施工资质

D、职业道德自律

答案：D

解析：以上所列事项，通过下列方式能够予以规范的，可以不设行政许可：（1）

公民、法人或者其他组织能够自主决定的；（2）市场竞争机制能够有效调节的；

（3）行业组织或者中介机构能够自律管理的；（4）行政机关采用事后监督等其

他行政管理方式能够解决的。

48.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（）。（2012）

A、职工患病，在规定的医疗期内

B、女职工在孕期内

C、女职工在哺乳期内

D、在试用期间被证明不符合录用条件

答案：D

解析：《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以

书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:

⑴劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能

从事由用人单位另行安排的工作的；(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整

工作岗位，仍不能胜任工作的；(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变

化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内

容达成协议的。

49.某施工企业租用一批脚手架，在安装时脱落砸伤路人，需赔偿1000元。此债

务发生的依据是()o

A、租赁合同

B、无因管理

G侵权行为

D、不当得利

答案：C

解析：根据《侵权责任法》的规定，侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。

本题中，施工企业的施工行为侵害了路人的人身权，应该承担侵权损害赔偿责任,

由此在施工企业和路人之间成立侵权之债。综上所述，本题的正确答案为C„

50.《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是()。

A、必须办理

B、应当办理

C、鼓励办理

D、不作要求

答案：C

解析：建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险

费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保费。

51.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担

的说法，正确的是()o

A、第三人就完成的工作成果向定作人负责

B、承揽人不再承担责任

C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任

D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

答案:D

解析：2011年建设工程法规真题第26题本题考查的是承揽合同当事人的权利义

务。根据《合同法》第253条的规定，承揽人应当以自己的设备'技术和劳力，

完成主要工作，但当事人另有约定的除外。承揽人将其承揽的主要工作交由第三

人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，

定作人也可以解除合同。综上所述，本题的正确答案为D。

52.(2019年真题)某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保，损失发生后，被

保险人分别向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是Oo

A、投保时先后

B、投保金额小

C、协商结果

D、约定比例

答案：D

解析：P39-40保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。

保险单上载明的保险财产没有全部损失,应当按照部分损失进行保险索赔。但是,

财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够

修理但修理费将超过赔偿金额的,也应当按照全损进行索赔。如果一个建设工程

项目同时由多家保险公司承保,则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提

出索要求。

53.施工起重机械现场安装完毕后，以下不属于安装单位工作的是()。

A、出具自检合格证明

B、向施工单位进行安全使用说明

C、办理验收手续并签字

D、定期进行检验检测

答案：D

解析：根据《建设单位安全生产管理条例》第17条第3款的规定，施工起重机

械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检,

出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。D

项：不属于上述规定的安装单位的工作，故D项表述错误。ABC项：均属于上述

规定的情形，故ABC项表述正确。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为

Do

54.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约

定为由主张权利的说法，正确的是()(2013)

A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任

D、承包人的保修责任可以免除

答案：B

解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量

不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用

寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。22

55.根据招投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标

人要求投标人延长投标有效期时，Oo

A、投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B、投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C、投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D、投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

答案：B

解析：2009年建设工程法规真题第13题本题考查的是投标文件。根据《项目工

程施工招标投标办法》规定，在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人

可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或

被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；

投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标

有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有

效期的除外。综上所述，本题的正确答案为B„

56.以下属于用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A、劳动者在试用期间被证明符合录用条件的

B、劳动者严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

C、劳动者被依法追究民事责任的

D、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

答案：B

解析：页用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括：1.在试用期间被证明不符

合录用条件的；2.严重违反用人单位的规章制度的；3.严重失职，营私舞弊，给

用人单位造成重大损害的；4.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成

本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；5.因本法

第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；6.被依法追究刑事责

任的。

57.项目生产安全事故应急预案应由（）编制并组织演练。

A、安全生产管理机构

B、专职安全生产管理人员

C、项目负责人

D、安全生产领导小组

答案：D

解析：安全生产领导小组的主要职责：安全生产领导小组的主要职责：1）贯彻落

实国家有关安全生产法律法规和标准；2）组织制定项目安全生产管理制度并监督

实施；3）编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练；4）保证项目安全生产

费用的有效使用；5）组织编制危险性较大工程安全专项施工方案；6）开展项目安

全教育培训I;7）组织实施项目安全检查和隐患排查；建立项目安全生产管理档案；

及时、如实报告安全生产事故。

58.甲将闲置不用的工程设备出售给乙,双方约定3天后交付设备，次日，甲又将

该设备卖给丙，并向内交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于

甲丙之间的合同效力的说法,正确的是()。

A、甲与乙、丙之间的合同均有效

B、甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C、甲与乙、丙之间的合同均无效

D、甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

答案：A

解析：无效合同，是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和

社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。题干中甲公

司与乙、丙公司的合同内容、形式均合法，所以是有效合同；但甲公司交付给丙

公司，而无法按照合同有效履行对乙公司的义务,属于违约，需要承担违约责任。

59.下列关于保证方式的说法，不正确的是()。

A、一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务时，由保

证人承担保证责任的保证方式

B、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制

执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任

C、连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责

任的保证方式

D、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债

权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任

答案：D

解析：一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务时，由

保证人承担保证责任的保证方式；连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履

行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人

在其保证范围内承担保证责任。

60.人民法院审理某工程纠纷后，决定缺席判决，其原因是()o

A、提起诉讼一方当事人无故中途退庭

B、提起诉讼一方被反诉后，其当事人无故不到庭

C、被告一方提起反诉后，被告无故不到庭

D、被告一方经法院许可中途退庭

答案：B

解析:原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，

可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒

不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

61.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()

现场实施全过程监督。(2013)

A、施工单位负责项目管理的技术负责人

B、装、拆卸单位的专业技术人员

C、监理单位负责安全的工程师

D、出租单位生产管理人员

答案：B

解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提

升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并

由专业技术人员现场监督。安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项

施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。安装单位的专业技术人员、专职

安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。.282

62.2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期

为5月1日。2018真题2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险

保险合同。2018真题为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。

2018真题后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。2018真题该建筑工程

一切险的保险生效日为()o2018真题

A、2014年2月10日

B、2014年4月20日

C、2014年5月1日

D、2014年5月10日

答案：B

解析：本题考查的是建筑工程一切险的基本规定。建筑工程一切险的保险责任自

保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所

有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或

使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

63.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超

过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论

证会。

A、建设单位

B、总承包单位

C、设计单位

D、分包单位

答案：B

解析：本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。

对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项

方案进行论证。

64.某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行中，双方

发生争议而诉讼至法院。法院应根据《合同法》分则中关于()合同的相关规定处

理此案。

A、行纪

B、技术服务

C、委托

D、居间

答案：C

解析：《合同法》规定，委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人

事务的合同。委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务，也可以概括委

托受托人处理一切事务。

65.当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由()o

A、仲裁委员会主任指定

B、仲裁庭指定

C、一方当事人选择

D、仲裁委员会指定

答案：A

解析：当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁

委员会主任指定一名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁

委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。综上所述，本题正确答案为A。

66.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故调查组的职责不包

括()。

A、提交事故调查报告

B、总结事故教训，提出防范和整改措施

C、对事故的责任者作出处罚

D、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失

答案：C

解析：事故调查组履行下列职责：1.查明事故发生的经过'原因、人员伤亡情况

及直接经济损失；2.认定事故的性质和事故责任；3.提出对事故责任者的处理建

议；4.总结事故教训提出防范和整改措施；5.提交事故调查报告。

67.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于施

工企业负责任人施工现场带班制度的说法，正确的是()o2018真题

A、建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安

全和生产工作的副总工程师

B、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

C、有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分

公司负责人对施工现场进行带班检查

D、建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工

程项目存档备查

答案：D

解析：本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度。选项A错误，企业主要

负责人包括法定代表人'总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、

分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等；选项B错误，

建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%；选

项C错误，对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委

托工程所在地分公司负责人对施工现场进行带班检查。

68.某施工企业在施工过程中降低工程质量标准，偷工减料,导致了建筑整体倒塌,

十余名工人伤亡,该行为涉嫌触犯（）。

A、重大责任事故罪

B、工程重大安全事故罪

C、重大劳动安全事故罪

D、以其他方式危害公共安全罪

答案：B

解析：、工程重大安全事故罪《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施

工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，

对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处

5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

69.下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是（）。

A、信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供

B、信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等

C、信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准

D、信用档案信息按有关规定向社会公示

答案：C

解析：不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法

律'法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或

者委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。

70.下列关于商标专用权的说法中，错误的是()。

A、商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B、商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标

C、商标设计者的人身权受《商标法》的保护

D、商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记

答案：C

解析：其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身

权受《著作权法》保护。

多选题

1.下列纳税人中，应该缴纳个人所得税的有()。

A、在中国境内有住所个人，从境外取得的所得

B、在中国境内无住所而在境内居住满183天的个人,从境外取得的所得

C、在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得

D、在中国境内无住所而在境内居住不满183天的个人,从中国境内取得的所得

E、在中国境内无住所又不居住，从中国境外取得的所得

答案：ABCD

解析：018年8月经修改后公布的《中华人民共和国个人所得税法》规定，在中

国境内有住所，或者无住所而在境内居住满183天的个人，从中国境内和境外取

得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。在中国境内无住所又不居住或者无住

所而在境内居住不满183天的个人，中国境内取得的所得，依照本法规定缴纳个

人所得税。

2.施工作业人员应当享有的安全生产权利有（）。（2015）

A、获得防护用品权

B、获得保险赔偿权

C、拒绝违童指挥权

D、安全生产决策权

E、紧急避险权

答案：ABCE

解析：施工作业人员应当享有的安全生产权利：（一）施工安全生产的知情权和建

议权；（二）施工安全防护用品的获得权；（三）批评、检举、控告权及拒绝违意指挥

权；（四）紧急避险权；（五）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；（六）请求民

事赔偿权。（七）依靠工会维权和被派遣劳动者的权利（这一条是新教材新增的）

1-232

3.根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知

被监理的建筑施工企业。（2014）

A、工程监理单位

B、工程监理人员的名单

C、工程监理权限

D、工程监理的内容

E、工程监理入场时间

答案：ACD

解析：根据《建筑法》的有关规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托

的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业，教

材无相关内容。超纲

4.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）o

A、承包人借用其他建筑业企业资质订立的合同

B、施工单位将工程转包给具有斐质的施工单位

C、建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同

D、施工单位授权的代理人超越代理权签订的合同

E、建设单位为逃税、洗钱而订立的施工合同

答案：ABE

解析：建设工程合同具有下列情形之一，认定无效：（1）承包人未取得建筑施

工企业资质或者超越斐质等级的（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑

施工企业名义的（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的（4）承包

人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施

工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

5.关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）o

A、已经确定施工企业

B、有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查

C、建设资金已经落实

D、按照规定需要委托监理的工程已经委托监理

E、按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告

答案：ABCD

解析：2013年建设工程法规真题第90题本题主要考查施工许可证的法定批准条

件。《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办

理该建筑工程用地审批手续；（二）在城市规划区的建设工程，已经取得规划许

可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工

企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术费料；（六）有保证工程质量和

安全的具体措施；（七）建设费金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他

条件（按照规定应该委托监理的工程已委托监理）。综上所述，本题正确答案为

ABCDo

6.（2020年真题）下列车船中，属于免征车船税范围的有（）o

A、悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶

B、渣土运输车辆

C、警用车船

D、排气量为2000毫升以下的乘用车

E、政府机关所有的乘用车

答案：AC

解析：P49-51下列车船免征车船税：（1）捕捞、养殖渔船；（2）军队、武装警

察部队专用的车船；（3）警用车船；（4）悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消

防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶；（5）依照法律规定应当予以免税的

外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。对节约能源、使

用新能源的车船可以减征或者免征车船税;对受严重自然灾害影响纳税困难以及

有其他特殊原因确需减税、免税的,可以减征或者免征车船税。

7.根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）o

A、建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

B、资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程

C、建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用

D、严禁个人承揽分包工程业务

E、劳务作业分包可不经建设单位认可

答案:AD

解析：2013年建设工程法规真题第82题本题主要考查分包工程的范围。ABD项：

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第八条规定：“分包工程承

包人必须具有相应的斐质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承

揽分包工程业务。”所以AD正确，B错误。C项：《建筑法》第29条第1款规

定：“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条

件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施

工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。”法律并无

明文规定建设单位指定的分包