2023年建筑实务部分电子版案例

45300m3，单180元／m36个月。有关付款条款如下：开工前业主应向承包商支付合同总价20％的工程预付款。业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5％的比例拘留保修金。当累计实际完成工程量超过(或低于)预算工程量的10％时，可进展调价，调价系数为0.9(1.1)。15万元。工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价的30％以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。问题：预算合同总价为多少?工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起拘留?每月应扣工程预付款为多少?(3)每月工程量价款为多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款凭证金额为多少?答案(1)预算合同总价为：5300×180＝95.4万元(2)①工程预付款金额为：95.4×20％＝19.08万元31、2两个月累计工程款为：1800×80＝32.4万元>95.4×30％＝28.62万元(3)每月应扣工程预付款为：19.08÷3＝6.36万元(4)1个月工程量价款为：800×180＝14.40万元应签证的工程款为：14.40×0.95＝13.68万元<15万元1个月不予付款。2个月工程量价款为：1000×180＝18.00万元应签证的工程款为：1800×0.95＝17.10万元13.68+17.1＝30.78万元30．78万元。3个月工程量价款为：1200×180＝21.60万元应签证的工程款为：21.60×0.95＝20.52万元应扣工程预付款为：6.36万元20.52－6.36＝14.16万元<15万元3个月不予签发付款凭证。4个月工程量价款为：1200×180＝21.60万元应签证的工程款为：20.52万元应扣工程预付款为：6.36万元应签发的付款凭证金额为14.16+20.52－6.36＝28.32万元55400m3100m3，但未超出估算工程量10％，所以仍按原单价结算。5个月工程量价款为：1200×180＝21.60万元应签证的工程款为：20.52万元应扣工程预付款为：6.36万元20.52－6.36＝14.16万元<15万元5个月不予签发付款凭证。第6个月累计完成工程量为5900m3，比原估算工程量超出600m3，已超出估算工程量的10％，对超出的局部应调整单价。应按调整后的单价结算的工程量为590－530×(1+1＝70m3 第6个月工程量价为：70×180×0.9+(500－70)×180＝8.874万元应签证的工程款为：8.874×0.95＝8.43万元应签发的付款凭证金额为：14.16+8.43＝22.59万元93600m2，是一栋10层凹形平面建筑，一、二层为商店，三层以上为3.5m3.0m31m，根底为混凝土灌注桩根底，凝土梁、板、柱的框架构造，承受C25混凝土，加气混凝土砌块填充墙，在主体构造施工求，后经设计单位验算，能够满足构造安全性能。问题：(1)该桩根底施工过程中，孔壁坍落可能的缘由和防治方法是什么?(2)主体构造施工过程中消灭的质量问题是否需要处理?为什么?(3)分析主体混凝土强度等级偏低可能的缘由是什么?101999年建设部颁发的建设工程施工合同示范文本为根底签署。60％计算。在专用条款中明确6师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认，工程师无正值理由不确认时，自索赔报告送28天后视为索赔已经被确认。在施工过程中消灭以下大事：因业主不能准时供给图纸，使工期延误20天，10人窝工；因施工机械故障，使工期延误10天，5人窝工；因外部供电故障，使工期延误2天，20人窝工；3天，20人窝工。322023元／台班。35天，费用13056元(全部大事窝工费用及机械费用之和)索赔的要求。问题：乙方上述要求是否合理?为什么?经工程师认定的索赔工期为多少天?假设甲方代表未在收到报告后28天内赐予答复意见或确认，工期延长多少天?结算时费用补偿为多少?答案：6、AC 7、A 8、CD9、(1)缘由：泥浆相对密度不够，起不到牢靠的护壁作用。孔内水头高度不够或孔内消灭承压水，降低了静水压力。护筒埋置太浅，下端孔坍塌。在松散砂层中钻孔时，进尺速度太快或停在一处空转时间太长，转速太快。冲击(抓)锥或掏渣筒倾倒，撞击孔壁。用爆理孔内孤石、探头石时，炸药量过大，造成很大振动。防治：在松散砂土或流砂中钻进时，应掌握进尺，选用较大相对密度、黏度、胶体率的优质泥浆(或投入黏土掺片、卵石，低锤冲击，使黏土膏、片、卵石挤人孔壁)。如地下水位变化过大，应实行上升护筒，增大水头，或用虹吸管连接等措施。严格掌握冲程高度和炸药用量。孔口坍塌时，应先探明位置，将砂和黏土(或砂砾和黄土)混合物回填到坍孔位置以上1～2m；如坍孔严峻应全部回填，等回填物沉积密实后再进展钻孔。可不进展处理。缘由是该混凝土强度经设计单位核算能够满足构造安全要求，因此可不进展处理。缘由：配置混凝土所用原材料的材质不符合国家标准的规定。拌制混凝土时没有法定检测单位供给的混凝土协作比试验报告，或操作中协作比有误。拌制混凝土时投料不按重量比计量，或计量有误。混凝土搅拌、运输、浇筑、养护不符合标准要求。10、(1)大事12不合理，是乙方自身缘由造成的；大事3可以索赔工期，但费用不能索赔，因外部供电故障不属于甲方责任；大事4依据合同商定，工期可以索赔，但费用不能索赔，因大雨属于不行抗力。252工期(10天)延误不予顺延。3513056元。8、(1)背景：某建筑工程工程，在根底混凝土的施工过程中，觉察其施工质量存在强度缺乏问题。(2)问题：简述工程质量事故处理的程序和根本要求。简述工程施工阶段隐蔽工程验收的主要工程及内容。8、此题目考核对质量掌握的根本方法的敏捷应用和施工质量处理程序的生疏程度，检验对施工阶段隐蔽工程验收的主要工程及内容是否生疏。事故处理程序：①进展事故调查：了解事故状况(发生时间、性质和现状)，并确定是否需要实行临时措施。②分析调查结果，找出事故的主要缘由。③确定是否需要处理，假设需处理，要求承包商提出处理的措施或方案。④事故处理：监视事故处理措施或方案的实施。⑤检查处理结果是否到达要求。事故处理的根本要求：安全牢靠，不留隐患；处理技术可行，经济合理，施工便利，满足使用功能。隐蔽工程验收的主要工程及内容(表1)：4、光华家具厂拟建一钢筋混凝土排架构造单层厂房．通过招标方式选择剑华公司承建，于1995年3300日历天。在施工过程中．对柱子质量进展检查。觉察10根柱子质量存在问题。大事一：其中两根柱于经有资质的检测单位检测鉴定，能够到达设计要求；核算，能够满足构造安全和使用功能；混凝土，补强后能够满足安全使用要求；问题：(1)对大事一应如何处理?依据是什么?(2)对大事二应如何处理?依据是什么?(3)对大事三应如何处理?依据是什么?(4)对大事四应如何处理?依据是什么?4、(1)大事一中的两根柱子应予以验收，依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：当验收。大事二中的两根柱子可予以验收依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：当建核算认可能够满足构造安全和使用功能的检验批，可予以验收。大事三中的三根柱子可按技术处理方案和协商文件进展验收。依据《建筑工程施工质量虽然转变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进展验收。大事四中的三根柱子严禁验收，必需撤除重建，重验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：通过返修或加围处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，严禁验收；经返工重做的，应重进展验收。9乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同计合同商定由丙对甲的办公楼及附属公共设施供给设计效劳绝担当责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院起诉。问题：甲、乙、丙、丁四家公司之间的合同关系是否合法有效?为什么?(2)这起大事应当由谁来担当责任?为什么?10、某跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于( )。A、5N／mm2 B、10N／mm2 C、15N／mm2 D、20N／mm2答案：6、ABD7、D8、BDE9、(1)甲与乙之间的总承包合同关系合法有效，乙与丙之间的分包合同关系有效，乙与丁之间的分包合同关系无效。依据《合同法》和《建筑法》的有关规定单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。乙与丙之间的合同有效。在此大事中，丙未对现场进展认真勘察即自行进展设计导致设计不合理，给甲带来了重与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，依据《合同法》及《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量担当连带责任。(五)【背景资料】某建筑工程施工进度打算网络图如下：施工中发生了以下大事。l：A10d；2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7d；3：E工作因建设单位供料延期，推迟3d施工；大事4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氨脂肪水涂120110天前的局部工作进展了统计检查。统计数据见下表。工作代号打算完成工作预算本钱BCWS/万元已完成工作量〔%〕实际发生本钱ACWP/万元挣得值BCWP/万元154010058028207060031620808404490100490524000合计【问题】本工程打算总工期和实际总工期各为多少天?13获得工期索赔?分别说明理由。施工现场焊、割作业的防火要求有哪些?110天的合计BCWP值。110天的本钱偏差CV值，并做CV值结论分析。110天的进度偏差SV值，并做SV值结论分析。答案：(五)1.本工程打算总工期=(28+35+35+21+21)d＝140d，实际总工期＝(140+10+7)d=157d。施工总承包单位可否就大事l3获得工期索赔的判定及其理由。l可以获得工期索赔。理由：A工作是因设计变更而停工，应由建设单位应担当的责任，且A工作属于关键工作。2不行以获得工期索赔。理由：B工作是因施工质量问题返工，应由施工总承包单位担当责任。3不行以获得工期索赔。理由：E工作虽然是因建设单位供料延期而推迟施工，但E3d未超过其总时差。施工现场焊、割作业的防火要求：焊工必需持证上岗，无证者不准进展焊、割作业；属一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续，不准进展焊割；(3)焊工不了解焊、割现场的四周状况，不得进展焊、割；焊工不了解焊件内部是否有易燃、易爆物时，不得进展焊、割；各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，或未排解危急之前，不准进展焊、割；用可燃材料保温层、冷却层、隔声、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，在未实行切实牢靠的安全措施之前，不准焊、割；有压力或密闭的管道、容器，不准焊、割；焊、割部位四周有易燃易爆物品，在未作清理或未实行有效的安全防护措施前，不准焊、割；四周有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割；在与外单位相连的部位，在没有弄清有无险情，或明知存在危急而未实行有效的措施之前，不准焊、割。110天的合计BCWP值(见下表)：110天的合计BCWP值计算表工作代号打算完成工作预算本钱BCWS/万元已完成工作量〔%〕实际发生本钱ACWP/万元挣得值BCWP/万元1540100580540