建设工程工程施工合同优质5篇

建设工程工程施工合同优质5篇建设工程工程施工合同篇1

发包方（以下简称甲方）______________________

承包方（以下简称乙方）______________________

经____________________批准，本工程于________年____月____日公开招标、邀请投标、协协商标确定由乙方承建，根据《中华人民共和国经济民法典〈修正〉》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf0201）《建设工程施工合同示范文本》，并结合____市有关规定以及本工程的详细状况，签订本合同。

第一条工程项目

1.1工程名称：________________________工程地点：________________________工程内容：道路________

2、人行道________

2、排水管边：规格________、桥梁：部位_______________

2.承包范围：________________________

1.2工期

（1）按定标（或议标、或商定）规定工期（日历）天。（

2）开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日

1.3质量等级：____________________________________

1.4合同价款：____________________________________按定标价（或协商价）含____________费用，工程造价为人民币（_______币）_________元。全部工程等价按下列规定计算：

其次条甲方工程

2.1开工前_______天办妥建设许可证，开工证和施工临时用地，占用道路等合法手续；

2.2开工前_______天将水准点、座标掌握点以书面形式提交乙方，并于现场交验；

2.3开工前_______天向乙方供应施工场地工程地质、地下管网线路资料、保证数据真实精确     ；

2.4合同签订后_______天内组织乙方和设计、监视等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并按图纸的份数发给乙方。

2.5协调处理施工现场及四周地下管线和接近建筑物的爱护，并担当有关费用。

第三条甲方驻工地代表

3.1甲方任命驻工地现场总代表及其托付的代理人，必需由具备相关专业学问的技术人员担当地，若甲方代表易人，须提前七天通知乙方，其后任必需全面连续担当前任应负的责任。

3.2甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名，收到时间后生效。

3.3甲方驻工地代表及委派人员名单：________________________________

3.4托付____________监理公司进行工程监理，监理公司任命____________为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_________份。

第四条乙方工作

4.1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计，施工总进度方案，并送交甲方代表；

4.2严格执行施工规范，平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定，严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参与竣工验收，编制工程结算；

4.3作好施工记录、隐藏工程记录、汇合施工技术资料作交工文件移交甲方；

4.4作好施工组织管理、维持现场整治，做到工完场清、道路畅通，达到创建卫生____市标准；

4.5工程竣工未交给甲方之前，乙方负责爱护、乙方爱护期间发生损坏，乙方出资修复，甲方提前使用后发生的修理费由甲方担当。

4.6竣工后规定的保修期内，由于施工缘由造成的质量问题，乙方于接到甲方通知的___天内无条件保修。属设计或甲方使用及其它缘由造成工程质量问题，乙方可赐予返修，但返修费用由甲方担当；

4.7施工中发生的一切平安事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方担当全部责任，并马上报告甲方和建设主管部门。

第五条乙方驻工地代表

5.1乙方任命的驻工地的总负责人或总代表，应书面通知甲方，若乙方代表易人，须提前七天通知甲方，其后任必需全面连续担当前任应负的责任；

5.2乙方代表行使合同商定的权力、履行合同商定的职责，乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表、甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

第六条工期提前

6.1工程若需提前竣工，双方协商全都后签订提前竣工协议，乙方按提前竣工日期修订进度方案，报甲方批准。甲方在三天内赐予批准，并为赶工供应便利条件。提前竣工协议内容包括：提前的时间、乙方实行的赶工措施费用的担当和提前竣工收益的共享等；

6.2乙方按合同规定的工期提前竣工，每提前________天，甲方奖给乙方_______元。

6.3无正值理由的工期拖延，每延期_______天，由乙方付给甲方罚金________元，罚金不超过合同总造价的________%。

第七条工期顺延

7.1以下缘由造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延：

（1）设计变更，工程量变化；

（2）不行抗力：是指战斗、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾，以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；

（3）甲方代表借故不签证，影响下一工序的进度；

（4）甲方资金不足，导致停工、窝工；

（5）甲方不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度；

（6）甲方分包的工程，拖延了工程进度。

7.2上述状况发生后两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认，答复。

7.3非7.1列出各种缘由，工程未按合同工期竣工，乙方担当违约责任。

第八条工程质量等级

8.1工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的_________标准。

8.2工程质量阅历收评定为优良标准，并按合同工期竣工，甲方给乙方奖金________元。

8.3工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方担当，工期不予顺延。

8.4双方对工程质量有争议，由____市质量检验监督总站进行裁决，裁决费用及因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方担当。

第九条合同价款及调整

9.1合同价款为有条件之可调价款，有下列状况之一者可作调整：

（1）甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证；

（2）甲方代表签认的工程量增减；

（3）建设主管部门公布的价格调整。

9.2上述状况发生后，由乙方编制调整预（结）算书送甲方审核后，报送工程造价审查部门审定，确定合同价款的增减。

第十条工程预付款及竣工结算

10.1合同生效后五天内，甲方付给预算价的_____%为工程预付款，计人民币___________万元。

10.2乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的强算资料，甲方自签收之日起十五天内将结算审核完毕，并报送造价管理部门审定，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。

10.3甲、乙双方在工程竣工验收后一个月内办理完毕工程结算手续。

10.4甲方未按合同商定将结算审核完毕并报送造价管理部门审定，或在签收审定书后十五天内不支付工程结算款，则从甲方签收审定书后第____日起，按施工企业向__方案外贷款利率向乙方支付拖欠款额的利息，并担当每日按拖欠总额的万分之三的罚金。

第十一条竣工验收

1.1乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天向甲方供应完整竣工资料（一式______份）和竣工验收报告。甲方代表收到报告后十五天内组织有关部门验收，并在验收后五天内提出修改意见，乙方按修改意见修改，并担当由乙方缘由造成修改的费用。

1.2甲方收到乙方竣工验收报告后十五天内无正值理由不组织验收或五天内不予批准且不能提出修改意见，则视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。

1.3竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要修改才能达到竣工要求的，应为修改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。

1.4甲方未按商定日期组织验收，应从商定期限最终一天的次日起担当工程保管费用，工程保管费、每天按承包工程造价的万分之八计醛

1.5阅历收符合国家质量标准，自验收完毕起五天内，乙方向甲方移交完毕，若甲方未按时接管而导致已验收工程损坏，造成经济损失，由甲方担当，验收完毕若乙方在五天内未向甲方移交完毕（特别状况除外）由此造成甲方的经济损失，概由乙方担当。

1.6工程未阅历收，甲方擅自动用或提前使用，则自甲方动用（或使用）之日即为工程竣工日期，由此而发生的平安、质量责任问题及经济支出或损失，概由甲方担当。

1.7工程竣工验收符合国家质量标准，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付。

第十二条保修

2.1保修期限：分别以每个单位工程竣工验收后格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行，沥青砼路面及人行边为________年，水泥砼路面为________年。

2.2保修责任范围：除甲方使用过程人为损坏，自然灾难及人力不行抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量缘由及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等，均属乙方保修责任范围。

2.3保修内容包括：合同价款（含补充合同价款）所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字商定，双方或多方会议纪要商定的全部内容。

2.4保修费用：从工程结算款中截留，即按合同总价款计算为3%，若发生的累计保修费超过保修费总额，超过部分仍由乙方支付。

2.5保修期间：乙方应在接到甲方书面通知后，七天内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支持。

2.6保修期满后二十天内，甲方将剩余保修费和按保修期内__存款得率计算的利息一次付给乙方。

第十三条争议

3.1履行合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决，经双方同意可选择下列一种方式解决：

1、向市各级建设主管部门或其授权的造价管理部门申请调解；

2、向深圳仲裁委员会申请仲裁；

3、向人民法院起诉。

3.2选择上述

第一种方式解决争议双方接受调解结果，应在调解结果作出后七天内执行，若对调解结果不能接受，或由于一方不执行调解结果等缘由使调解结果无法执行，任何一方可在调解结果作出七天后请当地有管辖权的经济合同仲裁机关仲裁或直接向人民法院起诉。

第十四条违约

4.1违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方担当赔偿、违约造成工期延误责任分担：甲方违约、工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。

4.2违约金的标准：合同履行中任何一方无正值理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除担当赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必需向对方支付合同价款_______%的违约金。

4.3赔偿经济损失的范围

（1）甲方代表不按合同商定发出必要通知、确认、批准，不按合同商定履行自己的各项义务，支付款项及发生其他使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。

（2）乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。

4.4损失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失，再加上以经__方案外贷款利率计算的利息。

4.5除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当前述违约责任后仍必需连续履行合同。

4.6因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，须提前十天通知违约方并签订中止或解除原合同的协议书，报原合同审查（或签证）部门审查后方可中止或解除合同，违约责任由违约方担当。

4.7因乙方缘由中止合同时，甲方有权打算是否接受与本工程有关属乙方在现场一切设施、材料、设备和器件的权利。

第十五条平安施工

5.1乙方应按平安施工有关规定，实行严格、科学的平安防护措施，确保施工平安和

第三者的平安，担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和发生的费用。

5.2若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救供应必要条件，发生的费用由责任方担当。

5.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道四周及交通要道施工之前，应向甲方代表提出平安爱护措施，经甲方代表批准后实施。其防护费用由甲方担当。

第十六条不行抗力

6.1不行抗力缘由和因素的认定标准：

（1）六度以上的地震；

（2）六级以上的持续一天台风；

（3）30以上的持续24小时的大雨、暴雨；

（4）________年以上未发生过，接近或达到人体体温持续二天的高温天气；

（5）自然缘由发生的火灾；

（6）其它不行抗力缘由（包括因战斗、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的爆炸等）。

6.2上述不行抗力因素消失，乙方应马上实行措施并向甲方报告损失状况和清理、修复的费用，若灾难呈间歇形式发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾难状况，直到灾难结束。甲方应对灾情处理供应必需条件。

6.3因

6.1所列灾难发生的费用由双方分别担当。

（1）工程本身的损害由甲方担当。

（2）人员伤亡由其所属单位负责并担当相应费用；

（3）造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由甲方担当；

（4）乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方担当；

（5）清理、修理工作的责任与费用担当，双方另签补充协议。

第十七条合同的生效与终止本合同自甲、乙双方法人代表或其托付代理人签字并加盖法人印章，送____市建设工程造价管理站或____市____市管理办公室审查后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

第十八条合同份数本合同正本一式两份，由甲、乙双方各持一份。副本一式_____份，甲、乙双方各持_____份，建设主管部门，建设工程造价管理站，__一份。均具同等效力。

发包方（公章）

承包方（公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

托付代理人：

托付代理人：

电话：

电话：

开户：

开户：

帐号：

帐号：

建设工程工程施工合同篇2

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)

为加强土地开发整理，确保非农业建设占用耕地的占补平衡，甲方将镇村土地整理占补项目发包给乙方承建。为不误农时，保质保量完成施工任务，经与乙方协商，达成如下协议：

一、工程内容

甲方依据荆土资批号文件立项批复，建设规模总面积为公顷(折亩)。工程内容由土地平整、田间道路、部安排套工程组成(详细详见工程量表)。

二、双方责任

甲方负责项目资金投入、工程施工检查和新增耕地用于建设项目占用耕地的补充。乙方负责按甲方的规划设计图施工。工程质量必需符合《湖北省土地开发复垦整理验收方法及标准》规定的要求。

三、工程价款与付款方式

甲方对乙方实行包干投入，工程款总额人民币大写：(小写：元)。资金以财政转移支付方式拨付，乙方在资金的使用上必需做到规范、平安、有效。

付款方式：首期：乙方工程施工队进场施工，甲方支付乙方合同价款总额的50%，作为项目实施的启动资金，由乙方专款用于该项目的土地开发整理。

二期：工程项目施工完工，经甲方初验后，付工程合同价款总额的40%，余款10%待上级部门验收后一次性付清。

四、其他事项

1、排水费实行包干，甲方付给乙方排水费元，乙方负责本项目全程排水。

2、乙方负责平安生产，担当一切平安责任。

五、工期

总日历工期天。自年月日起至年月日止。

六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。本合同自签订之日起生效，甲乙双方共同遵守。

甲方：乙方：

代表(签字)：代表(签字)：

20__年__月__日

建设工程工程施工合同篇3

合同编号：___________

签约时间：__________________________________

发包人（全称）：（以下简称甲方）____________

承包人（全称）：（以下简称乙方）____________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就

工程施工事项协商全都，订立本施工合同。

第一条工程概况

1．1工程名称：________________________。

1．2工程地址：________________________。

1．3工程内容：________________________。

1．4工程做法：________________________。

1．5承包范围：________________________。

1．6承包方式：乙方包工包料。

1．7进场材料：________________________。

1．8工期：本工程工期为天,自_______年_____月__日开工,于______年____月__日竣工。

1．9工程质量：________________________。

其次条合同价款、付款方式及结算

2．1合同单价：________________________。

2．2合同总价款：______________________。

2．3付款方式及期限：__________________。

2．4计算原则：________________________。

第三条甲方责任

3．1甲方依据合同要求准时付款，因款项不到位而造成的工期延误由甲方担当。

3．2甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。

3．3开工前天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

3．4指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3．5负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当应费用。

3．6如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应应审批手续。

3．7开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理，如以后消失损坏由乙方负责。

3．8协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

第四条乙方责任

4．1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案交甲方审定。

4．2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4．3严格执行施工规范、支配操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。

4．4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏本文。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。

4．5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4．6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保，成品爱护费用由乙方负责。

4．7做好现场平安文明施工，否则甲方有取追究乙方责任，并按施工现场管理制度执行。

第五条关于工期的商定

5．1甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。

5．2甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，工期顺延。

5．3因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。

5．4因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

5．5因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第六条工程验收

6．1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；

（1）材料验收；

（2）隐藏工程验收；

（3）竣工验收；

6．2甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，但由此造成停工，工期顺延。若复验合格，甲方应担当复验费用；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当。

6．3对工程质量不合格的部位，乙方必需进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按延期交付的标准支付违约金。

6．4工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后___日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；

6．5双方进行竣工验收前，乙方负责爱护工程现场的全部平安，严把火灾关，如引起火灾全部损失由乙方担当；

6．6本工程自验收合格双方签字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于年，保修期限为年。

第七条违约责任。

7．1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方按____元／天计算，支付乙方的损失。甲方不按合同的商定支付款，每延期一天，按付款额的`0.1%支付滞纳金。

7．2由于乙方缘由，逾期竣工，乙方按天／元计算，向甲方支付违约金。

第八条不行抗力

8．1由于战斗和严峻的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不行抗拒的缘由。导致一方不能履行合同时，不履行方应在7日内通知另一方，并在14日内向对方供应有效的法律证明文件和具体书面。允许延期履行、部份履行或不履行合同，免除违约责任。

第九条争议或纠纷处理

9．1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。

9．2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

第十条补充条款：___________________________________。

甲方(盖章)：____________________乙方(盖章)：____________________

法定代表人：____________________法定代表人：____________________

经营地址：______________________经营地址：______________________

托付代理人（签字）：____________托付代理人（签字）：____________

电话：__________________________电话：__________________________

传真：__________________________传真：__________________________

开户银行：______________________开户银行：______________________

日期：__________年______月____日日期：__________年______月____日

建设工程工程施工合同篇4

发包人(全称)：____________________________________

承包人：(全称)___________________________________

为保证___________________________________(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商全都签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内根据有关管理规定及双方商定担当工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方商定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。详细质量保修内容双方商定如下：___________________________________

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方依据国家有关规定，结合详细工程商定质量保修期如下：

1、土建工程为___________年，屋面防水工程为___________年;

2、电气管线、上下水管线安装工程为___________年;

3、供热及供冷为_______________个采暖期及供冷期;

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为___________年;

5、其他商定：___________________________________

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在商定期限内派人修理，发包人可托付其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应马上到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人担当。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人缘由致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应担当损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程商定的工程质量保修金为施工合同价款的__________%。

本工程双方商定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为______________________________(大写)。质量保修金银行利率为____________________。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

六、其他

双方商定的其他工程质量保修事项：__________________________________________________

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人(公章)：____________________承包人(公章)：____________________

法定代表人(签字)：____________________法定代表人(签字)：____________________

______________年___________月_________日______________年___________月_________日

建设工程工程施工合同篇5

承包方(甲方)

施工单位(乙方)

为了明确双方在施工中的权利义务，搞好协作协调，确保工期和工程质量，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。

一、工程名称：山韵佳苑b区

二、工程单价：壹拾叁元(13.00)每米

三、工程内