建设工程施工合同(集合15篇)

第页共页建立工程施工合同(集合15篇)建立工程施工合同(集合15篇)建立工程施工合同1合同编号：______________________〔发包人名称〕〔以下称发包人〕拟修建_____________工程，承受了___________〔承包人名称〕〔以下称承包人〕的投标，双方达成如下协议，并于______年______月______日签订了本协议书，合同总金额为人民币〔大写〕_________________。1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义一样。2．本合同包括以下文件〔例如〕〔1〕协议书〔包括补充协议〕；〔2〕中标通知书；〔3〕投标报价书；〔4〕专用合同条款；〔5〕通用合同条款；〔6〕技术条款；〔7〕图纸；〔8〕已标价的工程量清单；〔9〕经双方确认进入合同的其他文件。上列文件聚集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及互相承诺的一切文件。3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承当合同规定的承包人的全部义务和责任。4．发包人保证按照合同规定付款并承当合同规定的发包人的全部义务和责任。5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效〔假设需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效〕。6．本合同一式_______份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_______份，发包人执_______份，承包人执_______份，其余副本由发包人分送有关单位。发包人〔盖章〕：____________承包人〔盖章〕：____________法定代表人〔签字〕：________法定代表人〔签字〕：________地址：______________________地址：__________________________________________________________________：______________________：______________________电传：______________________电传：______________________：______________________：______________________电报挂号：__________________电报挂号：__________________邮政编码：__________________邮政编码：__________________开户银行：__________________开户银行：__________________账号：______________________账号：_______________________________年______月_______日_________年______月_______日签订地点：__________________签订地点：__________________附件〔略〕注：假设承包人为结合体，除责任方处，其他各方的法定代表人〔或委托代理人〕也均应在本协议书上签名并盖单位公章。建立工程施工合同2建立部、国家工商行政管理局关于印发《建立工程施工合同》各省、自治区、直辖市建委〔建立厅〕、工商行政管理局，方案单列市建委〔建立局〕、工商行政管理局，国务院有关部门：为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律，我们在总结近几年施工合同示范文本推行经历及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的根底上，对《建立工程施工合同》〔ＧＦ—９１—０２０１〕进展了修订。修订后的《建立工程施工合同〔示范文本〕》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，根本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建立工程施工合同〔示范文本〕》〔ＧＦ—１９９９—０２０１〕印发给你们，请做好推行工作。原《建立工程施工合同》〔ＧＦ—９１—０２０１〕停顿使用。附件：《建立工程施工合同〔示范文本〕》〔GF－1999－0201〕一九九九年十二月二十四编号档案号建立工程施工合同〔GF—1999—0201〕中华人民共和国建立部国家工商行政管理局制定第一部分协议书发包人〔全称〕：承包人〔全称〕：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程工程一览表〔附件1〕工程立项批准文号：资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同工期总日历天数四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额〔大写〕：元〔人民币〕＄：元六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、标准及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义一样。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年合同订立地点：本合同双方约定后生效。发包人：〔公章〕承包人：〔公章〕住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：建立工程施工合同3如何认定建立工程施工合同纠纷中“实际施工人”在我国法律现行的法律标准中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念，“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《____关于审理建立工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中，该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为：第二十五条“因建立工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承当责任。”一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念在我国现行法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念，可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定开展时期的产物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。1、《建筑法》第六十七条规定，“承包单位将承包的工程转包的，或者违背本法规定进展分包的，责令改正，没收违法所得，并处分款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，撤消资质证书。”建筑业是社会经济开展的根底产业，吸纳了大量农民工就业，但是建筑市场理论中，农民工就业的主要途径是，一些资质等级低甚至根本没有资质的施工企业由包工头带着一帮民工组成临时队伍，他们依托大的建筑企业，以转包和违法分包的形式承揽建立工程，但由于转包和违法分包行为的违法性，这些临时队伍往往难以追回工程款，造成农民工工资拖欠问题非常严重，极大的影响了社会稳定；另一方面，这些临时队伍没有经过专业训练，施工程度有限，造成建筑工程质量存在缺陷，直接影响了发包人的利益，并造成工程质量隐患危及公共平安。基于此，国家法律对转包和违法分包行为予以严格制止，规定转包和违法分包合同无效，但理论中，法律的制止规定并未获得良好效果，转包和违法分包行为大量存在，而单纯的否认转包和违法分包合同的效力，只会增加农民工追讨工资的难度，因为合同无效的话，实际施工人难以根据合同约定而需要通过起诉的方式主张权利，法院通常需要采取工程造价评估鉴定来核定工程款，由于鉴定时间不计入审限内，诉讼程序往往历时很长，另外由于建筑工程合同纠纷的复杂性使得施工人往往需要寻求律师的帮助，预付的诉讼费、鉴定费、律师费以及取证的不确定性都使得农民工向转包人追讨工资难度加大，造成极大的社会不稳定因素。为了既能保证工程质量平安，又能维护社会稳定，____出台了相关的司法解释，当前，我国建筑市场的运作存在大量不标准之处，其中非法转包、违法分包现象尤为严重，许多承包人获得工程之后并不进展施工，而是将工程再次转包或违法分包。由于这些承包人已经获得了相当数额的管理费，工程完工后他们往往不积极向发包人主张工程款。《解释》出台之前，法律未对实际施工人问题作出规定，大量实际完成了工程施工的建筑企业和施工队因为与发包人没有合同关系，无法直接向发包人索要工程款，也因此无力向农民工支付工资。这一问题引起了各级政府和社会各界的强烈关注。为有效保护农民工的合法权益，《解释》第二十六条打破合同相对性原那么，规定实际施工人可以将发包人作为被告，发包人在欠付工程款范围内承当责任。这一规定的出台，为实际施工人向发包人主张权利提供了法律根据，审讯理论中，各地法院根据《解释》第二十六第二款判决发包人对转包人、违法分包人欠付实际施工人的工程款承当责任的案例不在少数。但是，是否所有参与了工程施工的主体都可以适用《解释》第二十六第二款向发包人主张权利呢？解决这一问题，首先要明确《解释》第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。《解释》共有四条提及实际施工人，其中第一条第二项规定：“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第〔五〕项的规定，认定无效。”第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建立工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与别人签订建立工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定：“因建立工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承当责任。”目前较为一致的观点认为，实际施工人应该是指无效建立工程施工合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人，而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。____民一庭编著的《____建立工程施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系，在这种情况下，才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人，以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对《解释》第二十六条第二款的适用进展了限定。《解释》第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护，该条对合同相对性原那么的打破是有限度的，农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点，虽然《解释》第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益，但从上述分析^p可以得出，该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队，通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此，审讯理论中，应正确理解《解释》第二十六条第二款的真实内涵，严格控制实际施工人的范围，不宜单纯根据字面含义，将所有参与建立工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建立工程施工的农民工个人，应严格按照合同相对性原那么向其合同相对方主张权利，而不应简单适用《解释》第二十六条第二款，加重发包人的法律责任。指出的是，审讯理论中，大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼，法院在查明原告实际履行了建立工程施工合同义务，与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下，大多支持了原告要求发包人承当责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着本质区别的。建立工程施工合同4委托方：(简称甲方)施工方：(简称乙方)新建住房工程，经双方协商决定由乙方施工，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建立安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的情况。为了明确工程工程的双方责任，确保施工工程能保质保量完成的原那么，经协商签定本合同。一、工程地点：通州区四安镇庵东村。二、工程概况：新建别墅一栋、场地、围墙、下水坡;新建平房一栋、场地、围墙、下水坡以及车库。该工程包括主体施工(不含水电施工)、木工制模、内外粉刷、屋面制作等(详细按图施工或按甲方指挥施工)。三、工程承包及付款方式：包清工(自带一系列施工工具，甲方该不提供。因甲方的条件因素导致不能提供伙食，自开伙食)别墅元/平方米(场地、下水坡不作平方计算，楼梯间按两层算。);围墙元/米(包括门墩);车库元/平方米;一层平房元/平方米(场地、下水坡不作平方计算);围墙元/米(包括门墩);车库/平方米。开工后一个星期付﹪工程款;主体完毕后付﹪工程款;工程验收开工后付﹪工程款;年前付﹪工程款;余款作为质保金，一年后支付(应保证无任何质量问题，如有质量问题及时解决)。四、工程工期：经双方协商本工程共天(雨天顺延)，从20xx年月日开工;月日开工。(不得拖延，拖延一天扣除工程款二百元)。五、工程双方责任：1、甲方责任：提供施工图纸一份或口头交涉，提供水电，材料及时到场，按时支付工程款，做好监视工作。2、乙方责任：做好施工组织管理、精心施工、保质保量、按时完工、做到材料的合理使用、工完料净(如发现乙方浪费材料，甲方有权对乙方进展罚款处理，乙方必须无条件服从)。六、平安工作：甲方一次性支付给乙方平安费用元，假设发生平安问题与甲方无关。乙方必须给施工人员做好平安保险，并且每天做好施工平安防范措施以及宣传工作，确保施工平安。七、工程质量要求：砖砌要求满缝墙横平竖直，混凝土不允许出现蜂窝和露筋现象(到达应有的保护层)，门窗洞过梁应在同一条程度线上，砖砌墙体垂直度(三米)允许误差八毫米，平整度(三米)允许误差八毫米，粉刷按标准施工，楼层程度允许误差一公分，卫生间止水带必须做到无任何渗漏，内外粉刷必须做到无渗水现象，刮糙分两天完成，内外墙地砖粘贴按《国家室内装修验收标准》标准施工。八、其他事项：1、本合同执行中假设发生争议，双方应通过协商解决。如协商无效，可根据国家的有关法律提交仲裁机构解决。2、本合同未尽事项，经双方协商解决。九、合同效力：本合同一式份，其中甲方份，乙方份。均有同等效力。经双方签字生效至工程开工验收和结清工程款后失效。甲方(签字)：乙方(签字)：年月日建立工程施工合同5甲方：乙方：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原那么，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议：一、工程概况：〔一〕、工程名称：〔二〕、工程地点：南宁市〔三〕、工程内容及承包范围：祥见附表1〔四〕、承包方式：包工包料，按照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的工程参照相近工程单价或双方议价进展结算。二、合同工期：于20xx年月日至20xx年月日，总工期为天。三、质量要求：满足设计图纸要求。四、合同造价：工程预算总造价：〔一〕、甲方责任：1、乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。2、甲方应协调好工地的其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进展。3、负责向乙方支付工程费用。〔二〕、乙方责任：1、乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。2、乙方必须遵守甲方工地规章制度，服从甲方管理。3、乙方必须最好平安消费工作，假设违章作业发生平安事故，由乙方承当全部责任。4、乙方必须按合同工期完工。五、工期延误：对以下原因开工日期推延延误，经甲方代表确认工期相应顺延。〔一〕、工程量变化或设计变更。〔二〕、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。〔三〕、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。六、工程验收：工程完工，乙方向甲方提供开工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进展开工验收、办理有关签证手续。七、工程造价、付款方式及工程完毕：〔一〕、工程预算造价：按照合同单价〔附表1〕和实际完成工程量结算。合同报价中没有的工程参照相近工程单价或双方议价进展结算。〔二〕、付款方式：1、合同签订之后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为2、工程开工验收合格之日起，一个月内一次性结清工程余款。八、违约责任1、假设乙方逾期交付使用，那么按合同价的1%天向甲方支付违约金，甲方有权从待付款中扣除。2、假设由于乙方原因无法按时按量完工交付使用，致使甲方受到业主处分的，由乙方承当责任，甲方有权单方面终止合同。3、假设甲方未按合同支付工程款，那么按合同价的1%/天向乙方支付逾期滞纳金。4、如一方违约，按合同总价的20%支付给对方。九、本合同经双方代表签字，盖章后生效，双方共同遵守，未尽事宜经双方友好协商解决，如补充协议，补充协议与本合同同等效力。九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等效力。甲方：乙方：法人代表：法人代表：经办人：经办人：联络：联络：签约地点：日期：年月日建立工程施工合同6雇主：________承包人：_______工程工程及相关文件：_______上述双方经友好协商，达成如下合同条款：第一部分共同条件定义与解释定义1．本合同〔按下文规定的定义〕中的以下词和用语，除文中另有要求者外，应具有此处为其所规定的含义：〔1〕“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进展招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人，但不包括〔经承包人同意者除外〕雇主的任何受让人。〔2〕“承包人”是指其投标已被雇主承受的个人或多人、商号或公司，并包括承包人的私人代表、继承人和经答应的受让人。〔3〕“工程师”是指第二部分中指定的工程师，或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。〔4〕“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理，或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员，其职权应由工程师书面通知承包人。〔5〕“工程”是指按照本合同应进展的工程。〔6〕“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表〔假如有的话〕、投标书和合同协议。〔7〕“合同价格”是指投标书所列明的，但经根据下文所载规定予以增减的金额。〔8〕“施工设施”是指为本工程或临时工程〔按本条下述定义〕的进展、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。〔9〕“临时工程”是指为本工程的进展、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。〔10〕“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改，以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。〔11〕“现场”是指要在其上、其下或其中进展本工程的土地和其它场所，以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同中特别指定为现场组成部分的其它场所一起提供的其他土地或场所。〔12〕“经认可”是指业经书面认可，包括对先前的口头认可所作的随后的书面确认；而“认可”是指书面认可，包括上述情况。单数与复数视文中需要，仅说明单数的词也包括复数在内，反之亦然。页旁小标题或注释这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分，也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素。工程师的代表工程师的代表的责任和权利2．工程师的代表的责任是视察和监视本工程，并试验与检查有关本工程所要使用的材料与做工。他无权免除承包人根据本合同所承当的任何责任或义务，除本文件下面或本合同其它地方另有明文规定者外，他无权命令进展任何会引起迟延的工程或指示雇主作任何额外支付，也不能对本工程作任何变更。工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权利和受权委托给工程师的代表，并应将所有这种权利和受权的书面委托的副本提交给承包人。工程师的代表在这种委托范围之内〔但不是委托范围之外〕给予承包人的任何书面指示或认可，应如同工程师所作出的指示或认可一样，对承包人与雇主具有约束力。但是必须以下述为条件：建立工程施工合同7建立单位〔甲方〕：_____________________地址：_________________________________邮码：_________________________________：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________安装承包单位〔乙方〕：_________________地址：_________________________________邮码：_________________________________：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条总那么一、工程名称：二、国家有关单位对工程的批准投资方案、工程工程表、申请建筑答应执照、方案任务书，初步设计、总概算等文件号。三、工程编号：四、工程地点：五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米〔各单项工程建筑安装面积详见工程工程一览表〕。六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元〔各单项工程造价详见工程工程一览表〕。第二条在组织施工过程中，如遇以下情况，得顺延工期，双方应及时进展协商，并通过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方提出变更方案或变更施工图而不能继续施工者；三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地〔包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地〕；解决施工用水、电和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进展工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进展施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度方案，储藏材料，加工构件，做好一切施工准备。第四条物资供给一、本合同全部所需材料按以下第〔〕项供给方式办理：1．特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供给至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供给；2．统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供给至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供给3．包工不包料工程，全部材料由甲方采购供给到现场或指定的加工地点；4．……二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验〔在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工〕。三、工程所需材料如因供给部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先获得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供给方负担。四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供给方负担。五、由甲方负责供给的材料和设备，如未按期供给或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条工程款结算一、本合同全部工程造价的结算方式，按以下第〔〕项办理：1．以施工图预算加增减变更预算进展结算；2．按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；3．按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；4．包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干方法结算；5．……二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程造价总额____元的____%一次拨给乙方备料及施工费。工程进展期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月〔季〕报表，并据此拨给工程进度款。工程未开工验收前，可预留工程总造价的____%的尾款，待工程开工验收后全部付清〔根本建立投资拨款改贷款之后，贷款方法按主管部门的规定办理〕。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定处理。第六条施工与设计变更一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程到达合格标准；二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇以下情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：1．施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续前方准继续施工；2．施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续前方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；3．在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到平安部位。三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进展下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进展验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予成认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。五、在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对某个单项工程提出加快提早完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。第七条开工验收、结算与保修一、乙方在单项工程开工前____日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提早通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须成认乙方的开工时间。甲方推延验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算方法。________________。二、开工工程经检验合格，从验收之日起____天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接收，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进展施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为开工工程验收之根据四、在进展开工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经历收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承当。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。五、工程已根本开工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期开工，经双方研究同意，可作减项开工，并对已完工程进展开工验收和办理移交手续。六、开工工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为根据。在进展开工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：1．增减工程变更的有关手续和其他洽商记录；2．隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；3．提供开工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制开工图。七、乙方在单项工程开工验收____天内，应将开工工程结算件送交甲方进展审定，甲方接到开工结算件后应在____天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建立银行据此拨款。八、工程开工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。第八条奖励、惩罚与仲裁一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，____%归乙方，____%归设计单位。二、由于乙方责任未按本合同规定的日期开工，以开工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价〔包工不包料工程按预算人工费计算〕，由乙方偿付给甲方万分之____的违约金。如乙方采取措施提早开工，每提早一天，由甲方付给乙方万分之____的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推延交工。三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，那么视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。四、施工合同由各级建立银行监视执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原那么，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下第〔〕项方式处理：〔1〕申请________仲裁委员会仲裁；〔2〕向________人民法院起诉。第九条工程负责人和工伤事故一、甲方派________为驻现场负责人，乙方派________为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进展监视，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。第十条合同份数及有效期一、本合同一式____份。其中正本两份，甲乙方各执一份；副本一式____份，报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和建立银行各一份存留备案。二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程开工验收并结清尾款后失效。第十一条附那么一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据详细情况结合有关规定议定附那么条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。第十二条合同附件〔均略〕一、工程工程一览表二、全部施工图纸三、施工图预算表四、甲方负责供给材料、设备一览表五、国家或省、自治区、市政政府等有关单位对工程的批准投资方案、方案任务书等____份文件。第十三条其他条款___________________________________________________________建立单位〔甲方〕：_____________代表人：_________________________________年_______月________日安装承包单位〔乙方〕：_________代表人：_________________________________年________月_______篇三：建立工程施工合同模板合同编号：工程名称：签订日期：签订地点：发包人〔全称〕:承包人〔全称〕:发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建立工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一致，对签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承当本工程质量保修责任。详细保修的内容双方约定如下;包括但不限于《建立工程质质量管理条例》涉及的构造工程、供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及双方约定的其他工程。二、质量保修期1双方遵循《建立工程质量管理条例》及有关规定，以下工程的质量保修期按不低于如下时间约定:(1)构造工程为设计文件规定的该工程合理使用年限:(2)电气管线、给排水管道、没各安装工程为1年:(3)供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期;(4)其他质量保修期限约定如下:工程开工后1年。(5)屋面防水保修期为1年。2质量保修期自工程开工验收合格之日起计算。三、质量保修责任l、属于保修范围、内容的工程，承包入应当在按到修理通知之日起3天内派入修理。承包人不在约定期限内派人修理或经历两次合(两次)以上维修仍然不能解决问题的.发包人可委托其别人员修理.维修总价〔含税金)在承包人质保金中扣除，同时，发包人可在维修总价根底上加扣15%的管理费。质保金缺乏的，发包入有权向承包人追偿。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事敌现场抢修。3、对于涉及构造平安的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，立即向当地建立行政主管部门报告，采取平安防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人施行保修。4、承包人对维修的质量负责，维修工程完成后要经业主或发包人验收签字方可，所维修工程应保证在六个月内不再出现类似问题。否那么，即使保修期满，也应该继续维修，相应的质量保修金即使到期也必须等到维修完成六个月内不再出现类似问题前方可支付。四、保修费用质量保修期内的保修费用由造成质量缺陷的责任方承当。五、质量保修金的返还保修责任不予减免。质量保修金返还时，由于部分工程质保期未满，因此，承包人须向发包人开具与工程工程质量保修金等额的保函。最长质量保修期满后且无质量问题时退还其保函。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项:无假设质量保修期间发生工程质量维修事件时，承包人必须在2天或48小时一内到现场维修处理，每延误一天那么按合同暂估价的千分之三承当违约金。如因工程质量缺陷或承包人维修不及时以及维修过程中给房屋所有人、使用人或者第三方造成人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方向发包人提出赔偿要求时，发包人有权向承包人追偿。本工程质量保修书，由施工合同发包人，承包人双方在开工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。发包人〔公章〕：承包人〔公章〕：法定代表人〔签字〕：法定代表人〔签字〕：受权代理人〔签字〕：受权代理人〔签字〕：年月日年月日建立工程施工合同8发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省公布的有关的建立工程质量标准、标准、规程、条例、规定，结合本工程的详细情况，为了明确工程工程及双方责任，本着互相协作，确保施工工程顺利完成的原那么，经过协商签订本合同。1、工程概况(一)工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxx(二)工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2、工程承包范围平安维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx元整5、质量标准5.1质量标准：到达现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2使用标准、标准(包括但不限于以下内容)：5.2.1本工程的技术标准与标准应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和标准。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。7、工程计价7.1本工程计算编制原那么：按湖南省住房和城乡建立厅文件湘建价[2023]406号《建立工程工程量清单计价标准》(GB50500-2023),《湖南省建立工程造价管理方法》(省人民政府令第192号),《湖南省建立工程计价方法》,2023《湖南省修缮定额》、2023《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2023《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进展编制。7.2人工、材料价格确实定：人工工资按湖南省住房和城乡建立厅文件湘建价[2023]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建立造价》预算价，信息价及市场价格执行。7.3详细工程量以甲方签证单为准。8、工期有以下情况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承当。8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承当。9、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。10、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式承当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承当违约责任后仍缺乏以弥补对方损失的，还应承当赔偿责任。11、平安消费和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工平安消费条例和规定及建立单位的有关管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建立行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程工程在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建立工程施工合同9建立方：以下简称甲方施工方：以下简称乙方甲方原有一层因现需要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完本钱工程，经双方协商成达协议如下：一、甲方供给原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏向度应按施工标准实行必须粘结结实，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工标准。四、主体构造要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强迫性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。五、乙方在施工期间应做好平安防护设施，保证平安第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。六、付款方法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建立工程施工合同10甲方：乙方：应甲方要求，在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的根底上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：一、工程范围：20xx年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。三、新增工程量：详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加工程一览表》四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。五、付款方式：按原合同执行。六、其它：施工合同补充协议1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：法定代表人：签约日期：年月日建立工程施工合同11第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建立工程施工合同》文本，由《电力建立工程施工合同条件》〔以下简称《合同条件》和《电力建立工程施工合同协议条款》〔以下简称《协议条款》〕组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方〔简称甲方〕；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款才能的当事人。２．甲方驻工地代表〔简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。３．承包方〔简称乙方〕：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理方法》规定的工程承包主体资格并被发包方承受的当事人。４．乙方驻工地代表〔简称乙方代表〕：乙方在《协议条款》中指定的代表人。５．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建立监理单位资质管理方法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进展的监理。６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。７．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理方法》规定的相应资质等级的设计单位。８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建立行政主管部门或如上部门受权的建立工程造价管理机构。９．工程质量监视部门：电力工业部、电业管理局、省〔直辖市、自治区〕电力局或其根据《电力根本建立工程质量监视暂行规定》设置的电力建立工程质量监视机构。１０．工程：《协议条款》约定详细内容的电力建立永久工程。１１．合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。１２．经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。１３．费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。１４．工期：甲乙双方参照电力建立工程工程工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。１５．开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。１６．开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。１７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸〔包括配套说明和有关资料〕。１８．施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。１９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。２０．不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。２１．赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。２２．质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。２３．协议条款：结合详细工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。第二条合同文件及解释顺序１．合同文件应能互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：〔１〕《协议条款》；〔２〕《合同条件》；〔３〕洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；〔４〕招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；〔５〕工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；〔６〕标准、标准和其它有关技术资料、技术要求；〔７〕构成合同一部分的其它文件。２．当合同文件出现模糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决〔实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释〕；双方意见仍不一致的，按第三十条约定的方法解决。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律１．合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明那么使用汉语普通话。２．适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。３．施工应当使用国家标准、标准和电力行业标准、标准。国家、电力行业没有相应的标准、标准时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、标准。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、标准。４．国内没有相应的标准、标准时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、标准，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。５．规定、翻译和制定标准、标准及提出施工工艺的费用，均由甲方承当。第四条图纸１．甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数〔包括开工图和现场存放的份数〕，向乙方提供完好的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。２．甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足施行“施工综合进度方案”的需要。３．甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承当费用。４．乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承当。５．乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在５天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后２天内未答复，按第七条第二款约定处理。６．乙方发现甲方提供的图纸不完好、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承当责任，并给付因此造成的修补、撤除、改建、重建等费用。第二章双方一般责任第五条甲方代表１．甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：〔１〕甲方代表可委派有关详细管理人员承当其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提早３天通知乙方。〔２〕甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在２４小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后４８小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后２天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后２４小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后２４小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承当，延误的工期相应顺延。〔３〕甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其它约定的义务，否那么乙方在约定时间后２４小时内将详细要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后４８小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承当由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。２．实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托受权范围内执行职务。３．甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提早７天通知乙方。后任继续承当前任应负的责任〔合同文件约定的义务及其职权内的承诺〕。第六条乙方代表１．乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：〔１〕乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。〔２〕乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”〔或施工方案〕、根据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联络的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并在采取措施后２４小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承当由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承当费用。２．乙方代表易人，应提早７天通知甲方，后任继续承当前任应负的责任〔合同文件约定的义务及其职权内的承诺〕。第七条甲方工作１．甲方按照《建立工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：〔１〕办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及去除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。〔２〕将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。〔３〕开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。〔４〕向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。〔５〕办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路通讯线路需要的协议。〔６〕将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进展现场交验。〔７〕组织乙方和设计单位进展图纸会审，向乙方进展设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。〔８〕协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承当有关费用。〔９〕按照合同及“施工综合进度方案”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、构造、根底等符合安装施工的要求。〔１０〕协调施工现场上的各施工企业互相穿插作业关系，及时处理有关问题。２．甲方未按合同约定履行以上义务，那么承当由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。３．甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承当所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。第八条乙方工作１．乙方按照《建立工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作：〔１〕在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。〔２〕按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度方案和工程用款方案及有关统计报表。〔３〕按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好平安、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承当责任。〔４〕按《协议条款》约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承当。〔５〕采取有效措施施行地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请____有关部门批准。以上费用由甲方承当，因乙方责任造成的罚款除外。〔６〕已开工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《协议条款》约定负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出，在《协议条款》中约定。甲方提早使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承当责任。〔７〕按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。〔８〕保证施工现场清洁。交工前清理现场到达合同文件的要求，承当因违背有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。２．乙方未按合同约定履行上述义务。承当由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。第三章施工组织设计和工期第九条进度方案１．甲方在缔结合同后３天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供给材料、设计方案”、“提供土建工程方案”等资料，乙方据以按电力建立工程施工技术管理的有关规定和《协议条款》的约定编制“施工组织设计”〔或施工方案〕、“施工综合进度方案”，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约提供其应提供的资料，按第七条二款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”〔或施工方案〕和“施工综合进度方案”，按第八条第二款处理。２．甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”〔或施工方案〕和“施工综合进度方案”同意与否，应在《协议条款》约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度方案”为合同文件，应共同遵循。３．乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度方案”组织施工，承受甲方代表的检查、监视。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改良措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后施行，由甲方承当特殊施工技术措施费。第十条延期开工１．乙方应按《协议条款》约定和“施工综合进度方案”确定的开工日期、开工条件开场施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期５天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后３天内作出答复，逾期未答复那么视为已同意乙方的延期开工要求。２．乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，开工日期不予顺延。３．乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推延，由甲方承当乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。第十一条暂停施工１．甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后２４小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停顿施工，妥善保护已完成工程，施行甲方代表的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。２．甲方代表未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后２４小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进展的，按第七条第二款约定处理。３．暂停施工出于非乙方原因，由甲方承当经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承当发生的费用。第十二条工期延误１．对以下情况造成开工日期推延的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。〔１〕工程量变化或设计变更；〔２〕一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过８小时；〔３〕合同中约定的或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况。２．乙方在以上情况发生后５天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告３天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。第十三条工期提早１．施工中需要提早开工，双方协商一致后签订“提早开工协议”，合同开工日期何以提早。“提早开工协议”应包括以下主要内容：〔１〕提早的时间；〔２〕乙方采取的赶工措施；〔３〕甲方为赶工提供的条件；〔４〕赶工措施的经济支出和承当；〔５〕提早开工收益的分享。２．乙方按“提早开工协议”修订施工进度方案，提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交施工进度修订方案后５天内给予批复，逾期未批复那么视为其已批准。第四章质量与验收第十四条检查和返工１．乙方按相应的电力建立施工及验收技术标准、约定采用的标准、设计的要求和甲方代表根据合同发出指令施工，随时承受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进展返工、修改，承当由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起返工、修改的经济支出，由甲方承当，工期相应顺延。２．以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承当责任。３．以上检查检验应执行电力建立工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进展，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用那么由甲方承当，相应顺延工期。第十五条质量等级评定１．工程质量应到达约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量到达优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。２．工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能到达约定条件，乙方承当违约责任。３．由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未到达约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承当，工期相应顺延。乙方无力予以修改的，经甲方代表认可，该部分可不在评定质量等级之列。４．双方对工程质量有争议，可按第三十条约定处理。第十六条隐蔽工程和中间验收１．需要进展中间验收的工程或部位，在《协议条款》中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。２．工程具备覆盖、掩盖条件或到达约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收４８小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进展隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。３．工程质量符合标准要求，验收２４小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进展隐蔽或继续施工。第十七条分部试运１．工程具备分部试运条件，应接电力建立工程启动及开工验收规程等规定进展分部试运。除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外，分部试运由乙方负责，编制分部试运方案和措施，提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交方案后７日内予以批准或提出修改意见，逾期未批复即视为经甲方代表批准。２．乙方在分部试运的４８小时之前通知甲方代表参加，甲方代表不能按时参加部分试运可书面委托别人全权代表，非发生第三十七条约定的情况不得推延。３．分部试运的调整试验记录，由乙方及调试单位作出，甲方代表在记录上签字，作为质量验收和整套启动的根据。４．由于乙方原因试运达不到验收要求，甲方代表在试运后２４小时内提出修改意见，由乙方按其意见修改后重新试运。５．甲方代表未参加分部试运且未委托别人代理，或参加试运未在约定时间内提出修改意见、试运合格不签字验收，试运完毕２４小时后试运记录自行生效，甲方应予成认，乙方可继续施工并可据以办理有关手续。６．经分部试运合格的设备和系统，由于消费或试运需要继续运转，可交由甲方负责保管和运行维护。７．分部试运费用除已包括在合同价款之内或《协议条款》另有约定的，均由甲方承当。８．由于设计、设备制造、操作不当等非乙方原因造成试运达不到验收要求，由乙方或由乙方配合责任方撤除、修理、重新安装，所发生的费用及重新购置材料、设备价款和运费等，均由甲方给会后与责任方结算，延误的工期予以相应顺延第十八条验收和重新检验１．单项工程、单位工程、分项工程、分部工程具备验收条件应如约予以验收，由乙方在验收４８小时前提交“验收通知”，通知甲方代表参加验收，通知包括验收的内容、时间、地点，附上乙方自检记录。２．甲方代表不能按时参加验收可书面委托别人代理，或在验收２４小时前向乙方提出延期要求，延期不得超过两天。否那么，乙方可自行组织验收，甲方应成认其验收记录有效。３．无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进展剥露，并在检验后重新进展覆盖或修复。检验合格，甲方承当由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承当发生的费用，工期也予顺延。第五章合同价款与支付第十九条合同价款及调整１．甲乙双方在签订《协议条款》时交换各自开户银行出具的履约保函，保证依法履约付款，待保修期满后退还。２．合同价款在《协议条款》中予以约定，按《建立工程价款结算方法》和《关于根本建立工程实行开工结算的详细规定》结算付款，任何一方不得擅自改变，发生以下情况之一的可作调整。〔１〕甲方代表确认的工程量增加或经甲方代表批准、乙方代表同意的工程量削减。〔２〕甲方代表确认的设计变更或工程洽商。〔３〕工程造价管理部门公布的价风格整。〔４〕合同约定的其它增减或调整。３．合同价款可调整的范围，在《协议条款》中约定。４．乙方在第十九条第二款约定的情况发生后１０天内，按第二十六条第一款约定或根据工程造价管理部门的价风格整文件计算价款调整金额。并将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后５天内予以批准并通知经办的银行和乙方，或提出修改意见及理由，逾期未答复那么视为甲方代表予以批准，应据以结算付款。第二十条工程款预付１．甲方按《协议条款》约定的时间和数额，向乙方预付工程款，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。２．甲方未按第二十条第一款付款，乙方在约定给付日期７天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知后仍未按要求给付，乙方可在提交通知后暂停顿施工，按第七条第二款约定处理，并由甲方付给应付款从应付之日起的滞纳金。第二十一条工程量的核实确认１．乙方按《协议条款》约定的时间，向甲方代表提交“已完工程报告”申请确认。甲方代表在乙方提交报告后３天内按设计图纸对已完工程量进展核实确认〔简称计量〕，逾期未予以计量，即视为甲方代表对乙方报告中开列的工程量已经确认，亦作为工程款支付的根据。２．甲方在进展计量２４小时前通知乙方派人参加，乙方应为计量提供便利条件。甲方未按约定发出通知使乙方未能参加计量，甲方的自行计量无效。乙方无正当理由未参加计量，甲方自行计量的结果有效，即为工程价款支付的根据。３．甲方代表对乙方超出图纸要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予计量。第二十二条工程款支付１．乙方按照《协议条款》约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，根据构成合同价款相应工程的单位和取费标准，计算出已完工程的价款，编制“工程款结算帐单”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款结算帐单”后５天内予以签证，并通知经办的银行付款。２．甲方代表对乙方的结算帐单逾期未签证，或经办的银行由于甲方原因未付款，乙方可向甲方代表发出“要求付款的通知”，在发出通知５天后甲方仍未按要求给付，乙方可暂停施工，按第七条款约定处理，并由甲方偿付应付工程款的利息，利息从其计量签字第１１天起按约定的利率计取。第六章材料设备供给第二十三条甲方供给材料设备１．甲方按《协议条款》约定为乙方供给材料、设备，所供材料、设备的种类、规格、型号、数量、单位、质量等级和提供时间、地点应与清单相符，并向乙方提供材料、设备的质量合格证明。２．甲方代表在提供材料、设备前按约定时间通知乙方验收、领取，经历收、领取后发生损坏丧失由乙方补修、赔偿。３．甲方供给的材料、设备与《协议条款》约定、合同文件规定或清单不符，按以下情况分别处理：〔１〕材料、设备的单价不符，由甲方承当所有价差。〔２〕材料、设备的种类、规格、质量等级不符，乙方可回绝接收，保管，由甲方运出施工现场并重新采购。设备到货时如不能开箱检验，可只验收箱子数量，之后的开箱检验由甲乙双方共同进展，出现缺件即由甲方负责补足，质量等级、规格等不符的那么由甲方重新采购。〔３〕材料的种类、规格、型号等不符，乙方可代为调剂串换，甲方承当相应的经济支出。〔４〕设备有缺陷，甲方可委托乙方处理，由甲方给付因此发生的费用。〔５〕到货地点不符，甲方负责倒运至指定地点。〔６〕供给数量缺乏，由甲方补齐；供给数量超额，由甲方将多余部分运出施工现场。〔７〕供给时间提早，甲方负责保管或付款委托乙方保管。４．乙方未如约检验、接收、领取材料、设备给甲方造成损失，按第八条第二款约定处理。５．经乙方检验通过之后发现甲方所供材料、设备〔包括备品、备件〕有规格、质量等不符的，甲方仍应承当重新采购及撤除、重建的经济支出。６．甲方未按《协议条款》约定、合同文件规定和清单供给材料、设备，或供给时间迟误，或出现第二十三条第三款、第二十三条第五款约定的情况，造成乙方施工延误的，按第七条第二款约定处理。第二十四条乙方采购材料设备１．乙方根据《协议条款》约定，按照设计和标准的要求采购工程需要的材料、设备或配制加工非标准设备，并提供产品质量合格证明。２．甲方委托乙方卸运、保管材料、设备和配制加工非标准设备、代办设备，在《协议条款》中约定双方的权利、义务，或另订协议，并支付一定数额的预付款。３．在材料、